历年一级建造师之一建工程法规题库大全标准卷.docx

历年一级建造师之一建工程法规题库大全标准卷第一部分 单选题(50题)1、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同，合同约定，设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（ ）万元。A.30B.40C.60D.70【答案】： C 2、关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销的说法，正确的是（ ）。A.被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录B.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告D.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人【答案】： B 3、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是( )。（2012）A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接收C.双方合同已变更，乙送货构成违约D.甲拒绝接收，应承担违约责任【答案】： D 4、甲、乙双方于2007年3月10日签订一份施工合同。2007年3月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加将近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国民法典的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向法院或仲裁机构申请。A.2007年3月10日B.2007年3月20日C.2008年3月10日D.2008年3月20日【答案】： D 5、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（ ）A.企业整改经审核确有实效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3 个月B.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告C.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明【答案】： A 6、施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是（ ）。A.法定代表人 B.技术负责人C.项目负责人 D.安全管理部门负责人【答案】： A 7、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。2014A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】： C 8、关于注册建造师教育保障的说法正确的是（）。A.注册建造师无权带薪参加继续教育B.相关用人单位应督促注册建造师按期接受继续教育C.注册建造师继续教育应当在业余时间进行D.注册建造师参加继续教育的经费由其本人自理【答案】： B 9、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文 C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】： A 10、按照建设工程质量管理条例规定，工程建设过程有关主体的下列行为中，除（ ）外都是违法的。A.为降低成本，设计单位对某重要设备指定了生产商B.建设单位装修过程中指令拆除承重墙C.施工单位项目经理暗自修改了水泥混凝土的配合比D.监理工程师采用旁站、巡视、平行检验的方法实施监理【答案】： D 11、根据循环经济促进法规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是（ ）。A.预拌混凝土B.袋装水泥C.预拌砂浆D.散装水泥【答案】： B 12、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是（）。2017真题A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准 C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意 D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意【答案】： D 13、甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求()承担违约责任。A.丙承担违约责任B.乙承担违约责任C.乙和丙共同承担违约责任D.乙或者丙承担违约责任【答案】： A 14、甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同，并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务，但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项，也未提出解除该合同。对此，这家输送设备公司对这些设备享有()。A.处置权B.所有权C.使用权D.留置权【答案】： D 15、( )负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。A.国务院工程建设行政主管部门B.国务院标准化行政主管部门C.国务院D.国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合【答案】： B 16、根据我国标准施工招标文件的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的()天内或在争议发生后，协商成立争议评审组A.14B.28C.7D.15【答案】： B 17、某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是()。A.此种情形属于承诺延误B.此种情形属于承诺超期C.该承诺必然无效D.该承诺是否有效由双方协商决定【答案】： A 18、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据( )的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。（2012）A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】： A 19、不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇）B.县C.市D.省【答案】： B 20、保证期间，债权人将主债权转让给第三人的，（ ）。A.保证人同意后继续承担保证责任B.保证人不再承担保证责任C.保证人与新的债权人协商后继续承担保证责任D.保证人继续承担保证责任【答案】： D 21、建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当( )。A.注销注册或变更注册B.被吊销C.被撤销D.延续有效【答案】： A 22、甲将自己的自行车出租给乙，租期1个月，在租期未满时，将该自行车出售给丙，于是甲通知乙，在租期期满的时候将自行车交付给丙。甲丙之间对自行车的交付方式为（）。A.直接交付B.简易交付C.指示交付D.占有改定【答案】： C 23、公用事业建设项目勘察、设计、监理等服务的采购，当单项合同估算价最低达至（ ）万元以上时，根据有关规定，该项目就必须招标。A. 50B. 100C. 200D. 300【答案】： B 24、甲、乙因合同纠纷申请裁决。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲乙共同选定。仲裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当（ ）作出裁决。A. 按多数仲裁员的意见B. 按首席仲裁员的意见C. 提请仲裁委员会D. 提请仲裁委员会主任【答案】： A 25、根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A.屋面防水B.排水管道C.供冷系统D.地基基础【答案】： D 26、保证合同是（）订立的合同。A.债权人与债务人B.债务人和保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人【答案】： C 27、红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，下列说法正确的是()。A.甲某的行为构成无权代理B.甲某的行为属于有权代理C.甲某的行为构成滥用代理权D.甲某的行为属于法定代理【答案】： A 28、某工程分包单位因施工质量问题导致建设单位经济损失，建设单位要求总承包单位全部赔偿，总承包单位不得以分包单位的过错为由拒绝赔付，这是因为( )。A.总承包单位应该负总责B.总承包单位与建设单位是合同关系C.分包单位对总承包合同没有责任D.总承包单位与分包单位是连带责任【答案】： D 29、某大型工程基坑支护施工前，施工项目部拟安排专项方案的安全施工技术交底工作。正确的是（ ）。A. 施工单位技术负责人应当向项目经理进行交底B. 方案编制人员应当向现场管理人员进行书面交底C. 负责项目管理的技术人员应当向安全员书面交底D. 交底记录无需专职安全员签字【答案】： B 30、王某乘坐张某的出租车前往机场，由于张某路上绕道，到达机场时飞机已经起飞。由于错失了与外商的签约洽谈，给王某造成了10 万元的损失，王某要求张某承担违约责任。根据合同法的规定，张某的行为（ ）。A.不构成违约，因为双方没有签订书面合同B.不构成违约，因为不可抗力可以免责C.构成违约，王某可以要求张某赔偿10 万元的损失D.构成违约，但王某不能要求张某赔偿10 万元的损失二、多项选择题（共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5 分）【答案】： D 31、按照建筑市场诚信行为信息管理办法及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，不正确的是（ ）。A.属于全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准范围的不良行为记录，应当在当地和全国公布B.通过与工商、银行等部门的信用共享获取的不良行为记录，统一公布C.国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起 20 个工作日内对外进行记录公告D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私【答案】： D 32、甲不慎掉入闹市街口的一个正在施工的井里受伤。三年零五个月后到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案法院（）。A.不予受理，因为已过了诉讼时效B.在甲补充了有关时效中止或中断的证据后才可以受理C.应当受理D.不应当受理，因为本案过错难以分清【答案】： C 33、文物保护法规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在（ ）日内提出处理意见。A.7B.10C.14D.20【答案】： A 34、（2020年真题）根据建筑起重机械安全监督管理规定，关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门【答案】： B 35、某贷款合同，借款方以一块的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（ ）。A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合岗C.自当事人双方签字盖章后即生效 D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效【答案】： C 36、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。2014真题A.同级工会代表 B.劳动行政部门代表 C.用人单位代表 D.人民法院指定的人员【答案】： B 37、根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（）。2017A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录 B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告 C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告 D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告【答案】： B 38、根据民法典的规定,下列财产可以设立抵押的是()。A.土地所有权B.集体所有的宅基地C.公立幼儿园的教育设施D.生产原材料【答案】： D 39、甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则该合同自（）无效。A.4月1日B.5月1C.5月20日D.6月30日【答案】： A 40、仲裁庭的组成形式正确的是（ ）。A. 仲裁庭可以由5名仲裁员组成B. 仲裁庭可以由2名仲裁员组成C. 仲裁庭可以由3名仲裁员组成D. 仲裁庭可以由4名仲裁员组成【答案】： C 41、施工企业提取安全生产费用的方式为（ ）A.自提自用B.政府收取C.第三方代管D.共同监管【答案】： A 42、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是 （ ）。A. 主体结构工程为10年B. 供热与供冷系统为3年C. 屋面防水工程为3年D. 有防渗漏要求的房间和内外墙为2年【答案】： B 43、注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（ ）。A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120 天承包方认为需要调整的【答案】： B 44、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于()起计算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日【答案】： A 45、根据民法典的规定,下列可以作为保证人的是（）。A.机关法人B.公立医院C.某公司D.某企业的采购部门【答案】： C 46、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（ ）。A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追偿【答案】： C 47、某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权事项则该律师有()的权利。A.提出管辖权异议B.代为承认、放弃诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或者上诉【答案】： A 48、甲施工企业与乙施工企业合并,则原来甲的员工与甲签订的劳动合同()。A.效力待定B.自动解除C.失效D.继续有效【答案】： D 49、在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保【答案】： B 50、甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义，安排市主管领导及家 人赴欧洲旅游，并在国外为其购买了贵重的纪念品，共花费人民币近50万元。甲已构 成行贿罪，人民法院应当（ ）。 A.仅对甲单位进行刑事处罚B.仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚C.对甲单位或直接负责人进行刑事处罚D.对甲单位和直接责任人分别进行刑事处罚【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、根据环境保护法,下列情形中,暂予免征环境保护税的有（ ）。A.农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的B.机动车排放应税污染物的C.依法设立的城乡污水集中处理?生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的E.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的【答案】： ABCD 2、关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）。 2016A.合同无效，仲裁协议亦无效 B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼 C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议 D.有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权 E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力【答案】： D 3、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有()。（2015）A.钱某职得资格证书3年后申请注册B.赵某因工伤丧失了民事行为能力C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D.周某申请在两个单位分别注册E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】： BD 4、下列情形中，评标委员会应当否决投标人投标的有（ ）。A.投标报价高于招标文件设定的最高限价B.投标报价低于成本C.投标文件没有响应招标文件的实质性要求D.投标人有串通投标行为E.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改【答案】： ABCD 5、某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。（2013）A.各地的地方法规B.法律、行政法规C.案件所在县人民政府公开发布的规定D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府的规章【答案】： AB 6、当事人对合同质量约定不明确的，（ ）。A. 有国家标准的，按国家标准执行B. 没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行C. 没有国家标准、行业标准，有地方标准的，按地方标准执行D. 没有国家标准、行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行E. 国家鼓励企业采用国际质量标准【答案】： AB 7、根据劳动合同法，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（ ）。A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的 B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的 D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的 E.劳动者合同期满，劳动者不续订劳动合同的【答案】： ABCD 8、根据民法典，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（ ）。A.被保证的主债权种类B.保证人的资产状况C.保证的期间D.保证的方式E.保证担保的范围【答案】： ACD 9、下列时间点中,属于建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011规定的夜间施工期间的是（）。A.21:30B.22:15C.24:00D.05:40E.06:15【答案】： BCD 10、（2019年真题）下列事项中可以设定行政许可的有()A.有限自然资源开发利用,需要赋予特定权利的B.企业或者其他组织的设立,需要确定主体资格的C.市场竞争机制能够有效调节的D.行业组织，能够自律管理的E.行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的【答案】： AB 11、导致中标无效的情形有（ ）。A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的D.招标人要求投标人提交投标保证金的E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的【答案】： A 12、民事诉讼执行程序中的执行根据主要有（ ）。A.人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等B.仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C.人民调解委员会制作的经争议双方签字的调解书D.公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书E.我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定【答案】： ABD 13、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。（2014）A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的B.安全生产许可证颁发管理机关人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的【答案】： BCD 14、根据建筑起重机械安全监督管理规定，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续的情形有（）。A.没有完整安全技术档案的B.属国家明令淘汰或者禁止使用的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的D.没有齐全有效的安企保护装置E.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】： BC 15、根据招标投标法，没收投标保证金的条件有（ ）。A.投标人在投标有效期内撤销其投标文件B.投标人在提交投标文件截止时间前撤回投标文件C.中标人未能在规定期限内提交履约保证金D.招标人终止招标E.中标人未能在规定期限内与招标人签署合同【答案】： AC 16、施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定意见有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有( )。A.建设单位不同意鉴定意见 B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格C.鉴定程序严重违法 D.鉴定意见明显依据不足E.经过质证认定鉴定意见不能作为证据使用【答案】： BCD 17、某工程项目已超过合理使用年限，歆继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的 ( )鉴定，并根据鉴定结果釆取加固、维修等措施，重新界定使用年限。A.设计单位 B.建设单位 C.施工单位D.勘察单位 E.监理单位【答案】： AD 18、关于施工合同中债权债务的说法,正确的有（ ）。A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人【答案】： BC 19、（2020年真题）根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二），关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）A.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款试其承建工程部分析价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院不予支持B.装饰装修工程的承包人就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权C.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月D.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算E.承包人工程价款优先受偿权不得放弃【答案】： CD 20、根据行政诉讼法，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是（ ）。A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的B.行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为C.调解行为D.行政指导行为【答案】： A 21、根据建设工程质量管理条例，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有( )。（2012）A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任【答案】： AC 22、根据劳动法,关于妇女、未成年人劳动保护的说法,正确的有()A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】： AC 23、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙。乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损为由要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有( )。A.甲错发设备给丙属于无因管理之债B.丙向甲返还设备属于不当得利之债C.乙向甲支付设备款属于合同之债D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债【答案】： BC 24、根据中华人民共和国合同法规定，有（ ）情形的，合同无效。A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.损害社会公共利益 E.违反法律、行政法规的强制性规定【答案】： BCD 25、某一般项目的评标委员会组成如下：招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有（ ）。 A.不应该包括建设行政监督部门代表 B.不应该包括招标人代表C.技术、经济方面的专家所占比例偏低 D.招标人代表所占比例偏低 E.招标人可以直接指定专家【答案】： AC 26、根据关于清理规范工程建设领域保证金的通知，可以要求建筑业企业在工程建设中缴纳的保证金有（ ）。A.投标保证金B.履约保证金C.工程质量保证金D.农民工工资保证金E.文明施工保证金【答案】： ABCD 27、下列各项中,关于仲裁委员会的受理程序,说法正确的有()。A.仲裁委员会收到仲裁申请书之日起10日内,认为符合受理条件的,应当受理,并通知当事人;认为不符合受理条件的,应当书面通知当事人不予受理,并说明理由B.仲裁委员会受理仲裁申请后,应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁申请书副本送达被中请人;申请人或被申请人有需要仲裁规则和仲裁员名册的,自行到仲裁委员会领取C.被申请人收到仲裁中请书副本后,应当在仲裁规则规定的期限内向仲裁委员会提交答辩书D.仲裁委员会收到答辩书后,应当在仲裁规则规定的期限内,将答辩书副本送达申请人E.被申请人未提交答辩书的,不影响仲裁程序的进行【答案】： CD 28、关于行政许可设定权限的说法，正确的有（ ）。A.地方性法规一般情况不得设定行政许可B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门规章可以设定临时性行政许可D.国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可【答案】： D 29、关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的有（）。2018真题A.失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B.基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳C.生育保险费，由职工自行缴纳D.基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳E.工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳【答案】： BD 30、根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤 B.在施工现场斗殴受伤 C.在施工现场因工作原因受到事故伤害 D.施工期间醉酒坠落致残 E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【答案】： AC 31、地方政府规章可以作出规定的事项有（ ）。A.对非国有财产征收的相关规定的事项B.为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项C.属于本行政区域的具体行政管理事项D.属于地方性事务需要制定地方性法规的事项E.关于国际贷款具体要求的规定事项【答案】： BC 32、施工单位签订的如下协议中，属于中华人民共和国合同法调整的有（ ）。A.与设备租赁站订立的设备租赁协议B.与其项目经理订立的安全目标责任协议C.与其职工订立的计划生育目标协议 D.与其职工订立的劳动协议E.与银行订立的借款协议【答案】： A 33、施工现场保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的资料，其中索赔证据一般包括（）A.保单B.建设工程合同C.事故照片D.鉴定报告E.施工合同【答案】： ABCD 34、关于招标代理机构的说法，正确的有（ ）。A. 招标代理机构是社会中介组织B. 未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务C. 工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标D. 工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系E. 由评标委员会指定招标代理机构【答案】： ABD 35、根据民法典法定代理或指定代理终止的情形有（）。A.代理期限届满或者代理事务完成B.被代理人取得或者恢复行为能力C.被代理人或者代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定【答案】： BCD 36、根据民法典的规定，以下有关买卖合同的说法，正确的是（ ）。A.标的物由出卖人直接交付给买受人为现实交付B.以等价有偿方式转让标的物的所有权是买卖合同的基本特征C.买卖合同是有偿、双务、实践合同D.买受人拒绝接收多交部分标的物的，应当代为保管多交部分的标的物E.约定交付期间的，出卖人只能在该交付时间交付标的物【答案】： AB 37、关于仲裁审理制度的说法,正确的有（）。A.仲裁案件的审理以公开审理为原则,以不公开审理为补充B.涉及国家秘密的案件不应当开庭审理C.仲裁案件的审理可以书面审理D.除涉及国家秘密的外,是否开庭审理可由双方当事人协商确定E.仲裁案件可以进行调解【答案】： BCD 38、根据侵权责任法的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由( )承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位E.质量监督站【答案】： BD 39、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提岀订购1000吨某型号水泥,并附上主要合同条款,却被告知因原材料价格上涨,原来的价格不再适用,要采用提价后的新价格,则下列说法正确的有()A.水泥厂的价目表属于要约邀请B.甲建筑公司的订购表示属于要约C.水泥厂的价目表属于要约D.水泥厂新报价属于承诺E.水泥厂新报价属于新要约【答案】： AB 40、根据民法典，当事人一方可以解除合同的情形有（ ）。A. 当事人一方发生合并、分立B. 作为当事人一方的公民死亡C. 由于不可抗力致使合同不能履行D. 法定代表人变更E. 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行【答案】