一级建造师之一建工程法规题库精选题库附答案【综合题】.docx

一级建造师之一建工程法规题库精选题库附答案【综合题】第一部分 单选题(50题)1、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。2014A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业 D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业【答案】： B 2、甲公司经常派采购员乙与丙建材公司订立建筑材料采购合同。乙调离后，又持盖有甲公司公章的合同书与尚不知其已调离的丙公司订立一份合同，并按照通常做法提走货款后逃匿。对此甲公司并不知情。下列关于此责任承担的说法中，正确的是（ ）。A.甲公司不承担责任B.甲公司应与丙公司共同承担责任C.丙公司承担主要责任D.甲公司承担全部责任【答案】： D 3、位于甲地的A公司承建位于乙地的B公司的位于丙地的工程，后二者发生纠纷，A公司将B公司诉至法院控告B公司违约。根据民事诉讼法，此案件的管辖法院是（）A.甲地法院B.乙地法院C.丙地法院D.如无特别约定，乙地和丙地的法院都有管辖权【答案】： C 4、某建筑施工企业2018 年6 月1 日向建筑物资公司租用了一批脚手架，租期1 年。2018 年7 月1 日，由于资金紧张， 建筑物资公司提出将脚手架卖给建筑施工企业，双方于2018 年7 月10 日签订了买卖合同。则该建筑施工企业从（ ）开始对脚手架拥有所有权。A. 2018 年6 月1 日B. 2018 年7 月1 日C. 2018 年7 月10 日D. 2019 年6 月1 日【答案】： C 5、施工单位在工程施工中不必进行见证取样和送检的是（）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于分隔墙的混凝土小型砌块D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】： C 6、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。 2016A.债权 B.担保特权 C.所有权 D.用益物权【答案】： C 7、环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（ ）进行。A. 分别B. 同时C. 交叉D. 顺序【答案】： B 8、建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位（ ）。A. 暂时停止施工，并及时报告建设单位B. 终止施工C. 与建设单位协商D. 与建设单位解除承包合同【答案】： A 9、甲公司将其生产的新型瓷砖取名为“晶意陶”，并将“晶意陶”申请为注册商标。乙公司也为瓷砖生产商。乙公司的()行为不属于侵犯甲公司商标权的行为。A.制作“晶意陶”的品牌标识，并且专门销售该品牌标识B.未经甲公司许可，在自己生产的瓷砖产品上使用“晶意陶”的品牌标识C.向甲公司购买“晶意陶”的品牌的使用权，并在自家生产的瓷砖上使用该标识D.向甲公司购买“晶意陶”品牌瓷砖，将其品牌名更改为“晶陶意”，再向市场销售“晶陶意”品牌瓷砖【答案】： C 10、下列合同中，属于实践合同的是（ ）。A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同【答案】： A 11、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。A.答辩期内 B.仲裁案件庭审结束前 C.仲裁案件裁决作出前 D.仲裁庭首次开庭前【答案】： D 12、关于听证的表述中，不正确的是()。A.申请人、利害关系人承担行政机关组织听证的费用B.法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证C.行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利D.申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证【答案】： A 13、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.合同无效，不应支付工程款 B.合同无效，应参照合同约定支付工程款 C.合同有效，应按照合同约定支付工程款 D.合同有效，应参照合同约定支付工程款【答案】： B 14、根据民法典规定，自标的物交付时发生物权效力的是()。A.建设用地使用权B.地役权C.房屋抵押权D.设备所有权【答案】： D 15、合同当事人甲违约后，给合同另一方当事人乙造成3万元的损失，乙方因未采取措施致使损失扩大到5万元后，采取了补救措施免遭继续造成的4万元的损失，但乙方支出了1万元的防治损失措施费。对此，甲方应()。A.赔偿乙方3万元损失B.赔偿乙方4万元损失C.赔偿乙方5万元损失D.赔偿乙方8万元损失【答案】： B 16、根据立法法，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是( )。A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】： D 17、甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据民事诉讼法的规定，本案应当由()人民法院管辖。A.房屋所在地B.合同备案地C.甲住所地D.乙房地产公司注册登记地【答案】： A 18、公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起()内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。A.15日B.60日C.6个月D.2年【答案】： B 19、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的全部建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件E.有建设单位签署的工程保修书【答案】： A 20、甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设工程的施工任务。下列说法中，不符合我国建筑法规定的是（ ）。A.双方应签订联合承包的协议B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任【答案】： D 21、关于建设工程承包制度，下列说法中正确的是（）。A.按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商B.加强对政府投资工程项目的管理，对建设资金来源不落实的政府投资工程项目可以批准，但必须公开招标C.政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设D.政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进行建设【答案】： A 22、某建设工程项目的工期为28个月，工程合同价为6000万元。根据建筑工程施工许管理办法的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于（ ）万元。A. 1500B. 1800C. 2000D. 3000【答案】： B 23、注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的( )。A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期为3年D.延续注册执业期间不能申请变更注册【答案】： C 24、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。2014A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 B.保险人对人身保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 C.人身保险合同的投保人不可以为受益人 D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费【答案】： B 25、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结朿后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。（2015）A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款【答案】： B 26、关于施工单位安全生产责任的说法，正确的是（ ）。A.应当自行提供地下管线资料B.不得压缩合同约定的工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案【答案】： C 27、在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位应当()。A.在签订国有土地使用权出让合同后，再领取建设用地规划许可证B.办理建设工程规划许可证后，在领取建设用地规划许可证C.在取得建设用地规划许可证后，再办理建设工程规划许可证D.在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地【答案】： D 28、下列合同中，属于实践合同的是（）。A.保管合同 B.运输合同 C.租赁合同 D.建设工程合同【答案】： A 29、按照建筑法及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以()。A.收回国有资金B.重新审批该项目C.暂停项目执行或资金拨付D.撤销承包单位的资质证书【答案】： C 30、下列管辖权转移的说法，正确的是（ ）。A.有管辖的上级法院不得将第一审民事案件交下级人民法院审理B.管辖权转移是指没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理C.管辖权转移可能在上下级法院之间或者在同级法院间发生D.下级人民法院对它所管辖的第一审民事案件，认为需要由上级人民法院审理的，可以报请上级人民法院审理【答案】： D 31、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。（2016）A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题【答案】： A 32、有关部门在对一在建住宅小区工地的行政执法联合检查中发现，该工程虽符合开工条件，但尚未取得施工许可证。根据建筑法规定，应（ ）。A. 责令改正B. 责令停止施工C. 对建设单位处以罚款D. 降低施工单位资质等级【答案】： A 33、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。 2016A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行 B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理 C.人民法院对行政安全宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定 D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】： C 34、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由（）承担。A.违约方B.当事人C.防止扩大的行为方D.各方【答案】： A 35、 下列关于仲裁，说法正确的是（ ）。A.仲裁裁决书经双方签收具有法律效力B.仲裁协议只需包含仲裁事项和选定的仲裁委员会C.仲裁协议中约定两个以上的仲裁结构，仲裁协议无效D.申请仲裁执行的期间为 2 年【答案】： D 36、某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（ ）前未起诉，法院将解除该财产保全。A. 3月22日B. 3月18日C. 3月13日D. 4月3日【答案】： D 37、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。A. 用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B. 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C. 用人单位未及时足额支付劳动报酬D. 用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益【答案】： B 38、关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（ ）。A. 应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B. 应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C. 应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D. 应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加【答案】： D 39、诉讼时效的起算是指（ ）。A. 从权利人能行使请求权之日开始算起B. 从义务人能行使请求权之日开始算起C. 从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算D. 以上说法都不正确【答案】： C 40、某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保。损失发生后，被保险人分别向不同的保险公司提出赔偿要求的依据是（）。A.投保时间先后 B.投保金额大小 C.协商结果 D.约定比例【答案】： D 41、某施工合同约定以建设工程价款结算暂行办法作为某单项工程竣工的结算依据，该工程结算价约为4000 万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（ ）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A.20 B.30 C.45 D.60【答案】： C 42、建筑业企业资质证书有效期为（）。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满三个月前，申请办理资质延续手续。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】： D 43、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境影响的负面施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（ ）。A.节电、节能、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节能、节电、节油、节水【答案】： B 44、甲施工企业于2月1日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业2月5日先收到了甲企业声明该信函作废的传真，2月7日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于()。A.要约撤销B.要约邀请C.要约撤回D.要约生效【答案】： C 45、某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场吊装作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于()。A.所有权B.自物权C.用益物权D.担保物权【答案】： C 46、下列法律文书中不具有强制执行效力的是（）。A.由仲裁机构作出的仲裁调解书B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书C.由国家行政机关作出的调解书D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书【答案】： C 47、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（ ）。 A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.10 日【答案】： D 48、工程建设中，总承包单位和分包单位就分包工程承担的连带责任属于()连带责任。A.法定B.约定C.义务D.赔偿【答案】： A 49、下对损失和费用中,属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（ ）A.爆炸造成的施工企业人员伤亡B.设计错误引起的损失和费用C.自燃造液的保险财产自身的损失和费用D.维修保养的费用【答案】： A 50、下列选项中，关于企业法人与项目经理部法律关系的表述，正确的是( )。A.项目经理部具有法人资格B.项目经理经企业法人授权，其职务行为可以代表企业法人C.项目经理部行为的法律后果应由企业法人承担D.项目经理部行为的法律后果应由项目经理承担【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、行政诉讼期间,原则上不停止具体行政行为的执行。但具体行政行为即刻停止执行的有()。A.被申请人认为需要停止执行的B.人民法院认为应当停止执行的C.申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的D.被告申请停止执行,人民法院经审查裁定停止执行的E.原告申请停止执行的【答案】： AC 2、根据建设工程安全生产管理条例，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（ ）。A.编制施工安全生产规章制度和操作资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.保证设计文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【答案】： AD 3、房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括（ ）。A. 工程概况、房屋使用管理要求B. 保修范围和内容C. 超过合理使用年限继续使用的条件D. 保修期限和责任E. 保修单位名称、详细地址【答案】： BD 4、根据绿色施工导则，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）。A.优先采用雨水搅拌、雨水养护，有条件的地区和工程应当采用中水养护 B.现场机具、设备等的用水、优先采用非传统水源，尽量不使用市政处来水 C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水 D.大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位 E.力争施工中非传统水源的循环水的再利用量大于30%【答案】： BD 5、某施工企业从事施工活动，但未取得安全生产许可证，因此可能承担的法律责任有()。A.民事责任B.刑事责任C.行政责任D.违宪责任E.国家赔偿责任【答案】： ABC 6、A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府【答案】： CD 7、建设工程承包制度包括（ ）等制度。A.肢解发包B.总承包C.转包D.共同承包E.分包【答案】： BD 8、建设工程质量管理条例设定的行政处罚包括（ ）。A. 罚款B. 拘役C. 行政拘留D. 责令停业整顿E. 吊销企业营业执照【答案】： AD 9、王某将自己喂养的一头耕牛以1400元的价格卖给同村村民丁某。丁某因家中现金有限，遂先支付给王某800元，约定第二天再支付600元后把牛牵回家。未料到当晚雷电交加，耕牛被雷电击死在牛棚里。次日丁某得知情况后，遂要求王某退回800元钱，王某不同意归还。下列有关此案的表述，正确的有( )。A.双方对牛的所有权转移未作约定，牛的所有权在交付前属于王某B.牛被雷电击死，属意外事件，应按公平原则，由王某、丁某二人分担损失C.王某应退给丁某800元钱，耕牛死亡损失自己承担D.采取迟延交付部分款项系双方约定，买卖在第一天已完成，牛的所有权属于丁某E.丁某应补给王某剩余的600元钱【答案】： AC 10、根据条例，属于法定保修范围的有()。A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.门禁监控系统D.电气管线、给排水管道工程E.供热与供冷系统【答案】： ABD 11、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（ ）。A.建设单位使用不当造成防水层损坏B.操作失误造成制冷系统损坏C.地震造成屋面损毁D.使用中地基基础出现非正常沉陷E.使用中地下室外承重墙出现裂缝【答案】： D 12、根据安全生产法的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法 中，正确的是( )。A. 遵守安全操作规程B. 支付安全培训费用C. 提高安全生产技能D. 购买劳保用品E. 报告事故隐患【答案】： AC 13、甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列締约过程中的情形中，当事人应承担缔约 过失责任的有（ ）。A.甲假借订立合同，恶意进行磋商 B.甲恶意进行磋商给乙造成损失C.乙隐瞒其资质的真实情况D.甲提供虚假项目报批手续,给乙造成损失E.乙未尽保密义务，给甲造成损失【答案】： BD 14、下列关于刑事责任的说法，正确的有()。A.刑事处罚是承担刑事责任的方式B.主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、缓刑和死刑C.附加刑包括罚金、没收财产、监外执行和剥夺政治权利D.主刑和附加刑可以共同适用E.构成犯罪就一定要接受刑事处罚【答案】： AD 15、关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（）。 2016A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任 B.代理人不履行职责，应当承担民事责任 C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任 D.表见代理的民事责任由被代理人承担 E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担【答案】： BD 16、根据仲裁法的规定，下列关于仲裁程序的表述，正确的有( )。A.仲裁庭审理案件通常应不公开进行，除非当事人协议公开进行B.在仲裁程序中，被申请人不在仲裁规则规定的期限内提交答辩书的，不影响仲裁程序的继续进行C.仲裁庭审理案件时，如果申请人无正当理由不到庭，仲裁庭可以缺席裁决D.仲裁庭可由4名仲裁员组成E.仲裁员不得是本案当事人的近亲属【答案】： AB 17、下列关于团体标准和企业标准的描述，正确的是（ ）。A.团体标准可以低于强制性标准B.团体标准一定要高于推荐性标准C.企业可以不公开其执行的强制性标准D.制定团体标准的一般程序包括：提案、立项、起草、征求意见、技术审查、批准、编号、发布、复审E.国家鼓励制定具有国际领先水平的团体标准【答案】： D 18、（2019年真题）某施工企业由于场地有限，将一批建筑材料交由某仓储中心进行保管，并签订仓储合同，关于该仓储中心义务的说法，正确的有()。A.仓储中心应当将仓储合同作为提取建筑材料的凭证B.仓储中心验收时发现该批建筑材料数量与预定不符合，应当及时通知施工企业C.仓储中心应当根据施工企业的要求，同意其定期检查建筑材料的保管情况D.仓储期间因仓储中心保管不善，造成部分建筑材料毁损，该损害赔偿责任应当由仓储中心承担E.仓储中心发现该批建筑材料已发生变质并危及其它仓储物的安全和正常保管的，可以作出必要的处置，但应当及时通知施工企业【答案】： BCD 19、某建筑材料采购合同被法院认定为可撤销合同，其法律后果有（ ）。A.返还财产 B.赔偿损失 C.支付违约金 D.双倍返还定金 E.没收财产【答案】： AB 20、根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。2014A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤 B.在施工现场斗殴受伤 C.在施工现场因工作原因受到事故伤害 D.施工期间醉酒坠落致残 E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【答案】： AC 21、仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述做法正确的有（）。A. 制作调解书B. 制作裁决书C. 驳回申请D. 撤销案件E. 要求当事人撤回申请【答案】： AB 22、某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此损失1万元。则下列说法中，不正确的是()。A.甲单位只能自行承担这一损失B.甲单位可以要求施工单位支付4万元C.甲单位有权要求施工单位支付1万元D.甲单位应当要求施工单位支付5万元E.甲单位有权要求施工单位支付2万元【答案】： ABD 23、根据绿色施工导则,下列非传统水源利用的要求,正确的是()。A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护B.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水C.现场机具、设备、车辆冲洗,喷洒路面,绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水D.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和艺点进行专项计量考核E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于20%【答案】： ABC 24、某机关2020年4月购车一辆，随购车支付的下列款项中，应并入计税依据征收车辆购置税的有（）。A.以保险公司的票据为保险公司代收的保险费B.增值税税款C.零部件价款D.车辆装饰费?【答案】： CD 25、甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定：“允许乙使用甲资质承揽工程，乙承揽工程合同额5上缴甲作为管理费用，发生质量、安全事故由乙自行承担”。则下列关于甲为此应当承担的法律责任的说法，正确的有（ ）。A. 没收违法所得B. 责令停业整顿C. 降低资质等级D. 吊销资质证书E. 罚金【答案】： ABCD 26、甲总承包单位，经建设单位同意，将深基坑支护与降水分部工程分包给乙专业承包单位。下列做法中正确的是()。A.可以由甲总承包单位也可以由乙专业承包单位组织编制深基坑专项施工方案B.专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查C.施工方案经甲总承包单位项目经理、总监理工程师签字后及时组织专家论证D.施工中如遇到地下水位变化等因素确需调整方案的，修改后应当重新组织专家论证E.该分部分项工程完成后，应当由建设单位组织施工、监理验收后方可进入下道工序【答案】： ABD 27、（2019年真题）根据绿色施工导则，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）A.优先采用雨水搅拌、雨水养护，有条件的地区和工程应当采用中水养护B.现场机具、设备等的用水、优先采用非传统水源，尽量不使用市政处来水C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水D.大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位E.力争施工中非传统水源的循环水的再利用量大于30%【答案】： BD 28、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（ ）。A.诉讼B.法院调解C.和解D.行政调解E.仲裁【答案】： AB 29、根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目， 可以邀请招标的有（）。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项日E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【答案】： ACD 30、历史文化名城名镇名村保护条例规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止以下活动()。A.修建储存腐蚀性物品的仓库B.开采矿产C.进行影视剧摄制活动D.举办大型群众性活动E.修建生产易燃性物品的工厂【答案】： AB 31、下列属于民法典规定的担保方式的有(）。A.按揭B.保证C.质押D.留置E.定金【答案】： BCD 32、对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼,由()人民法院管辖A.原告住所地B.被告住所地C.限制人身自由地D.财产所在地E.中级人民法院【答案】： AB 33、施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有（ ）。A.逢设单位不同意鉴定结论B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格C.鉴定程序严重违法D.鉴定结论明显依据不足E.经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用【答案】： BCD 34、根据行政处罚法的规定，行政处罚的种类包括()。A.责令停产停业B.行政拘留C.开除D.警告E.降级【答案】： ABD 35、小王刚刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班，在其审查申报材料时，发现以下疑点难以决定，请帮助分析下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有( )。A.已经按约支付了土地出让金，但土地证尚未办好B.没有建设工程规划许可证，但规划局出具了许可证正在办理的便函C.有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾D.已经订立施工合同，但中标施工企业的资质不能满足规定要求E.有建设工程质量监督书【答案】： BD 36、根据建设工程质量管理条例，工程质量保修书必须明确的内容有（ ）。A. 保修范围B.保修人员C.保修期限D.保修责任E.保修金比例【答案】： ACD 37、（2019年真题）根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程中，不需要办理施工许可证的有（）A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑B.农民自建低层住宅C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程D.工程投资额在50万元以下的建筑工程E.建筑面积在500m2以下的建筑工程【答案】： ABC 38、下列应由供应商承担标的物损毁、灭失风险的情形有（?）。A.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付B.合同仅约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点C.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E.供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收【答案】： AD 39、下列文件资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应当提交的（）。A.建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证 C.施工企业资质等级证书及营业执照副本 D.可行性研究报告 E.工程勘察设计文件【答案】： BC 40、甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行阶段。法院可根据乙的申请，对甲的银行存款采取的执行措施有（ ）。A. 封存B. 扣押C. 冻结D. 强制交付E. 划拔【答案】： C 41、建设工程质量管理条例规定,工程监理单位有下列行为之一的,责令改正,处以罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,承担连带赔偿责任( )。A.与建设单位或者施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量B.未按照合同标准对工程项目进行验收C.见证取样过程中,由于疏忽混淆样品的D.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字E.对违反质量标准的施工,未及时制止【答案】： AD 42、工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是（ ）。A. 继续履行合同B. 降低工程质量标准C. 提高合同价款D. 提前支付所有工程款E. 支付逾期利息【答案】： A 43、某工程项目招标投标出现的下列情形中，应当视为投标人互相串通投标的有（ ）。A.两份投标文件载明的项目经理均为李某B.两份投标文件的投标报价呈规律性差异C.投标人使用伪造的许可证D.两个投标人均委托某咨询单位办理投标事宜E.投标人提供虚假的财务状况或业绩【答案】： ABD 44、下列有关终止劳动合同的经济补偿说法正确的是（ ）。A.劳动者在本单位工作年限，每满1 年支付1 个月工资B.劳动者在本单位工作年限不满6 个月的，支付半个月工资C.劳动者在本单位工作年限6 个月以上不满1 年的，按半个月计算经济补