一级建造师之一建工程法规题库精选题库精品（实用）.docx

一级建造师之一建工程法规题库精选题库精品（实用）第一部分 单选题(50题)1、甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。A. 移送二审法院裁决B. 按撤诉处理C. 按缺席判决D. 进入再审程序【答案】： B 2、李某与王某签订租房合同，双方共同约定房屋租赁期限为1 年，则下列说法错误的有（ ）。A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，该合同无效C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同【答案】： B 3、根据建设工程安全生产管理条例,建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,需审查的内容是()。A.建设工程规划许可证B.建设用地规划许可证C.施工组织设计D.安全施工措施【答案】： D 4、 国家行政机关应纠纷当事人的请求,依据法律、法规和政策,对属于其职权管辖范围内的纠纷,通过耐心的说服教育,使纠纷的双方当事人互相谅解,在平等协商的基础上达成一致协议,促成当事人解决纠纷,其法律性质是()。A.行政裁决B.行政调解C.行政争议D.行政强制【答案】： B 5、以下关于普通程序和简易程序的说法中，正确的是（ ）。A.适用简易程序审理的案件，应有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长3 个月B.适用普通程序审理的案件，根据民事诉讼法的规定，应当在立案之日起6 个月内审结C.普通程序的审判组织应当采用合议制，合议庭组成人员确定后，应当在7 日内告知当事人D.简易程序程序是人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序【答案】： B 6、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（ ）万元。A. 16B. 10C. 12D. 4【答案】： C 7、因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，（ ）。A.发包人可以拒绝支付工程进度款B.发包人可以迟延支付工程进度款C.发包人可以直接扣除部分工程进度款D.承包人修理、返工或者改建后，发包人足额及时支付工程进度款【答案】： D 8、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。（2016）A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担【答案】： C 9、某施工分包合同约定，由总承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（ ）共同进行验收。A.总承包单位、出租单位、监理单位、分包单位B.总承包单位、出租单位、安装单位、分包单位C.总承包单位、分包单位、出租单位、政府质量监督部门D.总承包单位、分包单位、安装单位、政府安全质量监督部门【答案】： B 10、（2020年真题）关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护B.知识产权不具有财产权属性C.知识产权不具有绝对的排他性D.知识产权不受地域的限制【答案】： A 11、全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A.1B.2C.3D.5【答案】： A 12、 建设工程发生质量事故后，有关单位应当在( )小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.18B.24C.48D.72【答案】： B 13、依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于（ ）日A.30B.25 C.20D.15【答案】： C 14、根据房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（ ）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品【答案】： A 15、2016 年 3 月12 日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一份传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，4800元t，2016年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。丙钢铁公司获悉甲公司的要求后，在2016年3月14日向甲公司发出电报称：我公司完全同意你公司发给乙公司的传真的内容，请作好收货付款准备。则对于本案下列表述中，正确的是( )。A.甲公司和丙公司通过要约和承诺，合同已经成立B.丙公司的传真不构成承诺，所以合同并未成立C.甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立D.甲公司的传真不构成要约，丙公司的传真也不构成承诺，所以合同并未成立【答案】： B 16、总承包单位就分包单位分包的工程质量问题对建设单位承担()。A.连带责任B.赔偿责任C.主要责任D.全部责任【答案】： A 17、 施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯,并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据民法典,电梯生产公司的回函属于()。A.要约邀请B.承诺C.部分承诺D.新要约【答案】： D 18、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。2014A.设计文件规定的该工程的合理使用年限B.5年C.2年D.2个采暖期、供冷期【答案】： A 19、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据民法典，此协议为（）。A.财产租赁合同 B.融资租赁合同 C.买卖合同 D.租买合同【答案】： B 20、以下所述情形，不属于人民法院应当将具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的被执行人纳入失信被执行人名单的范围的是()。A.违反限制消费令的B.以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的C.以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的D.与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的【答案】： D 21、在民法典对民事权利的分类中，只有（ ）具有财产权和人身权的双重属性。A. 知识产权B. 劳动权C. 债权D. 物权【答案】： A 22、根据建筑法，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（ ）。A.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证【答案】： D 23、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（ ）。A. 发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B. 承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任C. 凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任D. 承包人的保修责任可以免除【答案】： B 24、根据建设工程质量管理条例，对涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A.改变建筑局部使用功能B.建筑主体和承重结构变动C.增加内部装修D.增加投资额度【答案】： B 25、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3 年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（ ）。A.施工企业B.建设单位C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定【答案】： A 26、根据民法典的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责任的情形是（ ）。A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误D.由于为工人投保意外伤害险.因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付【答案】： A 27、关于视听资料的说法，正确的是( )。A.侵害他人隐私的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依据B.安装窃听器获得的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依据C.存有疑点的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依据D.未经当事人同意私自录制的视听资料不能作为证据【答案】： C 28、根据我国民法典规定，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，应按照()保证承担保证责任。A.一般B.单独C.特殊D.连带【答案】： A 29、根据建设工程安全生产管理条例,关于专职安全生产人员责任的说法,正确的是()。A.施工单位应当设立安全生产管理机构,配备兼职安全生产管理人员B.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查C.发现安全事故隐患,应当及时向安全生产领导小组报告D.对违章指挥、违章操作的,应当报告项目负责人【答案】： B 30、关于合同生效后有关条款约定不明事项的解决，下列说法错误的是（ ）A.当事人就价款内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充B.当事人就质量内容没有约定且不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定C.合同中的价款或者报酬没有约定的，按照合同履行地的市场价格履行D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应给对方必要准备时间【答案】： C 31、以下所述情形，不属于人民法院应当将具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的被执行人纳入失信被执行人名单的范围的是()。A.违反限制消费令的B.以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的C.以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的D.与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的【答案】： D 32、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（ ）。A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题【答案】： A 33、关于建设工程分包的说法，正确的有（）（2014）A.总承保单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【答案】： A 34、关于工程建设国家标准的说法，正确的是（ ）。 A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定B.工程建设强制性标准包括地方标准C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】： C 35、施工单位的下列行为中，违反消防法规定的是（ ）。A. 为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材B. 施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护C. 为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近D. 在道路两旁施工时使用明火作业【答案】： B 36、关于招标文件，下列说法正确的是（ ）。A.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出B.招标人对潜在投标人提出的异议作出答复前，可以继续招标投标活动C.招标人对招标文件的澄清或者修改应当在开标时间至少15日之前进行D.招标人不得通知投标人顺延招标文件中规定的提交投标文件的截止时间【答案】： C 37、张某于2019年1月购买一辆小轿车自用，当月缴纳了车辆购置税2万元，2020年2月，因该车存在严重质量问题，张某与厂家协商退货，并向税务机关申请车辆购置税的退税。张某可得到的车辆购置税退税是（ ）万元。A.0.5B.1C.1.8D.2【答案】： C 38、根据招标投标法，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）。A.评标截止时间前 B.评标开始前 C.提交投标文件的截止时间前 D.投标有效期内【答案】： C 39、根据 环境噪声污染防治法 ，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。A.抢修B.抢险C.抢工期D.生产工艺要求必须连续【答案】： C 40、甲公司的业务员张某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司知悉内情，但仍按时将货物送至甲公司所在地，甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。A.张某的行为为无权代理，合同无效B.张某的行为为表见代理，合同无效C.张某的行为为授权不明，合同有效D.张某的行为为表见代理，合同有效【答案】： A 41、关于行政许可的说法，正确的是（）。A.部门规章可以设定行政许可 B.行政机关在实施行政许可时，一律进行听证 C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项 D.行政许可可以统一办理或者联合办理【答案】： D 42、根据环境噪声污染防治法，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。2018真题A.建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准D.环境影响报告书，应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意【答案】： C 43、根据安全生产许可证条例,施工企业安全生产许可证有效期满,未办理延期手续的,应责令停止生产,限期补办延期手续,没收违法所得,并处()罚款。A.5万元以上,10万元以下B.5万元以上,20万元以下C.10万元以上,20万元以下D.10万元以上,50万元以下【答案】： A 44、某市政工程沟槽发生基坑坍塌事故，作业人员被覆盖于坑底无法报告，事故现场除一名过路人外没有其他工作人员。下列说法中错误的是()。A.该过路人负有法定的报告义务B.过路人可以直接向相关主管部门报告C.过路人应当在事故发生后2小时后报告D.过路人可以向该施工现场的负责人报告【答案】： C 45、在某建设项目施工中形成的下列债权中，不属于合同之债的是()。A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位向材料供应商支付材料款D.材料供应商向施工单位交付材料【答案】： B 46、关于注册建造师延续注册的说法，正确的是（ ）。A.延续注册有效期为3年B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出C.申请延续注册只需要提供原注册证书D.延续注册执业期间不能申请变更注册【答案】： A 47、下列各项中,不属于专属管辖的内容的是()。A.因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖B.因港口作业中发生纠纷提起的诉讼,由港口所在地人民法院管辖C.因特殊的诉讼标的或诉讼标的物发生纠纷提起的诉讼,由诉讼标的或诉讼标的物所在地人民法院管辖D.因继承遗产纠纷提起的诉讼,由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖【答案】： C 48、下列选项中，不属于我国标准化法对标准划分类型的是()。A.国家标准B.行业标准C.技术标准D.企业标准【答案】： C 49、建筑市场主体的诚信评价，包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价，前者是()。A.以守法、守信、守德和综合实力为基础的综合评价B.以守法为基础、根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价C.以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点、热点问题的评价D.市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价【答案】： B 50、根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故发生后，说法正确的是（ ）。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当在1小时内向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员可以立即向有关部门越级报告【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、施工企业承揽业务不良行为的认定标准有( )。A. 以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的B. 以欺骗手段取得资质证书的C. 将承包的工程转包或违法分包的D. 以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的E. 工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的【答案】： ACD 2、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的 B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 C.承包人在合同约定的期限内没有完工的 D.承包人将承包的建设工程非法转包的 E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： ABD 3、下列哪些人员属于建筑施工企业的特种作业人员（ ）。A. 起重机械安装拆卸工B. 架子工C. 起重机械司机D. 钢筋工E. 高处作业吊篮安装拆卸工【答案】： ABC 4、根据代理权获得的方式不同，代理可分为（）。A.有权代理B.隐名代理C.委托代理D.法定代理E.居间代理【答案】： CD 5、关于借款合同权利和义务的说法,正确的有（）。A.贷款人不得预先在本金中扣除利息 B.借款人应当按照约定的用途使用借款 C.对于未定期限且无法确定期限的借款合同,借款人可以随时偿还 D.订立借款合同,贷款人可以要求借款人提供担保 E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产【答案】： ABD 6、我国建设工程建设领域的法律、行政法规所设定的行政处罚种类有（ ）。 A. 警告B. 罚款C. 行政拘留D. 责令停业整顿E. 降低资质等级【答案】： ABD 7、甲、乙双方在合同中约定了“如合同发生争议，将争议提交Q 市仲裁委员会仲裁”。后合同在履行中发生争议，以下叙述正确的是（ ）。A.如一方当事人向人民法院提起起诉，人民法院不予受理B.Q 市仲裁委员会应当对合同争议进行仲裁C.当事人仍可将争议向人民法院提起起诉D.合同当事人均应受仲裁协议的约束E.当事人仍可向其他仲裁委员会申请仲裁【答案】： ABD 8、根据建筑法规定,超越本单位资质等级承揽工程的,法律责任的承担方式有()。A.责令停止违法行为,处以罚款B.可以责令停业整顿,降低资质等级C.情节严重的,吊销资质证书D.有违法所得的,予以没收E.情节特別严重的,依法追究刑事责任【答案】： ABCD 9、根据绿色施工导则，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）。A.优先采用雨水搅拌、雨水养护，有条件的地区和工程应当采用中水养护 B.现场机具、设备等的用水、优先采用非传统水源，尽量不使用市政处来水 C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水 D.大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位 E.力争施工中非传统水源的循环水的再利用量大于30%【答案】： BD 10、关于建设工程返修的说法，正确的有（ ）。A.返修指施工单位对质量不符合约定的建设工程在合理期限内进行修理或者返工、改建B.竣工验收不合格的建设工程，施工单位应当负责返修C.施工过程中出现质量缺陷的建设工程，施工单位应当负责返修D.对于非施工单位原因造成的质量缺陷，施工单位应当负责返修E.建设工程质量缺陷发生的返修费用均由施工单位负责【答案】： ABCD 11、在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人可以申请复议的情形通常包括（ ）。A. 认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的B. 认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的C. 认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的D. 行政机关依法处理登记的E. 当事人对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的【答案】： ABC 12、关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。( 2015真题 )A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生 B.软件著作权属于软件开发者 C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定 D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励 E.软件著作权也有合理使用的规定【答案】： BC 13、甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（ ）。A. 乙以甲的名义在媒体上发布招标公告B. 乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标候选人确定某投标人中标C. 为保证公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构D. 乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E. 乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书【答案】： BC 14、根据建设工程质量管理条例，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B.勘察文件应注明工程使用年限 C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责 E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】： ACD 15、下列选项中属于行政处罚的有（ ）。A.警告B.罚金C.吊销许可证D.责令停产停业E.没收财产【答案】： ACD 16、根据文物保护法的规定，属于国家所有的不可移动文物的有()。A.古文化遗址B.古墓葬C.石窟寺D.中国境内出土的文物E.公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物【答案】： ABC 17、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。2017真题A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD 18、乙公司投标中标按甲公司的要求建造一个特殊的构筑物，双方签订了合同。乙公司将其中的部分工作交由丙公司完成。按照承揽合同的法律规定，下列说法中正确的是（ ）。A. 乙有权自行将主要工作交给丙完成B. 甲有权解除合同C. 甲只能继续履行合同D. 乙与丙之间的合同无效E. 乙将部分工作交由丙完成应征得甲同意【答案】： B 19、（2019年真题）根据生产安全事故报告和调查处理条例应当补报的情形有（）A.事故具有连续性B.行业协会要求补报的C.事故报告后出现新情况的D.火灾事故自发生之日起七日内,事故造成的伤亡人数发生变化的E.社会关注度较高【答案】： CD 20、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（ ）。A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【答案】： ACD 21、（2019年真题）关于仲裁庭组成的说法正确的有()A.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，有仲裁委员会主任指定B.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定C.双方当事人必须各自选定合议仲裁庭的一名仲裁员D.仲裁庭可以由三名仲裁员组成E.仲裁庭可以由一名仲裁员组成【答案】： AD 22、根据标准化法，下列标准中不能制定为强制性标准的有（ ）。A.行业标准B.地方标准C.团体标准D.企业标准E.国家标准【答案】： ABCD 23、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）2018真题A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】： AC 24、关于仲裁开庭与裁决的说法，正确的有（）A.当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决B.被申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭不可缺席审理并作出裁决C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书D.仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国或地区均可得到承认和执行E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定【答案】： ACD 25、关于规范性文件效力比较及处理的说法，正确的是（ ）。A.行政法规的效力高于法律B.地方性法规的效力高于地方政府规章C.地方性法规在本辖区内的效力高于宪法D.部门规章与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决【答案】： BD 26、关于仲裁调解的表述中，正确的有（ ）。A.仲裁调解是仲裁机构对受理的仲裁案件进行的调解B.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解C.当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解D.调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力【答案】： ABC 27、胜利建筑公司注册商标于2013年12月31日到期，下列说法中正确的是( )。A.如公司需要继续使用该商标，只能在2013年申请续展注册B.如公司未能在2013年提出续展申请，该商标将被注销C.如公司未能在2013年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期D.如公司未能在2014年6月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销E.公司可以在到期前提出续展注册，续展注册的有效期为20年。【答案】： CD 28、关于变更劳动合同，应该注意的有( )。A.必须在劳动合同依法订立之后，在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行B.必须坚持平等自愿、协商一致的原则，即须经用人单位和劳动者双方当事人的同意C.不得违反法律法规的强制性规定D.劳动合同的变更须采用书面形式E.劳动合同的变更可以采用书面形式也可以采用口头形式【答案】： ABCD 29、诉讼作为解决建设工程纠纷的最终方式，它具有的特点是（ ）。A. 程序和实体判决严格执行B. 当事人在诉讼中对抗的平等性C. 二审终审制D. 执行的强制性E. 保密性【答案】： ABCD 30、根据生产安全事故应急预案管理办法，生产经营单位应急预案应当及时修订的情形有（）。2017A.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的 B.生产工艺和技术发生变化的 C.因重组导致经营方式变化的 D.经营状况不良的 E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的【答案】： ABC 31、下列行政责任的承担方式中，属于行政处分的有（）。A.警告B.记过C.降级D.撤职E.罚款【答案】： ABCD 32、绿色施工导则对节能措施，机械设备与机具，生产、生活及办公临时设施，施工用电及照明分别作出规定。其中节能措施包括()。A.制订合理施工能耗指标B.施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标C.根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源D.在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面E.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具【答案】： ABCD 33、根据我国劳动法的有关规定，对未成年工的特殊保护规定主要包括（ ）。A.不得安排未成年工从事夜班的劳动B.不得安排未成年工从事有毒有害的劳动C.不得安排未成年工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动D.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查E.未成年工指的是年满 16 周岁的劳动者【答案】： BD 34、某高速公路施工项目按照2007年版标准施工招标文件中“通用合同条款”约定了争议评审机制。在合同签订后,双方就争议评审组的组成及工作签署了协议确定评审组的建议对双方不具有约束力。双方在合同中约定了仲裁条款。说法正确的有（）。A.评审组的意见不具有法律效力B.发包方可以拒绝执行评审组的意见C.评审组的意见具有法律效力D.发包方不得拒绝执行评审组的意见E.当事人一方不接受评审意见,可按照合同的约定,将争议提交仲裁【答案】： AB 35、施工企业按照安全生产靑任制的要求，应完成的安全保障工作包括（ )。A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任 B.设置安全处室对安全负责 C.对内部职工进行安全培训，持证上岗D.落实各岗位人员的安全生产责任 E.制定企业内部安全生产绩效考核标准【答案】： ABD 36、下列关于投标保证金说法，正确的有 ( )A. 投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金B. 投标保证金是投标文件的有效组成部分C. 投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定D. 投标保证金应当在投标截止时间前送达E. 投标保证金的金额一般由双方约定【答案】： ABCD 37、公民、法人或者其他组织不服(),不可以申请行政复议。A.行政法规、规章或具有普遍约束力的决定、命令B.国防、外交等国家行为C.行政机关有终局裁决权的具体行政行为D.某行政执法人员李某个人行为E.行业协会的惩戒【答案】： ABC 38、以下属于评标委员会否决投标的情形是（ ）。A.投标人未按招标文件要求提交投标保证金的B.投标人的法定代表人未到场的C.未按招标文件要求密封的D.投标人对招标文件有异议的E.联合体投标未附有共同投标协议的投标文件【答案】： A 39、用人单位应当向劳动者按月支付2倍工资的情况包括（ ）。A.自用工之日超过1个月不满1年，未与劳动者订立书面劳动合同B.符合法定条件时，拒绝与劳动者订立无固定期限合同C.拖欠劳动者工作报酬D.法定节假日安排劳动者加班E.违法与劳动者解除或终止劳动合同【答案】： AB 40、根据个人所得税法，下列各项个人所得免纳个人所得税的有（ ）。A.省级人民政府颁发的科学方面的奖金B.国债和国家发行的金融债券利息C.福利费、抚恤金、救济金D.保险赔款E.特许权使用费所得【答案】： ABCD 41、下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有( )。A.合同签订时，施工单位对于建设单位要求提供的业绩造假B.合同履行时，现场发生不可抗力，施工单位没有及时通知甲方减损C.合同履行时，施工单位偷工减料造成质量不合格D.合同履行时，施工单位没有做出合理安排，导致工期拖延E.合同结束后，施工单位泄露本项目要求保密的资料和技术【答案】： AB