2022加工合同模板【五篇】范文.pdf
2022加工合同模板【五篇】范文合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议，依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力。想看更多的请点击合同模板察看，衷心希望能为您提供帮助！2022加工合同模板范文1甲方：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _乙方：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，达成如下合作条款：一、合作方式甲方提供服装加工所需场地、设备、加工人员和管理人员;乙方提供订单以及相关的所有原辅材料和制图工具，进行技术指导和订单质量跟踪，乙方以最低保底加工费和计件加工费相结合的形式给付甲方加工费。二、合作期限年，自 年 月 H 年月 日。合同期满，若双方愿意继续合作，双方须提前三个月洽谈合作条款。三、合作条件（一）设备：甲方确保现有设备正常运行，维修费用由甲方承担。之后是否增进生产设备完全有甲方自愿，乙方不得以缺少某种设备为由扣减加工费（附设备请单）。（二）乙方用甲方服装加工生产线工人。（三）合同签订当日付清第一月加工费，共计人民币 元整（小写 元）。四、生产安置1由乙方技师与甲方管理人员共同进行生产和质量管理，各负其责。双方依据订单充分沟通、协商，合理安排生产计划，甲方在不违背 省工贸有限公司管理规定的情况下保证正常的生产时间，每 天 8 个小时，每 月 26个工作日（国家法定节日正常休息）。五、加工费用及结算方式（一）加工费用：每批产品以双方谈妥的价格计算当月加工费。最低保底加工费月人均 元。当月加工费低于保底加工费时，遵照保底加工费结算。当月水电费用由乙方负担。（二）结算方式：先付款后加工。乙方应于每月 日前支付上半月的保底加工费。日前支付下半月保底加工费。月底统算后支付当月实际加工费。六、质量要求（一）乙方负责生产工艺的编排、人员分工、前后道人员配比等，甲方必须按乙方要求配合好生产过程中各环节的质量管理和生产管理，确保成品质量和乙方材料的合理利用。材料的合理损耗由双方共同明确，超损耗部分，分析原因，划清责任，由双方协商解决。（二）乙方派驻24 名男性技术人员指导生产，在甲方场地验收产品质量，甲方提供必要的仓储场地。甲方按标准检测包装，出货前乙方发现产品不合格，甲方无条件进行返修，直至合格。经乙方检验合格的成品，出甲方加工现场后出现质量问题甲方不承担责任。七、违约责任乙方超过双方约定的结算日没有按时结算（法定节日顺延）,满七个工作日甲方有权终止合同，乙方承担相当于当月加工费等额的违约金，甲方有权留置乙方材料或成品。双方合同期内任何一方违约，违约方支付当月加工费等额的违约金（不可抗力原因除外）。八、其他甲方为乙方人员办理有关出入手续，乙方人员要服从甲方管理，自觉遵守甲方的各项规章制度。九、所加工产品不得用于出口2十、协议期满后，甲方必须保证乙方有在同等条件下优先续签的权利。十一、本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。十二、未尽事宜，合同双方另行协商解决。十三、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。甲方：乙方：负责人（签章）：负责人（签章）：经办人：经办人：年 月 日 年 月 日2022加工合同模板范文2委托方：（甲方）承揽方：（乙方）1、加工的项目、产品名称、规格 数量_ _ _ _ _ _ _ _价格、交货期:项目产品名称、规格单位数量单价（元）总价（元）交货日期一季度二季度镀锌综 架 以上只 万 万 万淬火综条支万 万 万合计2、质量标准：乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过 程 及 运 输 中 甲 方 提 供 的 加 工 件 允 许 损 坏 千 分 之，但损坏件必须归还甲方。3、原料供应：加工用锌块由甲方供应。4、交货方式：由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。5、质量验收方法：完成加工后由甲方按质量标准验收。6、结算方式：7、违约责任：甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担3甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之 交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。甲方：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _法定代表人：（盖章）地址：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _银行帐号：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _乙方：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _法定代表人：（盖章）地址：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _银行帐号：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年月日2022加工合同模板范文3承揽方：身份证号：电话：定作方：家具有限公司法定代理人：电话：家具有限公司（定作方）委托承揽方加工家具一批，现经双方充分协商，本着自愿公正、互利共赢的原则，特订立本合同，以便共同遵照。第一条：加工产品及工价（见产品清单）第二条：加工产品质量要求（按照定作方公司品质部要求）第三条：资料、图纸提供办法1、承揽方在按照定作方公司的要求进行工作期间，发现定作方公司提供的图纸或技术要求不完善，应当按时通知定作方公司品质部人员，定作方品质部应即时回复并提出修改意见。2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。3、定作方公司生产部应当按规定日期提供技术资料、图纸等。4第四条：工资：按照定作方公司生产排单上标明的的工价结账（有特殊约定的除外）；第五条：验收标准和方法：按照定作方公司品质部要求验收。第六条：交货时间和地点：按照定作方公司的排产日期交货。交货地点为定作方公司仓库，严格按照定作方交货流程入库，即承揽方所制作的成品均需定作方公司品质部检查验收并签名确认方可生效。第七条：结算方式及期限：按定作方品质部验收合格的产品数据结账（平时借支除外）。第八条：其他约定1、合同期间，承揽方必须严格遵守定作方公司各项管理规定，不得违反,否则定作方公司有权按照公司规定实施管理和处理。2、承揽方要严格遵照行业操作规定和定作方公司的安全管理规定操作，以杜绝一切安全事故的发生，合同期内，承揽方出现任何安全事故均由承揽方自行负责，与定作方公司无关。第九条：承揽方的违约责任1、承揽方未按合同规定（生产排产单）的时间和质量标准交付产品的，承担逾期交付的责任;产品质量不达标的要进行返工处理（返工费用由承揽方自行负责），经过返工后仍不符合合同规定或品质要求的，定作方公司有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。2、承揽方交付产品或完成产品的数量少于合同（订单）规定，应当向定作方提出报损及申请补料。定作方公司有权要求承揽方承担补料责任；3、承揽方无论何种因素不得延期交付产品（定作方公司欠料所致除外），不得延期.否则定作方公司有权追究因延期所造成的一切损失；4、合同期间，若承揽方单方中止合同，必须提前一个月向定作方公司书面申请并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承揽方单方中途废置合同的，视为承揽方单方违约，为此，承揽方并兑现全额赔偿定作方公司一切损失。第十条：定作方公司的责任1、提供承揽方的订单、工作场合，机器设备和材料、部份工具等；52、提供承揽方合同期免费住宿，水电费承揽方按实际使用自行负责；3、合同期间免费提供承揽方午餐和晚餐；第十一条：纠纷的处理合同期间，若加工承揽合同双方发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时向人民法院起诉。本合同自 年 一 月 一 日 起 生 效，合同履行（或工程）完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；定作方（代表人）_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _签订地点：年 一 月 一 日承揽方（代表人）：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _签订地点：年 月H2022加工合同模板范文4承揽方（甲方）：定作方（乙方）：甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称6完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承担第六条加工费结算办法与时间7第七条乙方应于 年 月 日前向甲方交付定金元;乙方应于 年 月 日前向甲方交付预付款 元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付 部 分 的 价 款 总 额 的%。偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值%的违约金。6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废置合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_ _ _%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。86.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证（一）甲方:1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。（二）乙方:1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为 年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，囊括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动舌L、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即9将事故情况书面告知另一方，并应在 天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的 全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用（书信、传真、电报、当面送交等方式）传播。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受 国法律管辖并按其进行解释。2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：提交 仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，按照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为 年，自 年 月 日至年 月 日。本合同正本一式 份，双方各执份，具有同等法律效力;合同副本 份，送 留存一份。承揽方（盖章）：定作方（盖章）：10法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：年 月 H 年 月 0签订地点：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _签订地点：2022加工合同模板范文5甲方：乙方：甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依 据 中华人民共和国合同法有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条：甲方委托乙方生产加工制作 模具。第二条：质量标准和要求、验收方法（标准）及地点：1、质量标准和要求：模具生产的质量标准按甲方的质量要求执行。乙方必须按甲方提供的模具技术要求设计、制造模具。合格模具定义：模具必须符合经甲方确认后的模具结构图；模具必须生产出符合甲方提供的正式零件图纸要求；模具寿命必须符合本合同第六条之规定。2、验收方法（标准）：按甲方的图纸和技术要求执行。模具结构必须符合模具结构图纸。3,验收地点：在甲方指定地点 进行。每次验收必须有双方签署的验收报告，如验收不合格，必须在验收报告上注明下次验收期限。第三条：原材料来源1、原材料来源：模具制造生产所需的材料由乙方承担。乙方必须保证按甲方提供的技术要求采购原材料，以确保产品质量的稳定性，若乙方偷工减料或以次充好，甲方可单方面终止合同第四条：交（收）货方法、地点及运杂费负担：1、交货方法及验收：本合同模具在乙方按甲方提供的图纸技术要求进行试11模、送样，并经双方确认签板后视为模具验收合格。2、交货地点：甲方指定场合 o3、交货时间：乙方模具生产自付款之日起 天前交付本合同模具。否则，乙方必须承担延期交货给甲方造成的损失（每迟交1日，罚款200元）。如是甲方原因造成不能如期交货的，经甲方书面形式确认后，交付时间可以按延误时间顺延。4、运杂费用承担：由乙方送货到甲方指定地点，运费由乙方承担。第五条：本合同模具总金额为 万元，共_ _ _ _ _ _ 套模具。货款结算时间及方法：。付款方式：签 订 合 同 预 付%,试模合格交付使用 个月内付_%o第六条：技术资料提供及保管：1、甲方负责提供本合同约定的模具的图纸、技术要求及有关标准。2、波及到资料中技术秘密的保管和有关约定按双方签署的 技术秘密协议执行。第七条：质量异议违约责任：1、对于乙方供应的产品如存在质量问题，甲方必须以书面的形式将质量事故状况通知乙方，并对乙方供应的产品进行妥善保管;乙方在接到甲方书面通知24小时内出具解决方案并赶甲方现场进行处理。2、如甲方未按上款要求向乙方提出异议，则视为乙方供应之产品为合格品;如乙方未按上款要求保证进行售后服务，则视为经受甲方的处理意见。3、其他波及到产品质量问题的处理按双方签订的供方产品质量技术协议执行。第八条：其他：1、本合同约定的模具自甲方支付定金开始，所有权为甲方所有。2、双方签订的技术协议、甲方提供的技术图纸资料、乙方物料清单以及经后生产合作过程中的文件资料为本合同的附件。3、在本合同约定模具项目交货时，乙方必须交还甲方在合同签定以及履行过程中交付的文件技术资料，具体的资料给还按双方签定的 技术保密协议I12中第9条规定及本合同第四条第1款规定执行。4、本合同约定模具项目的变更按双方签署的 模具委托加工制造合作意向书中 工程变更条款”执行。5、波及到非公平竞争性约定按 模具委托加工制造合作意向书第1 1条规定执行。6、本合同委托项目，乙方不得转发包给第三者，否则，甲方将取消其供应商资格，如因此引发了甲方损失，甲方将依法追究乙方相关责任。第九条：双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商并由 市经济合同鉴定机关查实证明，可免予承担民事责任。第十条：合同生效、附件2、本合同自签订之日起，双方盖章签字以后生效。3、任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效。本合同权利不可转让。4、本合同附件资料具有同等法律效力。第十一条：本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按 中华人民共和国合同法有关规定，由双方进行协商调解。协商未果的，均向甲方所在地人民法院诉讼解决。第十二条：本合同一式两份，双方各执一份。甲方：委托代理人：地址：电话：开户银行：账号：年月0乙方：委托代理人：地址：13电话：开户银行：账号：年月H14
