《建设工程合同管理》模拟试题.pdf

建设工程合同管理模拟试题一、单项选择题（每题的备选项中，只有1 个最符合题意）1合同法律关系（A）,是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A主体 B 客体C 内容 D事实2 企业法人（D）取得法人资格。A成立之日 B注册资金到位后C建立组织机构后 D经工商行政管理机关核准登记后3合同法律关系内容包括（B）。A行为 B权利C当事人 D智力成果4在下列经济法律关系主体中，（B）是法人。A公司经理 B施工企业C公司董事长 D施工队5 能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是（B）oA法律关系主体B法律事实C法律关系客体 D法律关系内容6法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的（D）。A自然人 B公民C领导者 D组织7违约是法律事实中的（A）。A违法行为 B合法行为C自然事件 D社会事件8对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（D）。A合法行为 B违法行为C自然事件 D社会事件9 对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（D）。A合法行为 B违法行为C自然事件 D社会事件1 0代理是代理人在代理权限内，以（B）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A代理人和被代理人 B被代理人C第三人 D 自己1 1监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（A）赔偿损失。A建设单位 B监理单位C监理工程师 D项目经理1 2在下列各项中，符合代理特征的是（C）。A代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为B 代理人以自己的名义实施代理行为C 代理人在授权范围内独立地表现自己的意志D 代理行为的民事责任由代理人承担13 工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（B）承担。A 乙项目经理 B 甲施工企业C建设单位 D具体施工人员1 4 施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。A施工企业 B施工企业的法定代表人C 施工企业的项目经理 D 具体的施工人员1 5 施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代 理 是（A）代理。A委托B法定c指定 D再1 6 在工程建设中涉及的代理主要是（A）。A委托代理 B法定代理C指定代理 D再代理1 7 施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向（B）提出支付合同款的要求。A监理单位 B施工单位C项目经理 D建设单位1 8 下列关于保证的说法不正确的是（B）。A保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B 保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人C保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任1 9能够作为保证人的为（B）。A法人的职能部门 B公司C学校D幼儿园2 0债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（C ）。A定金 B 留置C抵押 D质押2 1下列哪些财产可以抵押（C ）。A 土地所有权B抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C抵押人所有的房屋D有争议的财产2 2下列财产中，（A ）不得抵押。A 土地所有权 B 土地使用权C房屋 D交通运输工具2 3定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（B）oA 1 0 B 2 0C 2 5 D 3 02 4 工程建设的过程中，（C ）保证的金额是可以随时间变化的。A施工投标保证B施工合同的履约保证C施工预付款保证 D工程保险2 5在工程建设的过程中，（C ）是最为常用的一种担保方式。A抵押B 留置C保证D定金2 6 采用 建设工程施工合同（示范文本）应当由（A ）投保建筑工程一切险。A发包人B工程师C承包人D项目经理2 7 采用F I D I C 施工合同条件时，应 当 由（C ）投保建筑工程一切险。A发包人B工程师C承包人 D项目经理2 8 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（B ）。A 3个月C 1 2个月B 6个月D 2 4个月2 9当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（B ）之日起生效。A签订 B登记C履行 D主合同生效3 0经过公证后，具有强制执行效力的文书是（D ）。A遗嘱文书 B施工合同文书C保险合同文书 D追偿债款的债权文书3 1下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（B ）oA 公证一般实行自愿申请原则，签证反之B签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C公证与签证的效力等同D公证和签证在我国域内和域外都有法律效力3 2 某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,此时应当认（C ）。A尚无合同关系B合同没有成立C合同已经成立D由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任3 3 A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应 当（D）。A要求甲支付电视机的货款B A公司向B公司无偿退货C由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款D由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款3 4在下列合同中，（C）合同是可变更的合同。A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B以合法活动掩盖非法目的的C因重大误解而订立的D 损害社会公共利益的3 5 合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用（A）确定价款。A补充协议 B合同有关条款C交易习惯 D按照通常标准3 6合同生效后，当事人发现合同对给付货币的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（D）确定。A补充协议 B合同有关条款C交易习惯 D在接收货币一方所在地履行3 7 一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错 方（7 5 过错），损失承担应为（C）。A 各自承担自己的损失 B甲方赔偿乙方1万元的损失C甲方赔偿乙方0 5万元的损失 D甲方赔偿乙方2万元的损失3 8 在合同权利义务终止的原因中，（A）是最主要和最常见的原因。A债务清偿C免除债务B合同解除D债务抵消3 9仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（B）申请执行。A当地人民政府 B人民法院C仲裁委员会 D调解委员会4 0表见代理的法律后果由（B）承担。A无权代理人B被代理人C善意第三人 D保险公司4 1 可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（D ）撤销。A建设行政主管部门 B设计单位C监理单位 D人民法院4 2 一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工企业应当向（B ）人民法院提出诉讼申请。A施工企业所在地 B工程所在地C合同签订地 D建设单位所在地4 3 根据我国合同法的有关规定，下 列（A ）情形的要约可以撤销。A主要约已经到达受要约人B要约人确定了承诺期限C要约人明示要约不可撤销D受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作4 4 下列可以构成一个有效的承诺是（B ）。A承诺是由非受要约人做出B承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D向不特定的多数人同时做出承诺4 5 我国合同法规定要约生效的原则是（B ）时。A发出要约 B要约到达对方C 对方了解要约内容 D 对方作出承诺4 6 合同生效应当具备的条件不包括（D ）。A当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B意思表示真实C不违反法律或者社会公共利益D必须采用一定的合同形式4 7 下列关于合同生效的时间说法不正确的是（C ）。A 一般说来，依法成立的合同，自成立时生效B书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效C附解除条件的合同，自条件成就时生效D附生效条件的合同，自条件成就时生效4 8 法人的法定代表人超越权限订立的合同，（D ）。A该代表行为一律无效B除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C该代表行为一律有效D除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效4 9无效合同从（C）时起就没有法律效力。A被确认无效 B履行C订立 D谈判5 0可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求（D）变更。A建设行政主管部门 B设计单位C监理单位 D人民法院5 1在下列几种情形中，（D）合同是可变更的合同。A损害公共利益的B 以合法活动掩盖非法目的的C 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D 以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的5 2在下列合同中，（C）合同是可撤销的合同。A造成对方人身伤害而免责的B 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C在订立时显失公平的D违反法律强制规定的5 3合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照（B）价格履行。A 订立合同时订立地的市场 B 订立合同时履行地的市场C 履行合同时订立地的市场 D 履行合同时履行地的市场5 4合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（D）确定。A补充协议 B合同有关条款C交易习惯 D在不动产所在地履行5 5 一个买卖合同执行的是政府定价，2 0 0 0年2月1日订立合同时价格为每千克1 0 0元，合同规定2 00 0年4月1日交货，违约金为每千克1 0元，交货后付款，但卖方直至2 0 0 0年6月1日交货，而政府定价于2 0 0 0年5月1日调整为每千克1 2 0元，买方应当按照每千克（A）元向卖方付款。A 9 0 B 10 0C 1 1 0 D 12 05 6 一个买卖合同执行的是政府定价，2 0 0 0年2月1日订立合同是价格为每千克1 0 0元，合同规定2 0 0 0年4月1日交货,违约金为每千克1 0元，交货后1 0日内付款。但卖方2 0 0 0年4月1日交货，而政府定价于2 0 0 0年5月1日调整为每千克12 0元，买方直至2 0 0 0年6月1日才付款，买方应当按照每千克（D）元向卖方付款。A 10 0 B 1 1 0C 12 0 D 13 05 7甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是（C）。A先履行抗辩权 B先诉抗辩权C同时履行抗辩权 D不安抗辩权5 8 应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（D）情形的，但仍不能中止履行自己的债务。A经营状况严重恶化B 转移财产、抽逃资金，以逃避债务C丧失商业信誉D有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保5 9下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的(C)OA 是合同当事人双方基于合同内的约定B债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务C合同当事人之间的债权和债务关系因此改变D 合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变6 0 下列关于违约责任的说法不正确的是（A）。A承担违约责任的条件采用过错责任原则B承担违约责任的条件采用严格责任原则C承担违约责任是以补偿性为原则的D承担违约责任在有些情况下也具有惩罚性6 1在下列解决合同纠纷的方式中，（D）是不以双方自愿为前提的。A协商 B调解C仲裁 D诉讼6 2工程建设合同纠纷的仲裁由（D）的仲裁委员会仲裁。A工程所在地 B建设单位所在地C施工单位所在地 D双方选定6 3当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（C）承担赔偿责任。A未违约方只能依据定金条款要求对方B违约方有权选择适用的违约金或定金条款C未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方D未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方6 4当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（C）内提出。A 1个月 B 3个月C 6个月 D 1 2个月6 5无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（D）撤销。A建设行政主管部门 B质量监督机构C监理单位 D仲裁委员会6 6合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（A）。A标的 B数量C质量 D价款6 7建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应 当 由（C）确定合同的效力。A发包人确认 B工程师确认C仲裁委员会D人民法院6 8双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取（C）的措施。A将财产返还给对方 B赔偿损失C继续履行 D追缴财产6 9因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权，这是债权人的（A）。A代位权 B撤销权C先履行抗辩权 D后履行抗辩权7 0仲裁应当（B）进行。A不开庭 B开庭但不公开C 公开开庭 D 书面审理，当事人不出庭7 1 .在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可 以（A）。A视为撤回仲裁申请 B视为无仲裁协议C缺席裁决 D移交人民法院判决7 2在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可 以（C）。A视为撤回仲裁申请B视为无仲裁协议C缺席裁决 D移交人民法院判决7 3当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向(D)申请撤销裁决。A该仲裁委员会B仲裁委员会所在地的行政机关C仲裁委员会所在地的基层人民法院D 仲裁委员会所在地的中级人民法院7 4具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起(C)内没有行使撤销权，撤销权消失。A 3个月 B 6个月C 1年 D 2年7 5采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是(C)OA发件人的主营业地 B发件人的经常居住地C收件人的主营业地 D收件人的经常居住地7 6 缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是(C)。A当事人有损失 B当事人有过错C合同尚未成立D过错与损失之间的因果关系7 7 在下列各种合同中，一般情况下（C）订立的合同有效。A 限制民事行为能力人 B 无代理权人C法定代表人越权 D无处分权人处分他人财产7 8对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求（C）确认无效。A人民法院 B监理单位C建设行政主管部门 D建设单位7 9 监理服务的采购，单项合同估算价在（C）万元人民币以上的项目，必须进行招标。A 5 0 B 10 0C 2 0 0 D 5 0 08 0与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（D）。A节省招标费用B招标时间短C减小合同履行过程中承包不违约的风险D竞争激烈8 1建设项目施工规模在（C）万元人民币以上估算价的必须进行招标。A 5 0B 1 0 0C 2 0 0D 3 0 08 2 工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（C）。A设计取费高低B设计单位的资历C设计方案的优劣D设计任务完成的进度8 3招标投标法规定，应 由（D）监督招标活动是否依法进行。A招标人的董事会B招标代理机构C仲裁机构D建设行政主管部门8 4 建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以(A )oA参加开标会B作为评标委员C决定中标人D参加定标投票8 5 应 以（B）为最优投标书。A投标价最低B评审标价最低C评审标价最高D评标得分最低8 6当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应 以（D）为准。A招标文件中的规定B 现场考察时招标单位的口头解释C 招标单位在会议上的口头解答D发给每个投标人的书面质疑解答文件8 7“评标价”是 指（D）。A标底价格B中标的合同价格C投标书中标明的报价D以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值8 8招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（C）。A初步设计编制的概算价 B施工图设计编制的预算价C 投标书中标明的报价 D 评标委员会算出的评标价8 9招标文件中投标须知是为了（A）。A指导投标人正确报价 B避免投标人中标后拒签合同C避免泄漏标底 D进行资格预审9 0 评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（C）。A变更投标工期 B变更投标报价C 投标书中含有的技术细节 D中标通知书的主要内容9 1 工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（B）的选择。A报价B能力C资历信誉 D规模和经济实力9 2招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（A ）决定中标人。A招标人 B评标委员会C招标代理机构 D建设行政主管部门9 3投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是(D )oA市场行为B企业行为C正当竞争行为D不正当竞争行为9 4 工程施工投标的主体是（C）。A业主 B 监理工程师C承包商D设备供应单位9 5 从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称（A ）。A全过程承包C设计总承包9 6 设计招标方式有（B ）。A公开招标C 公开招标、邀请招标、议标B 施工总承包D联合承包B公开招标、邀请招标D邀请招标、议标9 7下列各项中，（C）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A建设用地征用完毕，施工图纸完成B概算已经批准，建设项目已正式列入计划C招标文件已经编制好D 建设资金、建材、设备来源已经落实9 8 施工招标文件的内容一般不包括(B)。A工程量清单 B资格预审条件C合同条件 D投标须知9 9对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于(B )oA 2家 B 3家C 5家 D没有限制1 0 0招标代理行为属于(A)。A委托代理 B法定代理C指定代理 D复代理1 0 1公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为(A )oA是否进行资格预审 B是否组织现场考察C是否解答投标单位的质疑D是否公开开标1 o 2工程标底是工程项目的（B）。A中标合同价格 B招标预期价格C施工结算价格 D工程概算总价格1 0 3招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来 自（D）。A参与竞争的投标人 B招标单位的董事会C 上级行政主管部门 D省、市政府部门提供的专家名册1 0 4 投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包 括（C）。A提供的投标担保有瑕疵 B货物包装方式不符合招标文件的要求C个别地方存在漏项 D明显不符合技术规格要求1 0 5监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务,则监理责任期应理解为（C）。A合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B 从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C 从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D 从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止1 o 6 由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（B ）。A正常工作 B附加工作C额外工作 D意外工作1 0 7 监理合同示范文本规定，（D ）属于监理服务的额外工作。A由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间B合同内约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担C应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作D出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作1 0 8监理合同示范文本规定，合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备，则应按（D ）计算设施使用补偿费。A 补偿金额=设备在工程上使用的时间X设备原值B 补偿金额=设备原值X设备在工程上使用时间X设备折旧率C 补偿金额=设备原值X设备折旧率+管理费D 补偿金额=设备在工程上使用的时间占折旧年限比例X设备原值+管理费1 o 9不属于委托监理合同监理人义务的内容是（B）。A在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作B负责建设工程外部协调工作C按合同约定派驻人员D 不得泄露申明的秘密1 1 0在我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是（C）。A按监理工程概预算百分比计收B按委托人和监理人商定的方法计收C按参与监理工作的年度平均人数计收D按监理工程估算价百分比计数1 1 1因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单 位（A）。A不承担责任 B监理单位承担全部责任C监理单位承担监督不力的责任 D监理单位承担连带责任1 1 2合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位（D）。A向委托人支付使用费并归还委托人B可将设备免费带走C可向委托人支付使用期间的折旧费后带走D不需向委托人支付任务费用归还委托人1 1 3 承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位(D)。A应从委托人方获得附加监理酬金B应从委托人方获得额外监理酬金C应从承包方获得合理化建议的奖金D不应从任何一方获得额外奖励或酬金1 1 4 监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可(D)oA 发出中止合同通知，令监理合同即行停止B 发出未履行义务通知后在第2 1天单方终止合同C 发出未履行义务通知后2 1天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第3 5天，监理合同即行终止D 首先发出未履行义务通知，2 1天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出3 5天内发出终止合同通知，监理合同即行终止1 1 5监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（D）oA 监理单位自费收集 B向委托人付费索取C向设计单位付费索取 D委托人免费提供1 1 6依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（D）。A工程总投资超过预期金额B 因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长C承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故1 1 7监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由（A）。A监理单位承担 B承包商承担C委托人补偿，属于附加监理费用 D委托人补偿，属于额外监理费用1 1 8建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，建设工程设计合同（二）G F 2 0 0 0 0 2 10 与（一）G F 2 0 0 0 0 2 0 9 中条款内容差异的主要原因是由于委托的工作内容不同，即承包工程项目的（C）任务。A勘察、设计C专业工程设计1 1 9设计合同生效的时间是指（A设计人收到中标通知书B当事人双方在合同签字盖章C设计人收到发包人的定金D设计人实际开始工作1 2 0设计合同正常履行情况下，应 在（A提交设计文件C设计人向施工单位完成设计交底收B设计、施工D民用建筑工程设计C）之日。D）时终止合同。B设计文件通过审批D工程施工完成竣工验1 2 1施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应 由（A）承担责任。A发包人B设计人C施工承包人 D监理工程师1 2 2设计人完成了规定设计任务的2 5 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（C ）。A设计人没收发包人支付的定金B设计人没收定金，发包人再支付合同价2 5%的设计费C发包人应支付合同价5 0%的设计费D设计人没收定金，发包人再支付合同价5 0%的设计费1 2 3由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（C ）。A不再承担其他赔偿责任 B返还设计合同规定的定金C免收直接损失部分的设计费 D双倍返还设计合同规定的定金1 2 4 设计合同履行过程中，（A ）属于设计人的责任。A确定设计参数的取值B组织对设计成果的鉴定C办理设计成果的报批手续D为现场的设计人员提供必要的工作条件1 2 5设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D ）。A没收全部定金补偿损失B要求发包人支付双倍的定金C要求发包人补偿实际发生的损失D要求发包人付给合同约定设计费用的5 01 2 6根据我国 施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可 通 过（B ）约定承发包双方的权利和义务。A通用条款 B专用条款C监理合同 D协议书1 2 7 施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C ）的日历天数计算。A合同签字日起按投标文件中承诺B 合同签字日起按招标文件中要求C 合同约定的开工日起按投标文件中承诺D 合同约定的开工日起按招标文件中要求1 2 8在施工合同中，项目经理是（B ）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。A发包人单位法定代表人 B承包人单位法定代表人C总监理工程师 D发包人代表1 2 9下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（D）。A在合同协议书内应明确注明开工日期B在合同协议书内应明确注明竣工日期C在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数D 招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数1 3 0建设单位在（D）合同中承担了项目的全部风险。A单价 B总价可调C总价不可调 D成本加酬金合同1 3 1 某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用（D）合同。A可调价的总价 B不可调价的总价C单价 D成本加酬金1 3 2 组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（C ）oA合同专用条款 B投标书C协议书 D合同通用条款1 3 3在下列合同文件中，（D ）具有优先的解释效力。A合同履行中工程洽商协议 B施工合同通用条款C图纸 D施工合同专用条款1 3 4 在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（A ）。A保护施工现场地下管线B 办理土地征用C进行设计交底D协调处理施工现场周围地下管线的保护1 3 5在施工合同中，（D ）是承包人的义务。A提供施工场地B 办理土地征用C在保修期内负责照管工程现场D工程施工期内对施工现场的照管负责1 3 6 如果承包人要求延期开工，应 当 由（B ）批准。A发包人 B工程师C承包人代表D建设行政主管部门1 3 7发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏,则 应 由（A）。A发包人承担损失责任B保管员负责赔偿损失C承包人负责赔偿损失D发包人和承包人各承担损失的501 3 8 承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（B）。A费用和工期损失全部由业主承担B费用和工期损失全部由承包商承担C费用由承包商承担，工期给予顺延D工期不予顺延，但费用由业主给予补偿1 3 9设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应（C）。A追加合同价款但工期不予顺延B 由承包人承担费用和工期的损失C追加合同价款并相应顺延合同工期D工期相应顺延但不补偿承包人的费用1 4 0施工合同文本规定，承包人有权（D）。A 自主决定分包所承包的部分工程B自主决定分包和转让所承担的工程C经发包人同意转包所承担的工程D经发包人同意分包所承担的部分工程1 4 1在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，（D）。A 检验由发包人负责，费用由承包人负责B 检验由发包人负责，费用由发包人负责C 检验由承包人负责，费用由承包人负责D 检验由承包人负责，费用由发包人负责1 4 2在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理 是（A）。A如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用B如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用C若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用1 4 3关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是（B）。A 工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验应视为工程师在场情况下进行的验收B 工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失1 4 4 在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由（C）承担。A发包人 B工程师C承包人D监理单位1 4 5因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的4 8 小时未及时作出任何答复，此时承包人应（A）。A继续后续工作的施工B向发包人发出请求复工的通知C向工程师再次发出请求复工的通知D 向发包人发出解除合同的通知1 4 6 在工程施工中由于（B）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A不可抗力 B承包方的设备损坏C设计变更 D工程量变化1 4 7 关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是（A）。A施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类B施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更C承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以无须经工程师的同意D施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前向承包人发出变更申请1 4 8 建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括（D ）。A 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B 增减合同中约定的工程量C改变有关工程的施工时间和顺序D变更合同中约定的价款1 4 9 建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是（A ）oA确定变更价款时，可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平B 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款C合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款D合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行1 5 0 关于工程量计量，正确的处理方法是（B ）。A工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量B工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量C若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效D 承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的范围内1 5 1 如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，贝（J （C）oA只需经过发包人的书面同意即可B只需经过工程师的书面同意即可C需经过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意D任选发包人和工程师同意都行1 5 2在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由（D）组织试车。A发包人 B监理单位C设备供应商 D承包人1 5 3 设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应 由（A）组织试车。A发包人 B设计单位C承包人 D设备供应单位1 5 4 施工的竣工验收应当由（A）负责组织。A发包人B工程师C承包人 D监理单位1 5 5工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经（A）签署意见。A总监理工程师 B 监理工程师C发包人代表 D质量监督机构负责人1 5 6 根据国务院颁布的 建设工程质量管理条例，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（A）。A 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B 屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年C供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年1 5 7在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（B）承担。A发包人 B承包人C工程师 D发包人与承包人共同1 5 8因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（A）推迟开工日期。A工程师应以书面形式通知承包人 B应当经过承包人批准C发包人与承包人协商 D应当经过建设行政主管部门批准1 5 9施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由（B）承担。A发包人 B承包人C工程师 D发包人与承包人共同1 6 0发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由（B）保管。A发包人 B承包人C工程师 D发包人与承包人共同1 6 1工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（A）。A追加合同价款和工期损失全部由业主承担B追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C 追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿1 6 2在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由（B）承担。A承包人 B发包人C工程师 D工程师与发包人共同1 6 3因承包人的原因不能按期开工的，（B）推迟开工日期。A承包人应以书面形式通知工程师B应当经过工程师批准C承包人与发包人协商D 应当经过建设行政主管部门批准1 6 4 依据材料采购合同的约定，供货方对（B）承担责任。A因使用不当导致的质量下降B到货检验时采购方提出的质量异议C因交货后保管不善导致的质量下降D超过合同约定时间采购方提出的质量异议1 6 5钢材采购合同现场交货时发现，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应(A)oA按订购数量及时支付货款B按实际交货数量及时支付货款C待供货方补齐短少的数量后再支付D按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量1 6 6设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由(A)组织试车。A发包人 B承包人C监理人 D设备供应人1 6 7在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为(B)。A招标文件要求的天数 B投标书内承包人承诺的天数C工程实际需要施工的天数D经政府主管部门认可的天数1 6 8 施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（A）组织。A发包人 B承包人C监理人 D设计人1 6 9承包人负责采购的材料和设备，应（C）。A发包人负责检验试验，费用发包人承担B发包人负责检验试验，费用承包人承担C承包人负责检验试验，费用承包人承担D承包人负责检验试验，费用发包人承担1 7 0施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（D）。A 专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C 中标通知书、投标书、协议书、图纸D 中标通知书、专用条款、通用条款、图纸1 7 1 某订购合同3 0 0 t水泥的合同内列明第一批供货2 0 0t,第二批供货10 0 t,并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定1 5天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（C）。A 不必追究对方的违约责任 B 按3