一级建造师之一建工程法规题库题库及参考答案（B卷）.docx

一级建造师之一建工程法规题库题库及参考答案（B卷）第一部分 单选题(50题)1、甲医院与乙建筑工程公司于2002年5月26日签订建筑工程承包合同，合同约定由乙筑工程公司为甲医院建造门诊大楼，预计2004年5月26日交付验收，验收合格后支工程款的90，剩余款项在2005年5月26日前结清。双方按照合同履行了各自的义务。2006年1月12日，该大楼的局部墙面出现细微裂缝，后来裂缝渐渐变大，到2006年3月20日墙皮大脱落，该医院应在（ ）之前向乙建筑工程公司提出索赔。A. 2006年5月27日B. 2007年5月27日C. 2008年2月13日D. 2008年3月20日【答案】： D 2、李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费12000元，李某起诉至人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明。根据民事诉讼法，该诊断证明属于（）。A.书证B.鉴定结论C.证人证言D.勘验笔录【答案】： A 3、某工程投标出现下列情形，评标委员会应当否决的投标是（）。A.甲公司的报价超过标底的上浮范围B.乙公司的报价超过标底下浮范围C.丙公司的报价高于招标文件设定的最低投标限价D.丁公司的报价低于工程成本【答案】： D 4、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（ ）。 A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.10 日【答案】： D 5、工程建设国家标准由（ ）审查批准。A. 国务院B. 国务院标准化行政主管部门C. 国务院工程建设行政主管部门D. 国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合【答案】： C 6、根据施工合同，甲建设单位应于2014年9月30日支付乙建筑公司工程款，2015年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效( )。A.中止B.中断C.终止D.届满【答案】： B 7、下列物权中，不属于用益物权的是（ ）。 A. 土地所有权B. 土地承包经营权C. 建设用地使用权D. 地役权【答案】： A 8、根据民法典及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。A.兑付国债本息请求权 B.支付存款本金及利息请求权 C.基于合同的违约金请求权 D.基于投资关系产生的缴付出资请求权【答案】： C 9、某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备()。A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书C.A和B满足其一即可D.A和B必须同时具备【答案】： D 10、关于行政复议案件处理原则,正确的是( )。A.以书面审查为主,以调解为原则B.以书面审查为主,以不调解为原则C.以开庭审查为主,以调解为原则D.以开庭审查为主,以不调解为原则【答案】： B 11、某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请 领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括（ ）。A.旧城改造项目批准文件 B.建设用地规划许可证 C.建设工程规划许可证 D.国有土地使用权批准文件【答案】： C 12、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是 （ ）。 A. 费用和工期损失全部由承包商承担B. 费用和工期损失全部由业主承担C. 费用由承包商承担，工期给予顺延D. 费用由业主承担，工期不顺延【答案】： A 13、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。( 2015真题 )A.标的物交付 B.合同成立 C.合同生效 D.支付贷款【答案】： B 14、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（ ）。A.供电局向甲施工企业承担责任B.乙公司向甲施工企业承担责任C.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任D.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任【答案】： B 15、关于施工起重机械和自升式架设设施安装单位的安全责任的说法,正确的是()。A.按照建设单位要求,编制建筑起重机械安装工程专项施工方案B.按照已制定的安全施工措施检查建筑起重机械及现场施工条件C.组织安全施工技术交底并签字确认D.组织制定特大事故应急救援预案和重大生产安全事故抢救【答案】： C 16、关于施工检测的见证取样和送检制度，下列说法不正确的是（ ）。A. 需要见证取样时，应当通知建设单位或工程监理单位B. 见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责C. 工程质量监测机构必须具备相应的资质，是有关行政机关的下属部门D. 检测机构不得与设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系【答案】： C 17、关于我国仲裁基本制度，表述错误的是（ ）。A.仲裁实行一裁终局的制度B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会可以受理C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理D.有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权E.仲裁具有专业性、快捷性、强制性的特点【答案】： B 18、关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确的是（）。A.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出B.招标人应当自收到评标报告之日起 5 日内公示中标候选人C.公示期不得少于 5 日D.招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复，作出答复前，招标投标活动继续进行【答案】： A 19、民法典规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效为4年，体现的诉讼时效期间是( )。A. 普通诉讼时效B. 短期诉讼时效C. 特殊诉讼时效D. 权利的最长保护期限【答案】： C 20、下列不属于委托代理关系终止原因的是（ ）。A. 代理期限届满或代理事务完成B. 被代理人取消委托或代理人辞去委托C. 代理人丧失民事行为能力或代理人死亡D. 被代理人取得或恢复民事行为能力【答案】： D 21、某建筑节能工程的隐蔽工程施工完毕后，应由（ ）主持验收。A.项目经理B.项目技术负责人C.监理工程师D.建设单位驻工地代表【答案】： C 22、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（ ）。A.债权B.所有权C.担保物权D.用益物权【答案】： B 23、关于评标的说法，正确的是（）。A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向 B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果 D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【答案】： D 24、根据建筑法的规定，下列关于发包的说法中，正确的是()。A.建设工程只能实行招标发包B.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项分为若干部分发包给几个承包单位D.发包单位可以将建设工程肢解发包【答案】： B 25、根据民法典的规定,下列可以作为保证人的是（）。A.机关法人B.公立医院C.某公司D.某企业的采购部门【答案】： C 26、下列变更中，属于应当经合同当亊人双方协商一致情形的是( )。A.采购数量变更 B.公司名称变更C.合同签约人员变更 D.公司法定代表人变更【答案】： A 27、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。2014A.按约定由分包单位自行承担全部责任 B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任 C.总承包单位承担全部责任 D.总承包单位与分包单位承担连带责任【答案】： D 28、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。（2016）A.发证机关核猃施工许可证B.发证机关受贿施工许可证C.施工企业重新办理施工许可证D.施工许可证自行废止【答案】： D 29、某施工企业与开发商签订了工程承包合同，采用政府指导价，由于延付工程款导致工期后延2个月，之后遇到市场价格上涨20%，其后延2个月的工程的费用应该()。A.按原合同价执行B.按新价格执行C.按签合同时市场价执行D.按涨价前的市场价执行【答案】： B 30、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。A.重大劳动安全事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪【答案】： D 31、下列关于夜间施工说法正确的是（ ）。A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】： D 32、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1B.2C.6D.12【答案】： A 33、因企业合并而新设立的建筑业企业，需承继原建筑业企业资质的，下列有关其资质等级确定的说法，正确的是（ ）。A.重新核定建筑业企业资质等级B.按照降低一级原企业的资质等级确定C.按照合并前各方中较低的资质等级确定D.按照合并前各方中较高的资质等级确定【答案】： A 34、（2019年真题）关于团体标准的说法,正确的是()。A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定D.团体标准对本团体成员强制通用【答案】： C 35、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。2017A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院【答案】： D 36、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（ ）应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A. 建设单位在招标文件中B. 施工单位在投标文件中C. 监理单位在监理大纲中D. 设计单位在设计文件中【答案】： D 37、根据仲裁法，关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）。A.违约金的计算不符合合同约定，当事人可以申请撤销仲裁裁决 B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时，可以向财产所在地的中级人民法院申请 C.仲裁裁决被撤销后，当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，不可以向人民法院起诉 D.仲裁的程序违反法定程序，当事人可以申请撤销仲裁裁决【答案】： D 38、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是（）。2014A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.用益物权【答案】： C 39、建筑节能工程验收的首要步骤是()。A.施工单位按验收意见进行整改B.施工单位自检评定C.监理单位进行节能工程质量评估D.建筑节能分部工程验收【答案】： B 40、负责全国建筑业企业资质的统一监督管理的部门是()。A.住房和城乡建设部B.交通部C.人事部D.发改委【答案】： A 41、建设单位为工程项目办理质量监督手续应在()。A.领取工程规划许可证前B.领取工程规划许可证时C.领取施工许可证前D.领取施工许可证后【答案】： C 42、投保人保险的目的必须通过( )来实现。A.保险合同B.索赔C.保险单D.保险凭证【答案】： B 43、关于建设工程施工合同变更的说法,正确的是()A.发包人可依据其单方需要变更合同B.合同变更内容约定不明确,推定为未变更C.合同变更与工程变更范围一致D.合同变更协议自签字之日起生效【答案】： B 44、某建设工程进行招标，某甲投标文件中报价1100万元，评标价950万元，双方签订合同时合同价为980万元，但向建设行政主管部门仍以1100万元进行备案。双方进行结算工程款时发生争议，人民法院在处理该案件时，应以( )万元为根据。A.1100B.950C.980D.建设工程所在地价格部门发布的指导价【答案】： A 45、建设工程施工合同应以（ ）为合同履行地。A.发包方住所地B.合同签证地C.施工行为地D.承包方住所地【答案】： C 46、甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同,合问履行过半,甲公司突然通知乙公司解除合同,关于甲公司和乙公司权利的说法,正确的是（ ）A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同C.合同履行过半后,甲公司无权解除合同D.甲公司有权随时解除合同,但应当向乙公司赔偿相应的损失【答案】： D 47、根据劳务派遣暂行规定，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是（ ）。A.用工单位申请，劳务派遣单位协助B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助C.劳务派遣单位申请，用工单位协助D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助【答案】： C 48、关于工程监理的说法,正确的是()。A.工程监理实行监理工程师负责制B.工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场C.监理单位与建设单位之间是法定代理关系D.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务【答案】： B 49、关于行政行为特征的说法,正确的是（）。A.行政行为具有自愿性 B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为具有不可裁量性 D.行政行为不属于执法行为【答案】： B 50、仲裁协议应当具备的内容是（）。A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会 B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项 C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会 D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、固体废物污染环境防治法规定,在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定（ )的特别保护的区域内,禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。A.自然保护区B.风景名胜区C.饮用水水源保护区D.敏感建筑物集中区E.基本农田保护区【答案】： ABC 2、下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有（ ）。A.在保险合同成立前，被保险入发生伤害B.被保险人在施工现场外发生伤害C.被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤D.被保险人在施工现场斗殴而发生伤害E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤【答案】： ABD 3、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（ ）。A.填充墙的混凝土小型砌块B.混凝土中使用的掺加剂C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】： CD 4、民法典规定，合同内容一般包括（ ）等条款。A. 标的B. 数量.质量C. 价款或者报酬D. 签订地点E. 解决争议的方法【答案】： ABC 5、人民调解应当遵循的程序主要是()。A.当事人申请调解B.人民调解委员会主动调解C.达成协议D.仲裁委员会参与旁听E.指定调解员或由当事人选定调解员进行调解【答案】： ABC 6、关于建造师初始注册的说法，正确的是（ ）。A.王某只要取得资格证书，即符合初始注册条件B.赵某初始注册应当通过聘用企业向省级人事主管部门提出申请C.申请人陈某未在资格证书签发3年内申请的，不予注册D.李某违反法定程序作出准予注册许可的，应当撤销注册E.钱某在注册1年后，变更执业单位并办理注册，其在新单位的注册有效期为2年【答案】： D 7、甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1曰甲付给乙100 万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调査发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（ ），以维护自己的合法权益。A.行使同时履行抗辩权 B.终止合同C. 中止履行合同并通知对方D.请求对方提供适当担保E.转让合同【答案】： CD 8、根据我国劳动法的有关规定，对未成年工的特殊保护规定主要包括（ ）。A.不得安排未成年工从事夜班的劳动B.不得安排未成年工从事有毒有害的劳动C.不得安排未成年工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动D.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查E.未成年工指的是年满 16 周岁的劳动者【答案】： BD 9、以下选项中，属于行政处分的有（ ）。A. 罚金B. 行政拘留C. 剥夺政治权利D. 降级E. 撤职【答案】： D 10、仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，仲裁庭的做法，正确的有（ ）。A.制作调解书B.制作裁决书C.驳回申请D.撤销案件E.当事人可以撤回申请【答案】： AB 11、根据工程建设项目施工招标投标办法，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有（ ）。A. 无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的B. 投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的C. 投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案D. 未按招标文件要求提交投标保证金的E. 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的【答案】： ABD 12、下列哪一项不属于排斥、限制潜在投标人或者投标人（ ）。A.招标人组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.对潜在投标人或者投标人采取相同的评标标准C.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应D.必须进行招标的项目接受联合体投标E.依法必须进行招标的项目以不特定行政区域的业绩作为加分条件【答案】： BD 13、按照固体废弃物污染环境防治法规定,转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的,应当( )。A.向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请B.经途经地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意C.经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意D.制定意外事故的防范措施和应急预案,并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案E.禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运【答案】： ACD 14、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（ ）。A.纳税人进口货物，按照组成计税价格和增值税暂行条例规定的税率计算应纳税额B.纳税人发生应税销售行为，按照销售额和增值税暂行条例规定的税率计算收取的增值税额，为销项税额C.纳税人发生应税销售行为的价格明显偏低并无正当理由的，由主管税务机关核定其销售额D.纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额，为进项税额E.纳税人发生应税销售行为，应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票，应税销售行为的购买方为消费者个人的，也必须开具增值税专用发票【答案】： ABCD 15、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了 生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承 包单位的安全管理指令, 导致重大生产安全事故。则关于本工程的安全生产管理，下 列说法中正确的有（ ）。A.总承包单位对施工现场的安全生产总责B.总承包单位与专业承包单位对施工现场的安全生产管理承担连带责任C.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任D.专业承包单位对该重大安全事故承担报告义务E.分包合同应明确双方的安全生产方面的权利与义务【答案】： AC 16、建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件包括()。A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入B.为现场从事危险作业的人员办理意外伤害险C.专职安全生产管理人员经企业对安全知识考核合格D.特种作业人员取得特种作业操作资格证书E.为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装【答案】： ABD 17、关于危大工程安全专项施工方案的说法，下列选项中正确的有（ ）。 A.因设计变更调整的，修改后的专项施工方案，建设单位应当重新审核和论证 B.施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警 示标志 C.对于按照规定需要验收的危大工程，建设单位应当组织相关人员进行验收 D.危大工程发生险情时，施工单位应当立即采取措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门 E.施工单位、监理单位、建设单位应当建立危大工程安全管理档案【答案】： BD 18、关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（）。 2016A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核 B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字 C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字 D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字 E.超过一定规模的危险性较大的分不分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会【答案】： ACD 19、发、承包双方需要在质量保修书中明确的是( )。A.保修范围B.保修人员C.保修金的预留和返还D.保修期限E.保修责任【答案】： AD 20、用人单位应当向劳动者按月支付2倍工资的情况包括（ ）。A.自用工之日超过1个月不满1年，未与劳动者订立书面劳动合同B.符合法定条件时，拒绝与劳动者订立无固定期限合同C.拖欠劳动者工作报酬D.法定节假日安排劳动者加班E.违法与劳动者解除或终止劳动合同【答案】： AB 21、根据安全生产法，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（）。A.事故隐患 B.危险因素 C.防范措施 D.安全通病 E.事故应急措施【答案】： BC 22、关于工程发包，下列符合建筑法要求的是（ ）。A.禁止将建筑工程肢解发包B.禁止总承包单位分包工程C.禁止联合承包工程D.对建筑工程实行总承包E.施工企业允许其他单位使用本企业的资质证书以本企业名义承揽工程【答案】： AD 23、专项应急预案的内容应当包括（ ）等内容。A.应急指挥机构与职责B.处置程序和措施C.应急工作职责D.应急预案体系E.事故风险描述【答案】： AB 24、债务人不履行债务时，债权人有权依照民法典规定以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式有（ ）。 A. 保证B. 抵押C. 质押D. 留置E. 定金【答案】： BCD 25、下列民事主体资格中属于法人的是（ ）。A. 某建筑公司B. 某建筑集团公司装饰分公司C. 某建筑业管理协会D. 某设计咨询公司海外市场部E. 某市消防局【答案】： AC 26、根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A.合同订立之日B.实际竣工之日C.开工之日D.保修期届满之日E.合同约定竣工之日【答案】： B 27、关于竣工结算，以下说法正确的是（ ）。A.工程完工后，承包人应当在法定期限内提交竣工结算文件B.承包人对发包人提出的竣工结算审核意见有异议的，可以依法申请仲裁或诉讼C.发承包双方不得在合同中对竣工结算提交、审核的期限进行约定D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，只能通过仲裁或者诉讼方式解决E.发包人应在收到承包人申请支付工程竣工结算款后15日内支付结算款【答案】： B 28、（2020年真题）关于行政许可设定权限的说法，正确的有（）。A.地方性法规一般情况不得设定行政许可B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门规章可以设定临时性行政许可D.国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可【答案】： D 29、关于人民调解的说法，正确的是（ ）。A.人民调解委员会是调解民间纠纷的群众组织B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉E.人民调解委员会经调解可以达成协议，也可采取口头方式【答案】： AC 30、下列关于物权保护的说法,正确的有( )。A.因物权的归属、内容发生争议的,利害关系人可以请求确认权利B.无权占有不动产或者动产的,权利人可以请求返还原物C.妨害物权或者可能妨害物权的,权利人可以请求排除妨害或者消除危险D.造成不动产或者动产毁损的,权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状E.物权保护方式,只能单独适用,不能合并适用【答案】： ABCD 31、施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（ ）。A.工程已实际交付的，为交付之日 B.工程未交付的，为提交竣工结算文件之日 C.工程已交付，施工企业主张工程款的，为提出主张之日 D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日 E.工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日【答案】： AB 32、在代理关系中涉及的主体包括()。A.代理人B.权利人C.被代理人D.义务人E.第三人【答案】： AC 33、国家基本建设大中型项目实行招标投标的暂行规定中规定，参加建设项目的主体工程的设计、建筑安装和监理以及主要设备、材料供应等投标单位，必须具备的条件是（ ）。A. 具有招标条件要求的资质证书，并为独立的法人实体B. 在最近2年没有参与骗取合同以及其他经济方面的严重违法行为C. 连续2年有较好的安全记录，投标当年内没有发生重大质量、特大安全事故D. 财产状况良好，没有财产被接管、破产或者其他关、停、并、转状态E. 承担过类似建设项目的相关工作，并有良好的业绩和履约记录【答案】： AD 34、在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有( )。A.申请人提出申请时，应当提供担保B.人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行C.人民法院应当自接受申请之时起24 小时内作出裁定D.人民法院因特殊情况需要延长裁定时间的，可延长12 小时E.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉【答案】： AB 35、按照固体废弃物污染环境防治法规定,转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的,应当( )。A.向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请B.经途经地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意C.经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意D.制定意外事故的防范措施和应急预案,并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案E.禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运【答案】： ACD 36、下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（ ）。A. 已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险B. 提前竣工的，保险责任自行终止C. 因延长工期的，保险责任自行延长D. 施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续E. 未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证【答案】： ABD 37、施工单位的下列作法中，违反国家有关环境保护法律规定的有()。A.在施工现场附近的河流中清洗油桶B.将施工垃圾处理后倒入附近河流C.转运施工废弃物时未对其进行遮盖D.居民区附近的高架桥施工时未设置噪声屏障E.工程抢修工作一直持续到22时【答案】： ABCD 38、甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述错误的是（ ）A.乙、丙之间分包合同有效B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同C.丙可以乙为被告诉请支付工程款D.丙可以甲为被告诉请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人E.乙丙之间的分包合同属于可变更可撤销合同【答案】： ABD 39、下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（ ）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.被依法追究民事责任的D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的【答案】： AB 40、（2019年真题）关于施工总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有()A.总承包单位应当对全部建设工程质量负责B.分包合同应当约定分包单位对建设单位的质量责任C.当分包工程发生质量问题，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位赔偿后有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿D.分包单位对分包工程的质量责任，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任E.当分包工程发生质量问题，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【答案】： AC 41、建设工程安全生产管理条例规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（ ）报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.施工单位资质等级证明B.建筑施工企业安全生产许可证申请表C.拆除施工组织方案D.堆放、清除废弃物的措施E.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明【答案】： ACD 42、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期期限说法正确的是（ ）。A. 有防水要求的卫生间为2年B. 给排水管道为5年C. 电气设备安装工程为2年D. 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E. 装修工程为2年【答案】： CD 43、与工程建设相关的下列规范性文件中，（ ）属于行政法规。A. 城市房地产管理法B. 天津市建筑市场管理条例C. 国家发展和改革委员会发布的招标公告发布暂行办法D. 城市房地产开发经营管理条例E. 建设工程安全生产管理条例