一级建造师之一建工程法规题库含答案（轻巧夺冠）.docx

一级建造师之一建工程法规题库含答案（轻巧夺冠）第一部分 单选题(50题)1、某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年（ ）。A.5月1日B.5月5日C.5月8日D.5月15日【答案】： D 2、建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是( )。A.代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系B.代理人与被代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系C.代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系D.代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系【答案】： A 3、（ ）是指权利人在法定的期间内不行使权利，该期间届满后，发生义务人可以拒绝履行其给付义务效果的法律制度。A.时效B.委托C.诉讼时效D.诉讼时效的中止【答案】： C 4、按照建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不得少于其工作日的（ ），项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（ ）。A.10%，70%B.15%，70%C.20%，80%D.25%，80%【答案】： D 5、关于合同中约定的违约金条款，下列说法正确的是（ ）。A.违约方支付违约金后，非违约方仍有权要求其赔偿损失B.约定的违约金高于造成的损失的，违约方可以请求人民法院予以减少C.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加D.合同中同时约定违约金和定金的，非违约方可以同时适用违约金和定金条款【答案】： C 6、（2020年真题）关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同【答案】： C 7、乙施工单位通过招标程序中标了甲方开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签约施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是().（2013）A.应以备案合同作为结算工程价款的依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约【答案】： A 8、甲建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，甲公司擅自将该批模板进行了处理。后租赁公司同意将该批模板卖给甲建筑公司，则甲建筑公司处理该批模板的行为()。A.无效B.有效C.效力待定D.失效【答案】： B 9、某施工企业在其安全生产许可证有效期内未发生死亡事故,则安全生产许可证有效期届满时()。A.不再审查,直到发生死亡事故时终止B.经原安全生产许可证颁发机关重新办理C.经原安全生产许可证颁发机关同意,不再审查,有效期延期三年D.必须再次审查,审查合格延期三年【答案】： C 10、下列事故中，不属于较大事故的是()。A.造成3人以上10人以下死亡的事故B.造成10人以上50人以下重伤的事故C.造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故D.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故【答案】： C 11、某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为（）万元。A. 10 B. 20 C. 4 D. 40【答案】： D 12、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据中华人民共和国合同法，该合同为（ ）合同。A.无效B.可变更、可撤销C.有效D.效力待定【答案】： A 13、关于行政许可的说法，正确的是（）。2017A.部门规章可以设定行政许可 B.行政机关在实施行政许可时，一律进行听证 C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项 D.行政许可可以统一办理或者联合办理【答案】： D 14、施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行()次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。A.1B.2C.3D.5【答案】： A 15、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包 B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任 D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任【答案】： D 16、在一起民事纠纷中，甲称曾经与乙有一份协议，乙未按约履行义务。甲提供该协议作为证据，乙否认这份协议是自己签署的，甲又提供书信一封。经有关部门鉴定，认定书信上的字体与协议上的签字相同。在这一案件中，协议书、书信各为（）证据。A.书证、书证B.书证、物证C.书证、鉴定结论D.物证、书证【答案】： B 17、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，良好行为记录信息的公布期限一般为（ ）。（2015）A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】： D 18、甲公司与乙公司（建筑企业）于2008年4月签订了一份买卖合同，约定2008年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100t。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。有关该案的正确表达是（）A.甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损失不承担赔偿责任B.甲公司因不可抗力而延迟交货，只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免于承担赔偿乙公司1万元损失的责任D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任【答案】： D 19、某建筑公司与职工小王因为工资奖金的问题产生了劳动争议,小王准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据劳动法的规定,对劳动仲裁的理解正确的是()。A.必须是当事人双方都要求仲裁,才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁B.只要当事人任何一方要求仲裁,就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出D.仲裁应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请【答案】： B 20、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商应于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（ ）。A. 施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B. 供应商应向施工单位承担违约责任C. 供应商应向贸易公司承担违约责任D. 施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任【答案】： C 21、以下规范性法律文件中，不属于行政法规的是（ ）。A. 城市房地产管理法B. 城市房地产开发经营管理条例C. 建设工程质量管理条例D. 建设工程勘察设计管理条例【答案】： A 22、根据建筑法，建筑工程分包企业应当接受（ ）的质量管理。A. 咨询单位B. 总承包单位C. 监理单位D. 建设单位【答案】： B 23、职工按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工或其直系亲属、工会组织可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。提出申请应在事故伤害之日或被诊断、鉴定为职业病之日起()个月内进行。A.2B.3C.6D.12【答案】： D 24、根据绿色施工导则，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。A.50%B.40%C.30%D.20%【答案】： C 25、担保方式分为保证、抵押、质押、留置、定金。关于担保方式，说法正确的是（ ）。A.银行为施工单位提供的投标保函，属于保证B.建设单位以其取得的建设用地使用权作为担保向银行贷款，属于权利质押C.运输公司为施工单位运输一批水泥，施工单位拖欠运费，运输公司扣押部分水泥作为担保，属于动产质押D.建设单位拖欠工程款，施工单位拒不交工，属于留置【答案】： A 26、签订建设工程合同的过程中，银行为施工单位提供的履约保函属于()。A.主合同B.从合同C.贷款合同D.连带责任保证【答案】： B 27、下列关于法律法规备案的说法错误的是（）。A.行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案B.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案C.设区的市制定的地方性法规，直接报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案D.部门规章和地方政府规章报国务院备案【答案】： C 28、承揽合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（ ）支付报酬。A.合同生效后B.交付工作成果时C.完成工作成果50%时D.完成全部工作成果前【答案】： B 29、特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（ ）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A. 1个月B. 10天C. 15天D. 2个月【答案】： A 30、下列属于施工作业人员依法履行的安全生产保障义务的有（ ）。A.拒绝违章指挥B.受到伤害，获得赔偿C.发现事故隐患，立即报告D.获得安全生产所需防护用品【答案】： C 31、人民法院可以根据具体情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（ ）。A. 没收B. 扣押C. 查封D. 勘验【答案】： A 32、当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（ ）提出。A.仲裁委员会的上级主管机关B.仲裁委员会所在地的中级人民法院C.仲裁员委员会所在地的基层人民法院D.被告所在地的基层人民法院【答案】： B 33、甲掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费2000元。甲多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，承担该责任的主体应是（ ）。A. 建设单位B. 施工单位C. 甲与建设单位D. 甲与施工单位【答案】： B 34、10周岁以上不满18周岁的未成年人签订的借款1000元的合同属于()。A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更合同【答案】： C 35、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。A.建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证D.建设单位应当在竣工验收后 3 个月内向城乡规划行政主管部门报送有关线工验收资料【答案】： A 36、构成表见代理的主观要件是()。A.本人存在过失B.代理人超越代理权限C.相对人为善意D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由【答案】： C 37、某建筑工地基坑坍塌，导致施工工人死亡 12 人，重伤 50 人，直接经济损失 3000 万，该事故根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，属于（ ）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特大事故【答案】： C 38、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国民法典规定，下列主体可以作为保证人的是（ ）。A.某大学教授 B.某企业财务科 C.某公立小学 D.某街道办事处【答案】： A 39、根据招标投标法，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）。A.评标截止时间前 B.评标开始前 C.提交投标文件的截止时间前 D.投标有效期内【答案】： C 40、根据建设工程质量管理条例的规定，设计单位应当参与建设工程（ ）分析，并提出相应的技术处理方案。A.工期延误 B.投资失控C.质量事故 D.施工组织【答案】： C 41、下列法律责任的承担方式中，属于行政处罚的是（ ）。A. 剥夺政治权利B. 没收违法所得C. 驱逐出境D. 查封扣押【答案】： B 42、根据民法典的规定，下列关于代理的说法中，错误的是（ ）。A.委托代理又称“指定代理”或"意定代理"B.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人C.代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为D.代理行为必须是具有法律意义的行为【答案】： A 43、对建设用地使用权的表述中，有误的是（ ）。A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上C.建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利D.取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利【答案】： B 44、某施工企业在异地设有分公司，分公司在某工程项目上设立了项目经理部，项目经理孙某与某材料供应商订立了建筑材料采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.项目经理B.项目经理部C.分公司D.施工企业【答案】： D 45、当事人一方将一定种类和数量的货币所有权转移给对方，对方于一定期限返还同种类、同数额货币的合同，指的是（ ）。A. 买卖合同B. 赠与合同C. 租赁合同D. 借款合同【答案】： D 46、根据建筑业企业资质管理规定，属于建筑业企业资质序列的是（）。A.专业承包B.专业分包C.工程总承包D.劳务承包【答案】： A 47、某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机,则下列情形中，会导致要约 失效的是（ ）。A. 建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更B. 承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺C. 建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知D. 建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知【答案】： B 48、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。( 2015真题 )A.6个月 B.1年 C.2年 D.3年【答案】： D 49、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债【答案】： A 50、合同当事人甲违约后，给合同另一方当事人乙造成3万元的损失，乙方因未采取措施致使损失扩大到5万元后，采取了补救措施免遭继续造成的4万元的损失，但乙方支出了1万元的防治损失措施费。对此，甲方应()。A.赔偿乙方3万元损失B.赔偿乙方4万元损失C.赔偿乙方5万元损失D.赔偿乙方8万元损失【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、下列事件中，可以提起行政复议的是（ ）。A. 作业人员王某随手偷盗工地材料被公安机关罚款B. 李某的建造师执业资格证书被单位扣押C. 劳动部门对范某与单位之间的劳动争议进行调解D. 城管部门对施工单位噪声扰民进行罚款E. 质检总站对不合格建材采取扣押措施【答案】： AD 2、根据招标投标法和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（ ）。A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标 B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求 C.按照招标人的要求倾向特定投标人 D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见 E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标【答案】： ABD 3、某机关2020年4月购车一辆，随购车支付的下列款项中，应并入计税依据征收车辆购置税的有（）。A.以保险公司的票据为保险公司代收的保险费B.增值税税款C.零部件价款D.车辆装饰费?【答案】： CD 4、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有 ( )。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投人D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和 安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD 5、对于某建筑公司施工现场出现的问题，下面说法错误的是（ ）。A. 工人王某从未接受安全培训并不违法，但是项目经理李某若2年未经培训，就属违法B. 某工地发生了安全生产事故后，现场从业人员必须立即报告，但是伤亡数据不准确并不违法C. 各类仓库均不得与员工宿舍在同一座建筑物内D. 如果从业人员不问，施工单位没有义务告知针对重大危险源在紧急情况下应当采取的措施E. 建设项目安全设施的设计单位应当对安全设施设计负责【答案】： ACD 6、根据民法典，下列主体可以作为保证人的有（）。2017真题A.某公司的职能部门 B.某市人民法院 C.某有限责任公司 D.自然人孙某 E.某建筑大学【答案】： CD 7、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（ ）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： AB 8、下列民事责任承担方式中,属于违约责任的有()。A.继续履行B.赔礼道歉C.赔偿损失D.恢复原状E.支付违约金【答案】： AC 9、关于工程建设中债的说法，正确的有（ ）。A.监理单位要求存在重大隐患的工程暂停施工构成侵权之债B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】： D 10、建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有( )。（2012）A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的B.未取得施工许可证擅自施工的C.将承包的工程转包或者违反分包的D.发生过安全事故的E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的【答案】： ABC 11、根据建设工程质量管理条例，工程监理单位与被监理工程的( )有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。（2012）A.建筑材料供应商B.勘察设计单位C.施工企业D.建设单位E.设备供应商【答案】： AC 12、根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间【答案】： ACD 13、根据中华人民共和国合同法规定，有（ ）情形的，合同无效。A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.损害社会公共利益 E.违反法律、行政法规的强制性规定【答案】： BCD 14、根据招标投标法实施条例，招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。2017A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的 B.明示或暗示投标人，为特定投标人中标提供方便的 C.授意投票人撤换、修改投标文件的 D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 E.向特定投标人泄露标底的【答案】： AD 15、下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的有()。A.未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标B.伪造他人注册商标标识C.销售侵犯注册商标专用权的产品D.给他人的注册商标专用权造成损害E.使用他人发明专利【答案】： ABCD 16、根据建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行），属于合法分包的是（ ）。A.经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人B.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业D.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包E.劳务分包企业将其承包的劳务再分包【答案】： CD 17、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（ ）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： BC 18、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（ ）。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内可能埋藏文物的地方进行考古调查D.水库施工中发现水下文物的应当立即报告当地水利部门E.建筑基坑施工中发现文物的应当向当地文物主管部门报告，文物行政部门接到报告后无特殊情况应在24小时之内赶赴现场，并在7日内提出处理意见【答案】： C 19、下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的有（ ）。A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用E.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用【答案】： B 20、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，下列选项中不属于投标文件内容的是（ ）。 A. 投标函B. 投标报价C. 施工组织设计D. 投标保证金E. 投标技术表【答案】： D 21、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，发包人具有下列（ ）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。A. 未按约定支付工程价款的B. 不履行合同约定的协助义务的C. 提供的主要建筑材料、建筑构（配）件和设备不符合推荐性标准的D. 已经完成的建筑工程质量不合格，并拒绝修复的E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的【答案】： AB 22、根据文物保护法实施条例,申领文物保护程资质应具备的条件有()。A.有取得文物博物专业技术职务的人员B.有取得文物博物职业资格的人员C.有从事文物保护工程所需的技术设备D.有文物修缮的工程业绩E.有建设行政主管部门颁发的资质证书【答案】： AC 23、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有（ ）。A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上E.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上【答案】： AB 24、根据企业所得税法，关于企业所得税中不征税收入的说法，正确的有（ ）。A.财政拨款B.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费C.依法收取并纳入财政管理的政府性基金D.股息、红利等权益性投资收益E.接受捐赠收入【答案】： ABC 25、关于地役权的说法，正确的有（ ）。A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率C.地役权未经登记不得对抗需役地人D.地役权由需役地人单方设立E.地役权属于用益物权【答案】： A 26、下列关于建筑工程节能验收的表述，正确的是（ ）。A.单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行B.建筑节能分项工程验收应由监理工程师组织C.建筑节能分部工程验收由总监理工程师组织D.建筑节能分部工程质量验收表由项目经理和施工单位负责人签字E.建筑节能质量评估应由监理工程师和项目经理签字【答案】： ABCD 27、关于施工项目负责人的安全生产责任，说法正确的有（ ）。A.对本项目安全生产管理全面负责B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责D.落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用E.应当定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%【答案】： ACD 28、根据建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法（试行），施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。 2016A.给予警告，限期整改 B.责令改正，没收违法所得 C.并处工程合同价款一定比例的罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资格证书【答案】： BCD 29、根据条例，属于法定保修范围的有()。A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.门禁监控系统D.电气管线、给排水管道工程E.供热与供冷系统【答案】： ABD 30、对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为,当事人不服，可以向（ ）申请行政复议。A.市建设行政主管部门B.市人民政府C.省级建设行政主管部门D.省级人民政府E.国务院建设行政主管部门【答案】： BC 31、某施工单位在建筑垃圾清运过程中沿途发生道路遗撒,则其可能面临的行政处罚是()。A.限期改正B.处5000元以上5万元以下的罚款C.扣押车辆D.处1万元以上10万元以下的罚款E.暂扣驾驶及运输证件【答案】： AB 32、根据新修订的建设项目环境保护管理条例规定，关于建设项目中配套建设的环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（ ）。A. 验收标准和程序由建设单位自行制定B. 应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假C.建设单位应当编制验收报告，验收报告涉及商业秘密的，可以不公开D. 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收E. 环境保护设施的验收应当在主体工程竣工验收时同时进行【答案】： B 33、工程监理单位在实施工程监理过程中，发现安全事故隐患，其能够采取的措施有（ ）。A. 罚款B. 要求施工单位整改C. 要求施工单位暂时停工D. 要求施工单位停业整顿E. 向有关主管部门报告【答案】： BC 34、下列要求中,属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的有()A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受单位的安全生产教育培训C.发现安全事故隐患立即向上级报告D.施工中遇到危及人身安全时停止工作E.正确使用安全防护用具【答案】： BC 35、某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年。屋面防水为一级，设计使用年限15年。工程于2004年8月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律规范要求的有 ()A.供热系统：自2004年采暖期起，到2006年采暖期结束日止B.电气管线，给排水管道，装修工程：1年C.屋面防水工程：7年D.有防水要求的卫生间、厨房：5年E.基础工程：50年【答案】： ACD 36、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，安全生产许可证违法行为应承担责任，说法正确的是（ ）。A.已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故，暂扣安全生产许可证并限期整改 B.施工企业不再具备安全生产条件时，暂扣安全生产许可证并限期整改 C.施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，1 年内不得再次申请 D.转让安全生产许可证的，没收违法所得、处以罚款并吊销安全生产许可证 E.未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得【答案】： ABD 37、甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工 单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正 确的有（ ）。 A. 乙可以将专业工程分包给丙B. 丙可以将劳务作业分包给丁C. 乙可以将劳务作业分包给丁D. 甲可以将专业工程发包给丙E. 甲可以将劳务作业分包给丁【答案】： ABCD 38、下列有关终止劳动合同的经济补偿说法正确的是（ ）。A.劳动者在本单位工作年限，每满1 年支付1 个月工资B.劳动者在本单位工作年限不满6 个月的，支付半个月工资C.劳动者在本单位工作年限6 个月以上不满1 年的，按半个月计算经济补偿D.劳动者工资高于用人单位所在市的本地区上年度职工平均工资3 倍的，按职工月平均工资3 倍支付，支付经济补偿的年限最高不超过12 年E.月工资是指劳动者在合同解除或者终止前12 个月的平均工资【答案】： ABD 39、根据民法典规定，建设工程合同可分为（ ）。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同C.建设工程施工合同D.建设工程采购合同E.建设工程监理合同【答案】： ABC 40、关于担保的说法，正确的有（ ）。A.担保是用益物权的一种 B.担保的目的是保障特定债权的实现C.主合同无效，担保合同可以另外约定有效 D.主合同有效，担保合同有效E.反担保不适用民法典的规定【答案】： BC 41、下列关于建筑工程一切险的说法正确的有（ )。A.发包人承担保险费及相关费用B.保险责任范围包括因自然事件和意外事故造成的损失和费用C.在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日D.该险种包括第三方责任险E.经济赔偿金额不得超过保险单列明的每次事故的累计赔偿限额【答案】： ABC 42、根据民法典，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（）。A.交通运输工具 B.建筑物 C.生产设备、原材料 D.正在建造的船舶 E.建设用地使用权【答案】： B 43、在建设工程中，常见的知识产权包括（ ）。