一级建造师之一建工程法规题库完整题库附参考答案(培优B卷).docx
一级建造师之一建工程法规题库完整题库附参考答案(培优B卷)第一部分 单选题(50题)1、甲与乙签订工程设计合同,合同约定设计费为80万元,甲方向乙方支付16万元定金。乙收取定金后拒不履行合同,则甲可以要求乙返还()万元。A.18B.32C.34D.36【答案】: B 2、关于所有权的权能,下列说法正确的是()。A.占有权只能由所有人享有B.财产所有权的权能只包括占有权、使用权、收益权、处分权C.要想享有收益权,就必须行使对物的使用权D.占有权是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心【答案】: B 3、下列情形中,不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是()。A.聘用单位被吊销营业执照的B.已与聘用单位解除聘用合同关系的C.年龄超过65周岁的D.同时在两个以上单位执业的【答案】: D 4、根据绿色施工导则的规定,关于施工企业节能措施,下列说法正确的是( )。A.优先采用自来水作为混凝土搅拌用水B.鼓励使用黏土砖,推广使用预拌混凝土C.照明设计的照度不应超过最低照度的20%D.必须采购施工现场500公里以内生产的建筑材料【答案】: C 5、建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期均为( )年。A.3B.5C.7D.10【答案】: B 6、建设项目施工过程中发现地下古墓,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,一般应在不超过()小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【答案】: D 7、以守法为基础,根据违法违规行为的行政处罚记录,对市场主体进行诚信评价的是()。A.行业协会的综合信用评价B.行业协会协助政府部门的综合信用评价C.政府对市场主体的守法诚信评价D.社会中介信用机构的综合信用评价【答案】: C 8、关于招标投标违法记录行为公告的说法,正确的是( )。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定,所认定的限制期限长于6个月的,公告期限为6个月B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可以向公告部门提出书面变更申请,公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告C.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,并在公告平台上予以声明D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应当停止对违法行为记录的公告【答案】: C 9、不属于施工企业承揽业务不良行为的认定标准有()。A.将承包的工程转包或违法分包的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的【答案】: B 10、按照民法典的规定,可以作为保证人的是( )。A. 厂矿的职能部门B. 有限责任公司C. 政府机关D. 某高等学校【答案】: B 11、根据安全生产许可证条例,施工企业安全生产许可证有效期满,未办理延期手续的,应责令停止生产,限期补办延期手续,没收违法所得,并处()罚款。A.5万元以上,10万元以下B.5万元以上,20万元以下C.10万元以上,20万元以下D.10万元以上,50万元以下【答案】: A 12、根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定,除道路交通事故、火灾事故外,自事故发生之日起()日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。A.15 B.20 C.30 D.40【答案】: C 13、根据招标投标法第26条规定,投标人应当具备( )的能力。 A. 承担投标项目B. 承担招标项目C. 英语熟练应用D. 提前完成投标项目【答案】: B 14、国家一级建造师的主要执业范围是( )。A. 担任建设工程项目施工的项目经理B. 担任建设工程项目评估人员C. 从事建设工程项目咨询工作D. 从事建设工程项目预算工作【答案】: A 15、某工程项目足额投保了建筑工程一切险,在保险期间内,工程发生了保险事故。为减少 损失,被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损,建筑物实际损失为20万元。保 险公司应当支付的保险金为( )万元。A. 6 B. 14 C. 20 D. 26【答案】: D 16、建设工程安全生产条例规定,施工单位作为施工起重机械机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用单位,其义务不包括()。A.委托有专业资质单位进行安装B.编制安装拆卸工程专项方案并组织技术交底C.安装完毕后,组织出租、安装等单位进行验收D.使用中达到国家规定的检测期限时,委托有专业资质检测机构进行检测【答案】: B 17、2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是()。A.2024年6月12日 B.2024年6月15日 C.2034年6月12日 D.2035年6月16日【答案】: C 18、某生产安全事故死亡人数5人,直接经济损失5000万元,则事故等级定为()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】: B 19、 年龄超过65周岁的建造师执业人员( )失效。A.资格证书B.注册证书C.本人印章D.职称证书【答案】: B 20、当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的()人民法院管辖。A.基层B.派出法庭C.中级D.高级【答案】: C 21、甲公司的业务员张某被开除后,为报复甲公司,用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司知悉内情,但仍按时将货物送至甲公司所在地,甲公司拒绝接收,引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法,正确的是()。A.张某的行为为无权代理,合同无效B.张某的行为为表见代理,合同无效C.张某的行为为授权不明,合同有效D.张某的行为为表见代理,合同有效【答案】: A 22、下列选项中,不属于仲裁基本特点的是( )。A.专业性B.自愿性C.独立性D.程序性【答案】: D 23、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的,将由( )负责强制执行。 A. 作出决定的公安消防机构B. 公安机关C. 人民法院D. 建设行政主管部门【答案】: A 24、关于不符合建筑节能标准的建筑工程的说法,错误的是( )。A.不得批准开工建设B.已开工建设的,应当责令停止施工C.已开工建设的,应当责令限期改正D.已经建成的,可正常使用【答案】: D 25、某合同执行政府定价,签订合同时价格2000元t,约定2013年3月1日交货,并约定了逾期违约金每天2元t,但供货方2013年3月21日才交货。2013年3月15日时政府定价改为2500元t。则买方应支付的货款为( )元t。A.1960B.2000C.2460D.2500【答案】: A 26、甲施工企业将自己中标的一项工程全部分包给不具备相应资质的乙劳务企业,合同中规定了内容齐全的仲裁条款。因工程款纠纷,乙企业申请了仲裁,但甲接到开庭通知后以仲裁协议无效为由拒不到庭。仲裁庭可以据此( )。A.视为撤回仲裁申请B.缺席裁决C.告知乙向法院起诉D.告知乙请求法院确认仲裁协议的效力【答案】: B 27、投标文件的内容不包括( )。A.已标价的工程量清单B.施工组织设计C.拟签订合同的主要条款D.项目管理机构【答案】: C 28、关于赔偿损失特征的表述中,不正确的是( )。A.赔偿损失具有补偿性B.赔偿损失具有一定的任意性C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【答案】: D 29、根据环境噪声污染防治法规定,产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或( )环境噪声污染防治设施时,必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。A. 维修B. 检测C. 闲置D. 使用【答案】: C 30、下列选项中,用人单位经济性裁员时,应当优先留用的是()。A.订立短期固定期限劳动合同的劳动者B.订立无固定期限劳动合同的劳动者C.女职工D.年老体弱的职工【答案】: B 31、某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工,并于1个月内交付给发包方使用,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3个月,发包方在合同约定的竣工日期后2个月时,未经验收直接使用和占有了该工程,因此,该工程的竣工日期为( )。A.2013年11月20日B.2013年12月20日C.2014年1月20日D.2014年2月20日【答案】: C 32、下列各项中,关于仲裁过程中的证据提供、收集和应用,说法正确的是( )。A.证据的提供应由公安或者检察部门负责B.仲裁庭认为有必要收集的证据,经当事人同意,可以收集C.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的,可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定,也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定D.当事人认为需要的,可以向鉴定人直接提问【答案】: C 33、根据城市建设档案管理规定,建设单位应当在工程竣工验收后( )内,向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。(2012)A.6个月B.3个月C.9个月D.1年【答案】: B 34、下列关于施工单位应对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验的说法,错误的是( )。A.施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定进行检验B.对于检验不合格的不得使用C.检验结果要按规定的格式形成书面记录,并由相关的专业人员签字D.对于合同约定由建设单位采购的,施工单位不必检验【答案】: D 35、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。(2015)A.施工行为地B.施工合同签订地C.施工单位所在地D.施工项亩业主住所地【答案】: A 36、根据劳动合同法,劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作,用人单位决定解除劳动合同的,需要提前()以书面形式通知劳动者本人。A.10日 B.15日 C.20日 D.30日【答案】: D 37、下列能够申请行政诉讼的是( )。A.建设部门对建设单位处罚违法的行为B.行政指导行为C.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为D.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为【答案】: A 38、建筑法规定,取得开工报告的建筑工程,因故不能按期开工时,建设单位应当及时向批准机关报告情况。如果因故不能按期开工超过()的,应当重新办理开工报告的批准于续。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月【答案】: C 39、关于转代理的说法,正确的是()。A.法定代理人死亡后可以转代理 B.复代理人和代理人均为被代理人选定 C.转代理不成立的,代理人对自己所转托的人负民事责任 D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,可以不取得被代理人的同意【答案】: C 40、关于行政诉讼主要特征的表述中,不正确的是()。A.行政诉讼的被告与原告是恒定的B.行政诉讼的原告与被告可以互易诉讼身份C.行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时,具有监督行政机关依法行政的功能D.行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民、法人或其他组织发生的争议【答案】: B 41、对项目经理部的相关叙述中,有误的是()。A.项目经理部具有法人资格B.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织C.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构D.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子【答案】: A 42、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件 B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 C.用人单位未及时足额支付劳动报酬 D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者的权益【答案】: B 43、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行( )安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。A. 1次B. 2次C. 3次D. 4次【答案】: A 44、依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定,建设单位供应的钢筋由( )A. 建设单位负责试验,并承担试验费用B. 建设单位负责试验,双方分担试验费用C. 施工单位负责试验,建设单位承担试验费用D. 施工单位负责试验,双方分担试验费用【答案】: C 45、2011年6月8日,某建筑公司的项目经理向水泥厂发出要约,想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在2011年6月12日之前作出答复。但是水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2011年6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是( )。A. 该项目经理收到该回复后合同生效B. 该迟到的承诺是否有效,由该项目经理与水泥厂商议C. 如果该项目经理不想买水泥了,可以不用通知水泥厂D. 如果该项目经理不承认该迟到的承诺的效力,就要及时通知水泥厂【答案】: C 46、甲与乙签订一份购销合同,由甲卖给乙建筑施工设备2台,价格100万元。甲收取乙的货款后,将交付设备的义务转让给了丙。根据民法典,此种转让应当()。A.经乙方同意B.经丙方同意C.通知乙方D.公告【答案】: A 47、某建筑企业员工在工程施工中受伤,员工近亲属认为应属于工伤,建筑企业不认为是工伤,则应由( )对是否属于工伤承担举证责任。A.员工B.建筑企业工会组织C.建筑企业D.社会保险行政部门【答案】: C 48、物权变更自登记时发生法律效力的是( )。(2012)A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权【答案】: B 49、 仲裁裁决书的生效时间是()A.合议之日B.公示之日C.作出之日D.收到之日【答案】: C 50、根据合同约定,2018年1月1日业主应向承包商支付工程款,但却未支付。2018年7月1日至8月1日,当地发生了特大洪灾,导致承包商不能行使请求权。2018年12月1日,承包商向法院提起诉讼,要求业主支付拖欠的工程款。则下列关于诉讼时效的说法中,正确的是( )。A.2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B.2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断C.2018年12月1日诉讼时效中止D.2018年12月1日诉讼时效中断【答案】: D 第二部分 多选题(50题)1、根据中华人民共和国合同法,当事人一方解除合同的情形有( )。 A.当事人一方发生合并、分立B.由于不可抗力致使合同不能履行C.作为当事人一方的公民死亡D.当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行E.法定代表人变更【答案】: BD 2、根据侵权责任法的规定,建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由( )承担连带责任。有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位E.质量监督站【答案】: BD 3、下列是民事诉讼的当事人有( )。A.原告B.被告C.共同诉讼人D.第三人E.律师【答案】: ABCD 4、人民法院采取证据保全的方法主要有()。A.听取当事人的陈述,并作记录B.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制C.委托有资格的专业机构对证据采取处理措施,延长证据的留存期D.向证人进行询问调查,记录证人证言E.对证据进行鉴定或者勘验【答案】: BD 5、某工程开工前,发包人为该建设工程办理了建筑工程一切险及第三方责任险,并支付了保险费用,不属于保险的责任范围( )。A.由设计院设计范围错误引起的损失和费用B.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为置换、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用C.大气变化、正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用D.突然性的被保险人无法控制并造成物质损失的爆炸E.盘点时发现的短缺【答案】: ABC 6、绿色施工导则对节能措施的规定包括( )。A.制订合理施工能耗指标B.施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标C.根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳能、地热等可再生能源D.在施工组织设计中,合理安排施工顺序、工作面E.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具【答案】: ABCD 7、根据节约能源法,我国对固定资产投资项目实行的制度有()。A.节能审查B.节能审核C.节能评估D.节能备案E.节能复查【答案】: AC 8、标准化法规定,我国的标准分为()。A.行业标准B.地方标准C.国家标准D.国际标准E.企业标准【答案】: ABC 9、当事人对债权请求叔提出的诉讼时效抗辩中,不能得到法院支持的请求权有()。(2016)A.延付或拒付租金请求权B.寄存财物被丢失的赔偿请求权C.兑付国债本息请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求权E.支付工程款请求权【答案】: CD 10、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准,属于施工单位不良行为的有()。( 2015真题 )A.未履行注册建造师职责造成环境事故的 B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的 C.未在规定期限内办理资质变更手续的 D.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的 E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【答案】: BCD 11、施工企业采购、租赁的防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当具有( ),并在进入施工现场前进行查验。A.生产(制造)许可证B.使用维修说明书C.产品销售许可证D.设备登记卡E.产品合格证【答案】: A 12、某施工单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国民用节能管理规定,各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的责任,下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述,正确的是( )。A. 监理单位对节能工程实施监理时,不得违反有关法律、法规和标准B. 建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件C. 民用建筑工程在改建、扩建时,设计单位不得对原建筑进行节能改造D. 施工单位进行施工时,不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E. 在竣工验收中,建设单位有违反强制性标准的,应当重新组织验收【答案】: ABD 13、根据国务院办公厅清理规范工程领域保证金通知规定,建筑业允许采用的保证金方式包括( )。A.投标保证金B.履约保证金C.工程质量保证金D.低价风险保证金E.农民工工资保障金【答案】: ABC 14、下列有关建设用地使用权的说法中,正确的是( )。A.建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用、收益和处分的权利B.新设立的建设用地使用权,不得损害已经设立的用益物权C.国家严格限制以出让方式设立的建设用地使用权D.当事人可以采取书面形式订立建设用地使用权的转让合同E.转让建设用地使用权的,应当向登记机构申请变更登记【答案】: B 15、关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位主张 B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担 C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担 D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单位承担 E.因施工企业违反有关标准与规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修【答案】: AC 16、侵权责任法规定,承担侵权责任的方式主要有()。A.停止侵害B.排除妨碍C.管制D.消除影响E.返还财产【答案】: ABD 17、按照水污染防治法的规定,水污染防治坚持的原则包括( )。A.预防为主B.生态治理C.防治结合D.循环利用E.综合治理【答案】: AC 18、根据水污染防治法的规定,有()行为的,由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为,限期采取治理措施,消除污染,处以罚款。A.向水体排放油类、酸液B.向水体排放剧毒废液C.在水体清洗装贮过油类的容器D.向水体排经过处理的废水E.利用渗井、渗坑、裂隙或者溶洞排放废水【答案】: ABC 19、民法典第11条规定:“书面形式是指( )的形式。” A. 合同书B. 信件C. 不包括电子数据交换D. 可以有形地表现所载内容E. 电传【答案】: ABD 20、某建筑公司于2008年4月20日签订了工程承包合同,5月10日办理相关手续时经有关单位提醒可能存在误解,建筑公司未引起注意。2008年6月10日组织有关技术、法律专家研究发现因重大误解订立的合同可能给公司造成巨大损失,于是决定申请人民法院对合同予以撤销,其撤销权的行使期限截止时间的表述中,错误的是( )。A. 2009年4月20日B. 2009年5月10日C. 2010年5月10日D. 2009年6月10日E. 2010年6月10日【答案】: ACD 21、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的,可以申请行政复议。关于该行政复议的说法,正确的有()。 2016A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请 D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查,决定是否受理【答案】: ABD 22、根据建设工程安全生产管理条例,施工企业的主要负责人对木单位安全生产工作负有的主要职责有()。A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程B.健全本单位安全生产责任制C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施方案【答案】: ABCD 23、总承包单位分包工程应当经过建设单位认可,这种认可的方式包括( )。A.在总承包合同中规定分包的内容B.由建设单位指定分包,分包人与总承包单位签约C.总承包合同没有规定分包内容时,事先征得建设单位同意D.劳务作业任务的发包人与承包人签订的劳务分包合同,由建设单位确认E.对于建设单位推荐的分包人,总承包人不能拒绝【答案】: AC 24、企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。2017真题A.向企业调解委员会申请调解 B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉 E.直接向人民法院申请支付令【答案】: AB 25、国家禁止承包单位将其承包的工程转包,其转包是指()。A.将工程的非主体工程转包给其他企业B.将工程主体部分分包给其他企业C.将全部建筑工程转包给他人D.将全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人E.将全部建筑工程肢解以后将非主体工程以分包的名义分别转包给他人【答案】: CD 26、下列属于工程监理单位的安全生产责任的有()。A.安全设备合格审查 B.安全技术措施审查 C.专项施工方案审查 D.施工安全事故隐患报告 E.施工招标文件审查【答案】: BCD 27、下列选项中属于违法分包的情形有()。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.分包单位将其承包的建设工程再分包的C.总承包单位对其承包建设工程的主体工程进行分包的D.任何情形下,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的E.总承包单位将其承包的工程分包的【答案】: ABC 28、甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同,乙应于2004年4月10日前支付剩余 工程款50万元, 乙届时未予以支付。甲在索要余款过程中,依次经过以下环节,综合 考虑各环节,其中可使诉讼时效中断的情形有()。A. 2004年9月,甲致函乙要求其给付工程款B. 2005年1月,乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年,2005年年 底一定付款C. 2005年12月,乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠,自己概不负责D. 2006年5月,乙公司承认该债务存在,但其己超过诉讼时效期间而拒绝支付E. 2006年3月,甲向人民法院起诉【答案】: AB 29、关于土地权属的说法,正确的有()。 2016A.城市郊区的土地归国家所有 B.自留地集体所有 C.城市市区土地归国家所有 D.农村土地均归集体所有 E.宅基地归农民个人所有【答案】: BC 30、下列关于建设工程合同施工合同(示范文本)说法正确的是( )。A.建设工程合同施工合同(示范文本)是要式合同B.建设工程合同施工合同(示范文本)是强制性使用文本C.建设工程合同施工合同(示范文本)有利于防止条款缺失D.建设工程合同施工合同(示范文本)包括协议书、专用合同条款、通用合同条款E.建设工程合同施工合同(示范文本)具有引导性,对当事人提供参考【答案】: ACD 31、关于外商投资建筑企业承揽工程的说法,正确的有( )。A.由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目,可以由外资建筑业企业承包B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包C.由中国投资,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目,经省级人民政府建设行政主管部门批准,可以由外资建筑业企业独立承揽D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业,建筑工程主体的施工可以分包给国内有资质的的施工单位承担E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包,应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程【答案】: AB 32、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查,监督检查的主要方式有( )。A. 复查B. 重点检查C. 抽查D. 巡查E. 专项检查【答案】: BC 33、某商住楼工程,建筑面积5 万平方米,为赶在雨季前完成土方工程,在尚未完全具备法定开工条件的情况下破土动工。对此,建设行政主管部门应( )。A.责令停止施工,限期改正B.对建设单位处以合同价1%以上2%以下的罚款C.没收非法所得D.责令施工单位停业整顿E.吊销监理单位的营业执照【答案】: AB 34、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的,关于损失承担的说法,正确的是( )。A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位可以只向给其造成损失的分包单位主张权利C.总包单位赔偿额超过其应承担份额的,有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利E.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任【答案】: BC 35、下列选项中属于行政处分的种类有()。A.警告B.罚款C.记过D.撤职E.开除【答案】: ACD 36、下列建设工程项目,必须实施工程监理的是()。A.某成片开发建筑的住宅小区工程B.世界银行贷款建设卫生设施C.合资开发的生物制药产业园区D.合资建设的城市污水处理厂E.南水北调工程【答案】: ABD 37、根据劳动合同法,劳动者的下列情形中,用人单位不得解除劳动合同的是( )。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位规章制度的C.患病或非因公负伤,在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的E.在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的【答案】: C 38、某工程已具备竣工条件,承包人在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法,正确的有()。(2014)A.工程质量保证金应在保修期满后返还B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目,承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的,施工后可向发包人申请费用赔偿C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷,无论是建设单位的责任还是施工单位的责任,施工单位都有义务进行修复或返修D.当事人对工程造价发生合同纠纷时,应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任【答案】: C 39、下列关于质权的说法中,正确的有( )。A.质押分为动产质押和权利质押B.设立动产质押,债务人可不移交该动产C.设立权利质押一般将权利凭证交付质押人D.质权是一种约定的担保物权E.能够用作质押的动产没有限制【答案】: ACD 40、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任的有()。A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制性标准 C.同意总承包人选择分包人分包专业工程 D.指定购买的建筑购配件不符合强制性标准 E.直接指定分包人分包专业工程【答案】: ABD 41、关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。2017A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人 B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人 D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人 E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人【答案】: BC 42、下列情形能够引发合同之债的有()。A.建设单位拖欠工程进度款 B.施工中偷工减料造成的损失 C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D.噪声污染使周边居民无法正常休息 E.建材供应商供应的建筑材料不合格【答案】: AB 43、关于缺陷责任期的说法,正确的有()。A.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月E.由于承包人原因导致程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】: B 44、下列关于工程监理的质量责任中,说法正确的是()。A.工程监理业务可以依法转让B.监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书D.未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工,不得拨付工程款【答案】: BCD 45、甲总承包单位,经建设单位同意,将深基坑支护与降水分部工程分包给乙专业承包单位。下列做法中正确的是()。A.可以由甲总承包单位也可以由乙专业承包单位组织编制深基坑专项施工方案B.专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查C.施工方案经甲总承包单位项目经理、总监