一级建造师之一建工程法规题库大全附答案（培优B卷）.docx

一级建造师之一建工程法规题库大全附答案（培优B卷）第一部分 单选题(50题)1、张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。 根据劳动法的规定，该公司最迟应于（ ）前以书面形式通知张某。A. 6月1日B. 6月16日C. 7月2日D. 7月16日【答案】： C 2、行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由（ ）人民法院管辖。A.最先立案的B.共同上一级法院指定的C.被告最先提交书面答辩状的D.最先收取案件受理费的【答案】： A 3、甲公司与乙公司(建筑企业)于2015年4月签订了一份买卖合同，约定2015年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100吨。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。有关该案的正确表达是( )。A.甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损失不承担赔偿责任B.甲公司因不可抗力而延迟交货，只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免予承担赔偿乙公司1万元损失的责任D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任【答案】： D 4、甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此，甲公司()。A.可以解除K06和其后各批电子装置的采购合同B.只能解除K06电子装置的采购合同C.只能继续履行合同D.解除采购合同应获得乙的同意【答案】： A 5、（2020年真题）中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由（）等多个层次的法律规范构成。A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法【答案】： C 6、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（ ）万元。A. 16B. 10C. 12D. 4【答案】： C 7、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。A. 双方达成的补充协议B. 双方签订的备案合同C. 类似项目的结算价格D. 市场的平均价格【答案】： B 8、 关于建设单位逾期报送有关竣工验收资料的说法,正确的是()。A.由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报B.由所在地城市住房与城乡建设部责任限期补报C.逾期不补报的,处1万元以上3万元以下罚款D.逾期不补报的,处3万元以上5万元以下罚款【答案】： A 9、甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务，施工中甲省建筑市场管理条例与乙省建筑市场管理条例发生冲突，应（ ）。A. 适用甲省建筑市场管理条例B. 适用乙省建筑市场管理条例C. 由国务院裁决适用哪一个D. 当事人自由协商适用哪一个【答案】： B 10、下列不属于安全生产法适用范围的情形是()A.船只水上交通安全B.深基坑支护安全C.高层住宅项目的高空作业安全D.爆炸物品存储安全【答案】： A 11、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（）。A.企业资质证书B.营业执照C.审计报告D.安全生产承诺书【答案】： B 12、某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的()。A.平等原则B.诚实信用原则C.公平原则D.自愿原则【答案】： B 13、建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括（）。A. 责令其限期改正B. 对其处20万元以上50万元以下的罚款C. 造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任D. 建设单位直接责任人员承担相应行政责任【答案】： C 14、建筑施工节能下列规定中，说法错误的是（ ）。A.节约能源主要包括建筑节能和施工节能两个方面B.绿色施工是指工程建设中，在保证成本的基本要求下，通过科学的管理，最大限度节约资源C.国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准D.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于 30%【答案】： B 15、根据环境保护法，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）。 2016A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类【答案】： A 16、开标应当在招标文件确定的（ ）时间公开进行。A. 提交投标书的同一B. 提交投标文件截止时间的同一C. 提交投标文件后的最短D. 提交投标文件截止后的一段【答案】： B 17、关于建筑节能的说法，正确的是（）。 2016A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用 B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备 C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统 D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设【答案】： D 18、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是（）。2017A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙 C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训 D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】： B 19、甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设工程的施工任务。下列说法中，不符合我国建筑法规定的是()。A.双方应签订联合承包的协议B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任【答案】： D 20、仲裁的当事人意思自治原则不包括()。A.由双方当事人协议确定仲裁委员会B.由双方当事人协议确定和补充仲裁事项C.由双方当事人协议确定仲裁庭组成方式D.由双方当事人协议确定仲裁裁决执行法院【答案】： D 21、无效合同从（）之日起就不具备法律效力。A.确认B.订立C.履行D.谈判【答案】： B 22、根据我国仲裁法的有关规定，下面关于仲裁机构组织性质的说法，正确的是()。A.属带有行政性的组织，隶属于各省、市、自治区的法制局B.属民间性组织，但各省、直辖市、自治区中设区的市所设立的仲裁机构，与省、直辖市、自治区所设立的仲裁机构有隶属关系C.属民间性组织，独立于行政机关D.属民间性组织，但仲裁委员会秘书处的日常工作人员隶属于有关的行政机关【答案】： C 23、关于设计单位的权利的说法，正确是（）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D.设计深度由设计单位酌定【答案】： B 24、根据民法典的规定，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。A.双方订立正式合同之前B.要约人实际履行合同之前C.受要约人发出承诺通知之前D.受要约人发出的承诺通知到达要约人之前【答案】： C 25、甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔,则下列说法正确的是（ ）。A. 甲公司可以向人民法院申请强制执行B. 人民法院应当根据调解书进行判决C. 人民法院应当认定调解书无效并及时判决D. 人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解【答案】： A 26、关于借款合同的说法，正确的是（ ）。A.借款合同是实践合同B.对支付利息的期限没有约定，不能协议也不能按合同条款或者交易习惯确定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息D.借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效【答案】： B 27、根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，事故调查组的职责不包括()。A.提交事故调查报告B.总结事故教训，提出防范和整改措施C.对事故的责任者作出处罚D.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失【答案】： C 28、关于建设工程中的法人,下列说法正确的是()。A.建设单位、施工单位、勘察设计单位都应是具有法人资格的组织B.法人是建设工程中的基本主体C.在建设工程中,建设活动主体都是法人D.非营利法人不能成为建设工程活动的主体【答案】： B 29、关于企业所得税，下列说法错误的是（ ）。A.个人独资企业、合伙企业属于企业所得税征收对象B.纳税人分为居民企业和非居民企业C.一般企业所得税的税率为25%D.财政拨款属于不征税收入【答案】： A 30、建筑法鼓励企业为从事危险作业的人员办理( )。A.第三者责任险B.财产人身保险C.社会工伤保险D.意外伤害保险【答案】： D 31、根据合同约定，2018 年 1 月 1 日业主应向承包商支付工程款，但却未支付。2020 年7 月 1 日至 8 月 1 日，当地发生了地震，导致承包商不能行使请求权。则下列关于诉讼时效的说法中，正确的是( )。A.2020 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间诉讼时效中止B.2020 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间诉讼时效中断C.2018 年 1 月 1 日诉讼时效中止D.2020 年 1 月 1 日之后超出诉讼时效【答案】： A 32、我国车辆购置税实行法定减免税，下列不属于车辆购置税免税范围的是（ ）。A.外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其外交人员自用车辆B.回国服务的留学人员用人民币现金购买1辆个人自用的国产小汽车C.城市公交企业购置的公共汽电车辆D.长期来华定居专家进口的1辆自用小汽车【答案】： B 33、施工起重机械现场安装完毕后，以下不属于安装单位工作的是（ ）。A. 出具自检合格证明B. 向施工单位进行安全使用说明C. 办理验收手续并签字D. 定期进行检验检测【答案】： D 34、对于危险性较大的深基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中正确的是（ ）。A.施工单位在施工组织设计编制安全技术措施即可B.施工方案中应附具安全验算结果C.施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施D.施工方案应经监理单位组织专家论证方可实施【答案】： B 35、权利人对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有、使用和收益的权利是()A.所有权B.用益物权C.担保物权D.收益权【答案】： B 36、关于建筑施工企业专职安全生产管理人员的配备数量，下列说法错误的是（ ）。A.建筑施工总承包序列特级资质的施工企业不少于6人B.建筑施工专业承包序列一级资质的施工企业不少于3人C.建筑施工劳务分包序列的施工企业不少于2人D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大分支机构不少于3人【答案】： D 37、甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据我国仲裁法规定，甲方可以()。A.向法院申请撤销裁决B.向人民法院起诉C.向上级仲裁机构申诉D.向人民法院申请执行【答案】： D 38、根据民法典的规定，下列承诺有效的是（ ）。A.对要约的内容作了实质性变更 B.撤回承诺的通知与承诺同时到达要约人 C.撤回承诺的通知先于承诺到达要约人 D.承诺通知因为意外事件而迟到，但要约人怠于及时通知承诺人【答案】： D 39、下列情形中,工程监理单位要对工程施工造成的损失承担连带赔偿责任的是( )。A.认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准,但未要求建筑施工企业改正的B.发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,未及时报告的C.将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的D.工程施工过程中,未及时组织工程质量验收的【答案】： C 40、甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为()。A.乙、丙、丁平均受偿B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿【答案】： D 41、下列情形中,不属于违法分包的是A.施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位的C.施工总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,施工总承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的【答案】： B 42、根据安全生产许可证条例,施工企业安全生产许可证有效期满,未办理延期手续的,应责令停止生产,限期补办延期手续,没收违法所得,并处()罚款。A.5万元以上,10万元以下B.5万元以上,20万元以下C.10万元以上,20万元以下D.10万元以上,50万元以下【答案】： A 43、下列关于建筑业企业资质证书的撤销，说法正确的是（ ）。A.企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，资质许可机关可以撤销其资质B.企业将承包的工程转包或违法分包的，资质许可机关可以撤销其资质C.以贿赂、欺骗等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销D.资质证书有效期满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤销其资质【答案】： C 44、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同，合同约定，设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）万元。A.30B.40C.60D.70【答案】： C 45、根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确的是（ ）。A.宪法、建筑法、建设工程安全管理条例、天津市建设工程房屋拆迁管理办法B.天津市建设工程房屋拆迁管理办法、建设工程安全管理条例、建筑法、宪法C.宪法、建设工程安全管理条例、建筑法、天津市建设工程房屋拆迁管理办法D.建筑法、宪法、建设工程安全管理条例、天津市建设工程房屋拆迁管理办法【答案】： A 46、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3 个月以上1 年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，（ ）年内不予注册；造成重大事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。A.3 B.5 C.1 D.10【答案】： B 47、施工企业征得建设单位同意后，将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的分包单位，关于该工程分包行为的说法，正确的是（）。A.分包合同因指定分包而无效 B.分包单位应当按照分包合同的约定，对施工企业负责 C.建设单位必须另为分包工程办理施工许可证 D.施工企业必须将分包合同报上级主管部门批准备案【答案】： B 48、发明专利权的期限为（ ）。A.10年B.15年C.20年D.50年【答案】： C 49、关于联合体共同承包的说法，正确的是( )。（2012）A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任B.不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程【答案】： C 50、关于延续注册,说法正确的是（）。A.注册证书与执业印章有效期为5年B.注册有效期满需继续执业的,最迟在注册有效期届满后30日内申请C.延续注册应当公告审批结果D.多专业注册的,各专业分别办理延续注册申请【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。A.有防水要求的卫生间为2年B.给水排水管道为5年C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2年【答案】： CD 2、申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括( )。（2012）A.安全防护设施搭设计划B.专项安全施工组织设计方案C.书面委托监理合同D.安全施工组织计划E.安全措施费用计划【答案】： AB 3、根据工程建设项目施工招标投标办法，下列情形应按废标处理的有（）（2013）A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者为送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议【答案】： AD 4、建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任，下列关于保修期限合法的是（）。A.主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.外墙面的防渗漏为2年C.装修工程为2年D.给水排水管道为1年E.供热系统为2个采暖期【答案】： AC 5、下述情形中，建筑施工企业必须在变更后10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的是()。A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业注册地址变更D.企业法人变更E.企业设立分公司【答案】： BCD 6、下列情形时,用人单位不得解除劳动合同的有()。A.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的B.患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的C.女职工在孕期、产期、哺乳期的D.劳动者被依法追究刑事责任的E.劳动者不能胜任工作,经过培训,仍不能胜任工作【答案】： ABC 7、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除施工合同的有（ ）。A. 承包人已完工程不合格且拒不修复B. 承包人未在合同约定的期限内完成施工任务C. 承包人擅自将承包范围内的全部劳务作业进行分包D. 承包人拒绝与发包人指定的分包商签订分包合同E. 因工程款变更协商不成，承包人将施工人员及设备全部撤离【答案】： A 8、依据公务员法的规定，行政处分分为（ ）。A.警告B.罚款C.记过和记大过D.撤职E.拘役【答案】： ACD 9、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。2017真题A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制标准 C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准 D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程【答案】： ABC 10、仲裁协议应当具备的内容有( )（2012）A.仲裁事项B.具体的仲裁请求和事实、理由C.仲裁委员会的住所地D.请求仲裁的意思表示E.选定的仲裁委员会【答案】： AD 11、关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（）。2017A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解 B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解 C.调解达成协议，人民法院应当制作调解书 D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书 E.调解书一经制作，即发生法律效力【答案】： BCD 12、甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定：“允许乙使用甲资质承揽工程， 乙承揽工程合同额5%上缴甲作为管理费用，发生质量、安全事故由乙自行承担。”则下列关于甲为此应当承担的法律责任的说法，正确的有 ( )。A. 没收违法所得B. 责任停业整顿C. 降低资质等级D. 吊销资质证书E. 罚金【答案】： ABCD 13、关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()。（2014）A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： BD 14、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是（ ）。A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力【答案】： A 15、关于甲施工企业与其乙员工解除劳动合同的说法，正确的是（ ）。A.甲要求乙加班，乙可以立即解除劳动合同B.在试用期内，乙可以随时通知甲解除劳动合同C.甲未按照约定提供劳动条件，乙应当提前7日书面通知甲解除劳动合同D.甲违章指挥强令冒险危及乙人身安全的，乙可以立即解除劳动合同【答案】： D 16、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙。乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损为由要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有( )。A.甲错发设备给丙属于无因管理之债B.丙向甲返还设备属于不当得利之债C.乙向甲支付设备款属于合同之债D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债【答案】： BC 17、根据民事诉讼法的规定，审判人员（ ）的，当事人有权申请其回避。A.与本案有利害关系B.其近亲属与本案无任何关系C.是本案原告的近亲属D.是被告诉讼代理人的近亲属E.与本案原告是大学同学，可能影响案件公正审理的【答案】： ACD 18、关于建筑施工企业负责人带班检查的说法,正确的有()。A.应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查B.每月检查时间不少于其工作日的20%C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,应到现场进行带班检查D.工程开工时,应到施工现场带班检查E.工程项目出现险情时,应到施工现场带班检查,及时消除险情和隐患【答案】： AC 19、依据环境噪声污染防治法规定，下列关于夜间进行产生噪声污染作业的说法，正确的有（ ）。A.禁止一切夜间产生环境噪声污染的施工作业 B.因特殊需要连续作业的，必须事先公告附近居民并取得其同意 C.夜间 21 点施工产生的噪声最大限值不得超过 55dB（A） D.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物 E.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或其有关主管部门的证明【答案】： D 20、（2019年真题）在正常使用条件下,关于建设工程质量法定最低保修期限的说法,正确的有()。A.屋面防水工程为5年B.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期C.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.装修工程为5年E.给排水管道为2年【答案】： ABC 21、在下列情形中，代理人应向被代理人承担民事责任的有（）A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为C.委托书授权不明的代理行为D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事物转托他人E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】： AD 22、根据民事诉讼法的规定,起诉状应当记明的事项有()。A.当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所,法人或其他经济组织的名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务B.揭示对方当事人法律行为的错误之处C.诉讼请求和所根据的事实与理由D.证据和证据来源,证人姓名和住所E.列举有关法律规定,论证自已主张的正确性【答案】： ACD 23、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括（ ）的培训。A. 取得专业技术资格证书B. 必要的安全生产知识C. 有关的安全生产规章制度D. 岗位的安全生产操作技能E. 专业学历教育【答案】： BCD 24、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（ ）。（2014）A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.仲裁地点D.选定的仲裁员E.请求仲裁的意思表示【答案】： AB 25、根据中华人民共和国合同法，当事人一方解除合同的情形有（ ）。 A.当事人一方发生合并、分立B.由于不可抗力致使合同不能履行C.作为当事人一方的公民死亡D.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行E.法定代表人变更【答案】： BD 26、下列情形中,视同工伤的情形有()。A.在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的B.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的C.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的D.职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的E.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的【答案】： ABD 27、根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有 ( ) 。A.2人死亡事故B.10人死亡事故C.3人死亡事故D.20人重伤事故E.1000万元经济损失事故【答案】： CD 28、下列选项中，注册建造师享有的权利包括（ ）。A.使用注册建造师名称B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.在执业范围外从事相关专业的执业活动D.对侵犯本人权利的行为进行申述E.介入与自己无关的商务活动【答案】： ABD 29、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应( )。（2012）A.中止仲裁程序B.不予受理反请求C.审查反请求是否符合受理条件D.将案件移送相关人民法院E.继续审理原仲裁申请【答案】： C 30、以下属于绿色施工导则规定提高用水效率的措施是（ ）。A.混凝土养护过程中应采取必要措施B.将节水定额指标纳入分包或劳务合同中进行计量考核C.对现场各个分包生活区合计统一计量用水量D.临时用水采用节水型产品，安装计量装置E.现场车辆冲洗设立循环用水装置【答案】： ABD 31、（2020年真题）根据建设工程安全生产管理条例，建设单位的安全生产责任有（）。A.需要进行爆破作业的，办理申请批准手续B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议C.不得要求施工企业购买不符合安全施工的用具设备D.对安全技术措施或者专项施工方案进行审查E.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料【答案】： AC 32、由于供货商未能按期交货，买方要求解除材料采购合同。按照民法典的规定，合同解除后，合同中约定的（ ）条款仍然有效。A. 质量B. 结算C. 仲裁D. 清算E. 担保【答案】： BCD 33、物权种类包括（ ）。A. 所有权B. 用益物权C. 担保物权D. 使用权E. 处分权【答案】： ABC 34、根据必须招标的工程项目规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（ ）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币 250 万B.材料采购的单项合同估算值为人民币 180 万C.施工单项合同估算价为人民币 500 万D.设计合同估算价为 120 万元E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币 60 万【答案】： ACD 35、承诺应当以通知的方式作出，但根据（ ）表明可以通过行为作出承诺的除外。A. 法律规定B. 交易习惯C. 承诺内容D. 交易的性质E. 要约【答案】： B 36、下列关于投标人实施的不正当行为的表述中，正确的是（ ）。A. 投标人相互约定降低投标报价，属于投标人之间串通投标B. 招标人预先内定中标人属于招标人与投标人串通投标C. 通过从其他企业转让资质进行投标，属于投标人之间串通投标D. 通过行贿手段骗取中标的，不会承担民事责任E. 投标人的成本价可能低于市场平均成本价【答案】： AB 37、根据工伤保险条例,工伤职工有()的情形,停止享受工伤保险待遇。A.丧失享受待遇条件的B.离开任职单位的C.拒不接受劳动能力鉴定的D.拒绝治疗的E.工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的【答案】： ACD 38、（2019年真题）下列属于工程监理单位的安全生产责任的有()A.安全设备合格审查B.安全技术措施审查C.专项施工方案审查D.施工安全事故隐患报告E.施工招标文件审查【答案】： BCD 39、当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议的说法，正确的有（ ）。A.该仲裁协议当然无效B.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁C.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效D.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效E.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构【答案】： CD 40、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2t水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述中，不正确的是()。A.甲施工企业没有过错，无须返还B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还E.产生不当得利之债，甲施工企业可以不返还【答案】： ABD 41、关于劳动者延长工作时间的说法，正确的有（）。A.延长工作时间一般每日不得超过 1 小时B.用人单位由于生产经营需要，经工会同意即可延长工作时间C.发生自然灾害需要紧急处理的，延长工作时间每月不得超过 36 小时D.法定节假日安排劳动者工作的用人单位，支付不低于工资 200%的工资报酬E.安排延长工作时间的，用人单位支付不低于工资 150%的工资报酬【答案】： A 42、某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（ ）。A. 合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成B. 合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状C. 合同的解除须经法院或者仲裁确认后才生效D. 合同解除后，对于未完成部分的工程终止履行E. 施工单