一级建造师之一建工程法规题库精选题库带答案.docx

一级建造师之一建工程法规题库精选题库带答案第一部分 单选题(50题)1、关于分包工程的税法，正确的是（）。（2016）A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成【答案】： D 2、关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是（）。A.建设工程合理使用年限由建设单位决定B.超过合理使用年限的建设工程必须报废、拆除C.建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限【答案】： D 3、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案 B.施工企业应当在开工的3日前通知管道所属单位 C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式 D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导【答案】： C 4、某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个县级行政区域。根据生产安全事故调查处理条例，本次事故应当由（）负责调查。A.国务院B.事故发生地人民政府C.事故发生单位所在地省级人民政府D.事故发生单位所存地市级人民政府【答案】： B 5、.建筑市场主体的下列行为中，属于资质不良行为的是（ ）。A.将承包的工程转包或违法分包B.不履行保修义务或拖延履行保修义务C.按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员，未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的D.在尚未完工的建筑物内设置员工集体宿舍【答案】： C 6、关于建设工程刑事责任的说法，正确的是（）。A.刑事责任是法律责任中最严重的一种，不包括没收财产 B.造成直接经济损失50万，应当追究刑事责任 C.强令他人违章冒险作业，造成重大伤亡事故的，应承担刑事责任 D.投标人相互串通投标报价，损害招标人利益的，应当单处罚金【答案】： C 7、根据建设工程质量管理办法，如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，可以进行复检，复检的主体是（ ）。A.原检测机构B.当地建设主管部门C.双方共同认可的检测机构D.建设单位指定的检测机构【答案】： C 8、中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由()等多个层次的法律规范构成。A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法【答案】： C 9、甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇 佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律 规定，李某的损失应由（ ）承担。A. 甲施工单位B. 乙建设单位C. 甲施工单位和刘某D. 甲施工单位和乙建设单位【答案】： A 10、在房屋市政工程中,生产安全重大隐患排查治理的责任主体是（）。A.住房和城乡建设部门B.建设单位C.工程监理单位D.建筑施工企业【答案】： D 11、按照建筑业企业资质管理规定，企业未按照规定要求提供企业信用挡案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）。（2016）A.降低资质等级B.撤回资质证书C.处以相应罚款D.吊销资质证书【答案】： C 12、根据生产安全事故预告和调查处理条例，事故发生后，下列说法正确的是（ ）。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告【答案】： C 13、投标人有下列行为之一的，属于招标投标法第53 条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1 年至2 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格的是（ ）。A.主动向评标委员会对投标文件进行澄清、说明的B.3 年内1 次串通投标的C.串通投标行为损害招标人、其他投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失50 万元D.有疑似串标行为的【答案】： C 14、关于建筑节能的说法，正确的是（）。（2016）A.已经建成的项目，不符合强制节能标准的，2年后方可投入生产、使用B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得幵工建设【答案】： D 15、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以 ( )作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议 B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格 D.市场的平均价格【答案】： B 16、行政法规由总理签署国务院令并公布，下列选项中不属于行政法规的是（ ）。A.建设工程质量管理条例B.建设工程勘察设计管理条例C.建设工程安全生产管理条例D.建筑业企业资质管理规定【答案】： D 17、某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年（ ）。A.5月1日B.5月5日C.5月8日D.5月15日【答案】： D 18、乙于2007年8月10日取得一级建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，乙最迟应当在()之前申请延续注册。A.2009年7月10日B.2009年8月10日C.2010年7月10日D.2010年8月10日【答案】： C 19、承包人以欺诈、胁迫的手段，使发包人在违背真实意思的情况下订立了施工合同，则发包人有权请求（ ）变更或者撤销。A.建设行政主管部门B.仲裁机构或建设行政主管部门C.人民法院或建设行政主管部门D.人民法院或仲裁机构【答案】： D 20、依据我国民事诉讼法，以下不属于民事诉讼当事人的是（ ）。A.共同诉讼人B.证人C.原告D.被告【答案】： B 21、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（ ）。A. 提交投标文件是承诺B. 发放招标文件是要约C. 签订书面合同是承诺D. 发放中标通知书是承诺【答案】： D 22、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.建设单位不得调整合同工期 B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续 C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整 D.建设单位应当拆除施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案【答案】： C 23、关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是（）。A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称 B.企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不必公开 C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度 D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开【答案】： C 24、在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是（ ）。A.自然磨损B.维修保养C.意外事故D.盘点时发生的短缺【答案】： C 25、根据我国民事诉讼法的规定，因（）提起的诉讼，属于专属管辖的诉讼。A.票据纠纷B.涉外纠纷C.不动产纠纷D.军人婚姻纠纷【答案】： C 26、特殊诉讼时效从法律上为国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或仲裁提供保护的期间通常为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】： D 27、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。2017A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序 B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序 C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结 D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长【答案】： B 28、建设主管部门经向原聘用企业核实，聘用企业在（ ）日内没有提供书面反对意见和相关证明材料的，应予办理注销注册或变更注册。A.3 B.4 C.5 D.7【答案】： D 29、下列关于节假日加班工资的说法，正确的是（ ）。A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150的加班费B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200的加班费C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资报酬的250加班费D.法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬【答案】： B 30、关于所有权的权能,下列说法正确的是()。A.占有权只能由所有人享有B.财产所有权的权能只包括占有权、使用权、收益权、处分权C.要想享有收益权,就必须行使对物的使用权D.占有权是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心【答案】： B 31、乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用是05万元，乙方应该支付甲方()万元费用。A.5B.2.5C.3D.3.5【答案】： D 32、（2019年真题）在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是（）A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动B.占用保护规划确定保留的园林绿地C.在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动D.修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库【答案】： C 33、某建设单位2005年2月1日领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据建筑法，申请延期应在（ ）前进行。A. 2005年3月1日B. 2005年4月1日C. 2005年5月1日D. 2005年6月1日【答案】： C 34、根据注册建造师管理规定，注册机关对申请注册建造师的申请人予以注册的情形为（ ）。A.王某同时申请在两个或两个以上单位注册的B.戚某被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的C.李某年龄超过60岁但仍担任单位的咨询顾问D.郝某有两个执业专业参加继续教育达到150学时，申请延续注册【答案】： C 35、根据建设工程质量管理条例,在正常使用条件下,房屋建筑的地基基础工程的最低保修期限为()。A.30年B.50年C.设计文件规定的该工程的合理使用年限D.由发包方与承包方约定【答案】： C 36、根据民法典的规定，法人分为（ ）。A.企业法人和非企业法人B.机关法人、企业法人和社团法人C.一般法人和特别法人D.营利法人、非营利法人和特别法人【答案】： D 37、某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照建 筑法的规定，对此，正确的处理方式是（ ）A. 责令改正，并处以罚款B. 责令改正，可以处以罚款C. 责令停止施工，并处以罚款D. 责令停止施工，可以处以罚款【答案】： D 38、某单位家属楼工程，甲公司总包，经建设单位同意后将其附属工程分包给杨某的施工队；后竣工验收时发现附属工程存在质量问题，建设单位、甲公司、杨某三方对责任归属发生争议。对此，下列说法正确的是（ ）。A. 甲公司与杨某的分包合同无效B. 总包对此质量缺陷承担主要责任C. 建设单位可以要求杨某承担全部责任D. 杨某的施工队对此承担主要责任【答案】： C 39、关于建设工程承包制度，下列说法中正确的是（）。A.按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商B.加强对政府投资工程项目的管理，对建设资金来源不落实的政府投资工程项目可以批准，但必须公开招标C.政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设D.政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进行建设【答案】： A 40、下列纠纷中，适合仲裁法仲裁的是（ ）。A.总分包之间的合同纠纷B.继承纠纷C.劳动合同纠纷D.对罚款不服发生的纠纷【答案】： A 41、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理（）。A.乡村建设规划许可证 B.乡村建设工程规划许可证 C.乡村建设用地规划许可证 D.土地性质变更登记手续【答案】： A 42、关于代理的说法，正确的是（）。A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式 D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任【答案】： A 43、关于建设单位的安全责任，正确的是（ ）。A. 确保安全施工措施费用的有效使用B. 采取措施保护施工现场毗邻区域的地下管线C. 将拆除工程的施工组织方案送有关部门备案D. 工程需要爆破作业的，向有关部门进行备案【答案】： C 44、建筑业企业资质管理规定中规定，对在资质有效期内遵守有关法律、法规、规章、技术标准，信用档案中无不良行为记录，且注册资本、专业技术人员满足资质标准要求的企业，经资质许可机关同意，有效期延续（ ）年。A. 3B. 5C. 6D. 7【答案】： B 45、无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。A.王某B.某建筑公司C.某建筑公司和王某连带D.双方按事先的约定【答案】： C 46、投标人对投标文件进行补充、修改或撤回，应该在（ ）之前进行。A.招标中止B.投标有效期满C.提交投标保证金D.提交投标文件截止时间【答案】： D 47、某施工企业在其安全生产许可证有效期内未发生死亡事故,则安全生产许可证有效期届满时()。A.不再审查,直到发生死亡事故时终止B.经原安全生产许可证颁发机关重新办理C.经原安全生产许可证颁发机关同意,不再审查,有效期延期三年D.必须再次审查,审查合格延期三年【答案】： C 48、本题考核的是竣工验收备案的时间。住房和城乡建设部房屋建筑工程和市 政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法规定，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 10日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下简称备 案机关)备案。，建设单位应当建设工程竣工验收合格之日起（ ）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A. 5 B.15C. 10 D. 30【答案】： B 49、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（ ）。A. 承包人承担责任，工期不予顺延B. 发包人承担责任，工期顺延C. 发包人、承包人各承担一半D. 都不承担责任【答案】： B 50、某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及到拆迁，则房地产公司申领施工许可证前，()。A.拆迁工作必须全部完成B.拆迁补偿安置资金全部到位C.拆迁工程量已完成50%D.有保证工程质量和安全的具体措施【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、注册管理机构应当注销建造师注册的情形有()。A.因过错发生工程建设质量事故B.已与聘用单位解除聘用合同C.没有参加继续教育D.跨省级行政区域执业E.同时在两个施工企业执业【答案】： B 2、可以作为工程重大安全事故罪的主体包括（ ）。A. 建设单位B. 施工单位C. 安全生产监督部门D. 建设行政主管部门E. 招标代理机构【答案】： AB 3、我国现行的建设行政法规主要有()。A.建设工程质量管理条例B.建设工程安全生产管理条例C.建设工程勘察设计管理条例D.城市房地产开发经营管理条例E.市政公用设施抗灾设防管理规定【答案】： ABCD 4、根据建设工程质量管理条例,工程监理单位不得与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系。A.建筑材料供应单位B.施工承包单位C.设计单位D.建设单位E.设备供应单位【答案】： AB 5、根据民法典，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。2014A.被保证的主债权种类 B.保证人的资产状况 C.保证的期间 D.保证的方式 E.保证担保的范围【答案】： ACD 6、关于行政纠纷的说法,正确的有（?）2017年A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C.行政诉讼的被告只能是行政机关D.只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼【答案】： C 7、根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（ ）。A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤B.在施工现场斗殴受伤C.在施工现场因工作原因受到事故伤害D.施工期间醉酒坠落致残E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【答案】： AC 8、某施工企业由于场地有限，将一批建筑材料交由某仓储中心进行保管，并签订仓储合同，关于该仓储中心义务的说法，正确的有（）。A.仓储中心应当将仓储合同作为提取建筑材料的凭证 B.仓储中心验收时发现该批建筑材料数量与预定不符合，应当及时通知施工企业 C.仓储中心应当根据施工企业的要求，同意及定期检查建筑材料的保管情况 D.仓储期间因仓储中心保管不善，造成部分建筑材料毁损，该损害赔偿责任应当由仓储中心承担 E.仓储中心发现该批建筑材料已发生变质并危及其它仓储物的安全和正常保管的，可以作出必要的处置，但应当及时通知施工企业【答案】： BCD 9、根据实施工程建设强制性标准监督规定，属于强制性标准监督检查内容的有（）。A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准 B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准 C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定 D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定 E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定【答案】： ACD 10、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某，关于该用工关系的说法，正确 的是（ ）。A.丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】： B 11、下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有（ ）。A.在保险合同成立前，被保险入发生伤害B.被保险人在施工现场外发生伤害C.被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤D.被保险人在施工现场斗殴而发生伤害E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤【答案】： ABD 12、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由（ ）。A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2 年B.向社会公布曝光C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D.构成犯罪的，依法追究刑事责任E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册【答案】： BCD 13、关于担保的说法，正确的有（ ）。A.担保是用益物权的一种 B.担保的目的是保障特定债权的实现C.主合同无效，担保合同可以另外约定有效 D.主合同有效，担保合同有效E.反担保不适用民法典的规定【答案】： BC 14、关于建设工程保修责任的说法，正确的是（）。A.因建设单位使用不当造成的工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由施工企业向建设单位主张 B.由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单位承担 C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，由施工企业负责维修，其费用由材料采购单位承担 D.因地震等自然灾害造成工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担 E.因施工企业违反有关标准与规范施工导致质量缺陷，由施工企业负责维修【答案】： AC 15、下列法律责任中，属于行政处罚的有（ ）。A.降低资质等级B.罚金C.拘役D.没收财产E.罚款【答案】： A 16、施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（ ）。A.建设单位指定分包人B.劳务分包合同由建设单位确认C.总承包合同中约定分包的内容D.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择【答案】： CD 17、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（ ）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。 A.建筑材料 B.周转材料C.建筑构配件 D.设备E.商品混凝土【答案】： ACD 18、在下列情形中，委托代理终止的情形有()。A.代理期限届满或者代理事务完成B.被代理人取消委托或者代理人辞去委托C.代理人或者被代理人死亡D.被代理人取得或者恢复完全民事行为能力E.作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止【答案】： ABC 19、根据建设工程安全生产管理条例,施工单位应当对应急救援工作做到()。A.配备必要的应急救援器材B.制定本单位生产安全事故应急救援预案C.不定期组织演练D.配备专职应急救援人员E.建立应急救援组织【答案】： AB 20、下列关于工程结算、质量争议的规定，说法正确的是（ ）A.已生效的竣工结算文件，双方均可以进行重复审核B.因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建, 发包人请求减少支付工程价款的,应予支持C.指定分包专业工程造成的质量缺陷，承包人承担责任D.竣工结算文件由承包方报工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案E.发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款,保留 3%左右的质量保证金【答案】： B 21、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，竣工日期确定的说法，正确的有（ ）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交工验报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】： BC 22、在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有（）。 2016A.申请人提出申请时，应当提供担保 B.人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行 C.人民法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定 D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉 E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施【答案】： AB 23、某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报的内容有（ ）A.该工程的项目名称B.施工场所C.施工单位资质D.可能产生的环境噪声值E.噪声污染防治措施情况【答案】： ABD 24、下列关于知识产权的说法，正确的是（ ）。A.发明专利权保护期为20 年，从申请日起计算；如申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日B.注册商标的有效期为10 年，自核准注册之日起计算C.计算机软件，属于专利权保护的客体D.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12 个月内申请续展注册；在此期间未能办理的，可以给予12 个月的宽展期E.商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受著作权法保护【答案】： B 25、严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司， B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖， 说法正确的有 （ ） 。A. A区法院对该案有管辖权B. 严某有权向B区法院起诉C. B区法院的移送管辖是错误的D. A.B区法院均无管辖权E. A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的【答案】： ABC 26、关于地役权,下列表述正确的是（?）。2017真题A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人【答案】： ABD 27、人民法院可以采取的执行措施有()。A.向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位,查询被执行人的存款情况,冻结、划拨被执行人应当履行义务部分的收人B.查封、扣押、冻结并依照规定拍卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产C.被执行人等额支付迟延还债期间的债务利息D.强制迁出房屋或退出土地E.划拨或转交企业、事业单位、机关、团体的债权、债务等【答案】： ABD 28、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是( )。（2014）A.诉讼B.法院调解C.和解D.行政调解E.仲裁【答案】： AB 29、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。 2016A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请 D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】： ABD 30、某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程挡案的整理、移交，下列说法中正确的有（ ）。A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程挡案，整理无误后向城建档案馆移交B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交【答案】： BC 31、下列属于用益物权的是()。A.土地承包经营权B.居住权C.建设用地使用权D.宅基地使用权E.将个人拥有的财务赠与他人【答案】： ABCD 32、关于债权相对性的说法，正确的有（ ）。A.债权客体的相对性B.债权期限的相对性C.债权主体的相对性D.债权内容的相对性E.债权责任的相对性【答案】： CD 33、建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果（ ）。A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金【答案】： AB 34、下列分部分项工程中需要编制专项方案的有（）。A.基坑支护与降水工程B.砌筑工程C.脚手架工程D.混凝土工程E.模板工程【答案】： AC 35、民法典规定，解除合同表述正确的有（ ）。A. 当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同B. 当事人协商一致可以解除合同C. 因不可抗力致使不能实现合同目的D. 一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理E. 合同解除后，当事人均不再要求有方承担任何责任【答案】： BCD 36、根据标准化法的规定，按照标准的级别不同，可把标准分为（ ）。A. 行业标准B. 地方标准C. 国家标准D. 国际标准E. 企业标准【答案】： ABC 37、在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金 500 万元人民币，双方在合同中约定了垫资条款，垫资利息约定为 8%，中国人民银行发布的同期同类贷款利率为5%。根据有关司法解释，下列说法中。正确的是( )。A.当事人对垫资利息有约定，所以按照约定的利息 8%进行支付利息B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，超过部分不予支持D.法院对于垫资不予支持E.如果建设单位不支付工程垫资，施工单位可以依法进行仲裁或者诉讼【答案】： C 38、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有()。A.应当向登记机构申请变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限【答案】： AB 39、下列责任种类中，属于行政处罚的有（ ）。A.警告B.罚金C.排除妨碍D.行政拘留E.没收财产【答案】： AD 40、注册建造师管理规定规定，注册建造师应当履行的义务包括（ ）。A.对侵犯本人权利的行为进行申述B.保证执业成果的质量，并承担相应责任C.接受继续教育，努力提高执业水准D.与当事人有利害关系的，应当主动回避E.保管和使用本人注册证书、执业印章【答案】： BCD 41、关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有()。（2014）A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业承包B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程【答案】： BD 42、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有()。（2014）A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段【答案】： ABD