2022《工程估价》模拟试题.pdf

M怎 皿 心 阶 展一、单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个正确答案）1.项目建议书及可行性研究阶段，对建设项目投资所做的测算称为（）oA.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.工程结算价答 案：A2.混凝土保护层是结构构件中钢筋（）的距离。A.外边缘至构件表面B.内边缘至构件表面C.中心至构件表面D.中心至钢筋外边缘答 案：A3.业主向国家提出的要求建设某一建设项目的建设文件是（）oA.项目建议书B.可行性研究报告C.设计文件D.招标文件答 案：A4.午饭前和工作班结束前的早退造成的工时损失属于（）.A.准备与结束工作时间B.非施工本身造成的停工时间C.多余和偶然工作D.违背劳动纪律造成的工作时间损失答 案：D5.当工程条件相同时，用已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算对比审查报建工程的同类工程预算的一种方法是（）。A.全面审查法B.简单审杳法C.重点审有法D.筛选审查法答 案：C6.主体结构外的附属设施按（）计算面积。A.结构底板B.围护结构C.主体结构D.顶盖答 案：A7.平整场地按（）计算。A.设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积B.设计图示尺寸以建筑物建筑面积C.实际尺寸以建筑物首层建筑面积D.实际尺寸以建筑物建筑面积答 案：A8.概算定额是以（）为对象编制的定额。A.工序B.分项工程C.扩大的分部分项工程D.整个构筑物答 案：C9.膜结构屋面，按设计图示尺寸以（）计算。A.需要覆盖的面积B.需要覆盖的水平投影面积C.屋面水平投影面积D.屋面的面积答 案：B10.建筑物间的架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（）面积。A.1/3B.1/2C.2/3D.全答 案：B11.某教研综合楼项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第1年贷款300万 元，第2年贷款600万 元，第3年贷款400万 元，年利率为12%,则该项目建设期利息为（）万元。A.18B.74.16C.143.06D.235.22答 案：D1 2.由施工过程的特点和机械结构的特点造成的机械无负荷工作时间属于（）。A.正常负荷下的工作时间B.有根据地降低负荷下的工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.不可避免的中断工作时间答 案：C13.一般计税方法的增值税是对（）征的税。A.增值额B.销售额C.销售利润D.营业收入答 案：A14.对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资进行多方查询核对，逐项落实的方法是（）oA.对比分析法B.查询核实法C.联合会审法D.计算审查法答 案：B15.在正常的施工技术和组织条件下，完成单位合格产品所必需的人工消耗量标准是（）1,A.人工定额B.材料消耗定额C.机械台班使用定额D.施工定额答 案：A1 6.由施工企业自行组织，主要根据企业的自身情况，包括人员素质、机械装备程度、技术和管理水平等编制，在本企业内部使用的定额是（）。A.国家定额B.行业定额C.地区定额D.企业定额答 案：D17.人工幅度差用工数量的计算正确的是（）。A.人工幅度差用工数量=Z（基本用工+超运距用工+辅助用工）x人工幅度差系数B.人工幅度差用工数量=（基本用工+超运距用工）x人工幅度差系数C.人工幅度差用工数量=2基本用工x人工幅度差系数D.人工幅度差用工数量=（超运距用工+辅助用工）、人工幅度差系数答 案：A18.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资是（）。A.工程费用B.工程建设其他费用C.预备费D.资金筹措费答 案：A19.投资估算指标通常是以（）对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准。A.工序B.分项工程C.整个构筑物D.独立的单项工程或完整的工程项目答 案：D20.在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的一定规格的材料、成品、半成品和水、电等资源的数量标准是（）.A.人工定额B.材料消耗定额C.机械台班使用定额D.施工定额答 案：B21.对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，确定中标人后，由（）共同签订暂估价合同。A.发包人、承包人与中标人B.承包人与中标人C.发包人与中标人D.承包人与发包人答 案：A22.把过去施工生产中的同类工程或产品的工时消耗的统计资料，与当前的生产技术和施工组织条件的变化因素结合起来，进行统计分析的方法是（）oA.技术测定法B.统计分析法C.比较类推法D.经验估计法答 案：B23.人工定额中未包括的，而在一般正常施工情况下又不可避免的一些零星用工是（）oA.基本用工B.超运距用工C.辅助用工D.人工幅度差用工答 案：D2 4 .编制预算定额时，现场筛砂子等增加的用工量是（）oA.基本用工B.超运距用工C.辅助用工D.人工幅度差用工答 案：C2 5 .挖一般土方按（）计算。A.设计图示尺寸以体积B.实际尺寸以体积C.设计图示尺寸以首层建筑面积D.实际尺寸以首层建筑面积答 案：A2 6.发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项是（）。A.暂列金额B.计日工C.总承包服务费D.规费答 案：A27.某载重汽车的预算价格是18万 元，残值率为5%,大修间隔台班为550个，大修周期为3个，则该机械的折旧费为（）元/台班。A.103.64B.310.91C.109.10D.327.28答 案：A28.工人装车的砂石数量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作所延续的时间属于（）.A.机械的多余工作时间B.机械的停工时间C.违反劳动纪律引起的机械的时间损失D.低负荷下的工作时间答 案：D29.合同实施阶段，承包商与业主结算工程价款时形成的价格称为（）oA.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.结算价答 案：D30.因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此熠加的费用和（或）延误的工期由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.监理人答 案：B31.工人完成一定产品的施工工艺过程所消耗的时间是（）.A.基本工作时间B.辅助工作时间C.休息时间D.准备与结束工作时间答 案：A32.在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用（）。A.工程费用B.工程建设其他费用C.预备费D.资金筹措费答 案：C33.实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第（）天作为基准日。A.7B.14C.28D.30答 案：C34.预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期（）天前支付。A.5B.7C.14D.21答 案：B35.设备安装工程概算的编制方法中计算比较具体，精确性较高的是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.类似工程预算法答 案：A3 6.工程量清单项目编码的第十至十二位表示（）.A.附录分类 顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程项目名称顺序码D.工程量清单项目名称顺序码答 案：D3 7.建设单位为满足工程项目建设、生活、办公的需要，用于临时设施建设、维修、租赁、使用所发生或摊销的费用计入（）A.建设单位临时设施费B.措施项目费C.建设单位管理费D.工程监理费答 案：A3 8 .由于水源、电源中断引起的停工时间是（）。A.施工本身造成的停工时间B.非施工本身造成的停工时间C.多余和偶然工作D.违背劳动纪律造成的工作时间损失答 案：B3 9 .工程量清单项目编码的第二级表示（）.A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码答 案：B40.发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款（）天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。A.5B.7C.14D.21答 案：B41.规费的各项费用的计算应以（）为计算基数。A.定额人工费B.定额人工费与定额机械费之和C.定额机械费D.分部分项工程费答 案：A4 2.利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法是（）A.概算定额法B.扩大单价法C.概算指标法D.类似工程预算法答 案：D二、多项选择题（下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案）1.按索赔目的可以将工程索赔分为（）.A.工期索赔B.费用索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔答 案：A、B2.下列项目不应计算建筑面积的有（）。A.挑出宽度在2.10m以下的无柱雨篷B.窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下的凸（飘）窗，窗台与室内地面高差在0.45m及以上的凸（飘）窗C.建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台D.建筑物的外墙外保温层答 案：A、B、C3.价差预备费的内容包括（）。A.人工、设备、材料、施工机具的价差费B.建筑安装工程费调整C.工程建设其他费用调整D.利率、汇率调整等增加的费用答 案：A、B、C、D4.建筑安装工程费中的规费包括（）.A.养老保险费B.失业保险费C.劳动保护费D.工伤保险费答 案：A、B、D5.关于人工费的索赔，说法正确的有（）。A.增加工作内容人工费按照计日工费计算B.停工损失费按照窝工费（合同中双方约定）计算C.工作效率降低的损失费按照窝工费（合同中双方约定）计算D.工作效率降低的损失费按照计日工费（合同中双方约定）计算答 案：A、B、C6.关于现浇混凝土柱的工程量计算，说正确的有（）。A.按设计图示尺寸以体积计算B.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算C.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算D.框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算答 案：A、B、C、D7 .关于工期索赔的说法正确的有（）.A.如果延误的工作为关键工作，则总延误的时间为批准顺延的工期B.如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时，可以批准延误时间与时差的差值C.如果延误的工作为非关键工作，若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题D.如果延误的工作为非关键工作，若该工作延误后仍为非关键工作，则该工作自由时差为可索赔的工期答 案：A、B、C8.下列属于必需消耗的工作时间的有（）oA.有效工作时间B.不可避免的中断时间C.休息时间D.多余和偶然工作答 案：A、B、C9.承包人提供质量保证金的方式有（）oA.质量保证金保函B.相应比例的工程款C.双方约定的其他方式D.结算时给予发包人一比款项答 案：A、B、C10.工程建设其他费用中与未来企业生产经营有关的费用有（）。A.建设管理费B.勘察设计费C.联合试运转费D.生产准备费答 案：C、D11.关于内墙高度的确定做法正确的有（）A.位于屋架下弦者，算至屋架下弦底B.无屋架者算至天棚底另加200mmC.有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶D.有框架梁时算至梁底答 案：A、C、D12.设备购置费包括（）。A.设备原价B.设备出厂价C.运杂费D.运输费答 案：A、C13.关于工程量清单的说法正确的有（）oA.招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人编制B.招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责C.招标工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工量、索赔等的依据之一D.招标工程量清单应以单位（项）工程为单位编制，应由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金项目清单组成答 案：A、B、C、D14.关于实体性材料消耗量的说法正确的有（）。A.材料的损耗T 殳以损耗率表示B.实体性材料的消耗量，包括材料的净用量和损耗量C.材料损耗率可以通过观察法或统计法计算确定D.消耗量=净用量+损耗量=净用量x（1+损耗率）答 案：A、B、C、D15.财政部对建设工程项目概算的评审内容包括（）.A.项目建设程序评审B.建筑安装工程概算评审C.设备投资概算评审D.待摊投资概算和其他投资概算的评审答 案：A、B、C、D16.下列价格中以FOB为计算基数的有（）。A.国外运费B.国外运输保险费C.银行财务费D.外贸手续费答 案：A、C17.关于混凝土保护层厚度，说法正确的有（）。A.混凝土保护层是结构构件中钢筋内边缘至构件表面的距离B.构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径dC.设计使用年限为50年的混凝土结构，最外层钢筋的保护层厚度应符合混凝土保护层最小厚度表的规定D.混凝土强度等级不大于C25时，表中保护层厚度数值应增加5mm答 案：B、C、D18.材料费包括（）oA.材料原价B.运杂费C.运输损耗费D.采购及保管费答 案：A、B、C、D19.非标准设备原价的计算方法有（）。A.成本计算估价法B.系列设备插入估价法C.分部组合估价法D.定额估价法答 案：A、B、C、D20.现行工程量清单中采用的单价包括（）。A.材料费B.利润C.规费D.增值税答 案：A、B21.关于现浇混凝土梁工程量计算，说法正确的有（）。A.伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内B.伸入墙内的梁头、梁垫不并入梁体积内C.不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积D.扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积答 案：A、C22.下列属于工程量计算的依据的有（）。A.国家发布的工程量计算规范B.经审定的施工设计图纸及其说明C.经审定的施工组织设计D.工程施工合同答 案：A、B、C、D23.单个分部分项工程计算顺序主要有（）。A.按照顺时针方向计算法B.按 先横后竖、先上后下、先左后右 计算法C.按图纸分项编号顺序计算法D.按照图纸上定位轴线编号计算答 案：A、B、C、D24.合同价款争议解决的方法有（）。A.和解B.调解C.争议评审D.仲裁或诉讼答 案：A、B、C、D25.工程项目附加税费包括（）.A.城市维护建设税B.教育费附加C.地方教育附加D.增值税答 案：A、B、C26.关于投标报价的编制说法正确的有（）oA.投标人投标报价时应依据招标文件中清单项目的特征描述确定综合单价B.招标文件中在其他项目清单中提供了暂估单价的材料和工程设备，其中的材料应按其暂估的单价计入清单项目的综合单价中C.招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应考虑进入综合单价D.措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清朝口投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定答 案：A、B、C、D27.概算指标的组成内容一般分为（）。A.文字说明B.指标列表C.分项工程说明D.定额项目表答 案：A、B28.关于投标报价中其他项目清单与计价表的编制说法正确的有（）。A.暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写，不得变动B.暂估价不得变动和更改C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用D.总承包服务费应根据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定答 案：A、B、C、D29.关于单位工程概算的说法正确的有（）.A.单位工程概算是根据初步设计或扩大初步设计图纸和概算定额或概算指标以及市场价格信息等资料编制而成的B.单位工程概算是确定各单位工程建设费用的文件C.单位工程概算是编制单项工程综合概算的依据D.单位工程概算是单项工程综合概算的组成部分答 案：A、B、C、D30.以下可以称为工程估价”的 有（）.A.投资估算B.设计概算C.决算价D.结算价答 案：A、B、C、D31.设备运杂费通常由下列（）构成。A.运费和装卸费B.包装费C.设备供销部门的手续费D.采购与仓库保管费答 案：A、B、C、D32.关于防腐工程的说法正确有（）。A.聚氯乙烯板面层的焊接工料消耗应包括在综合单价内，而不得另行列项计算B.聚氯乙烯板面层的焊接工料消耗应另行列项计算C.防腐蚀块料面层的块料粘贴部位、规格、品种应在清单项目中描述清楚D.防腐蚀块料面层的块料粘贴部位、规格、品种可以不在清单项目中描述清楚答 案：A、C33.关于预算定额基价的编制说法正确的有（）。A.预算定额具有地区性B.预算定额具有全国统一性C.编制定额基价时，在项目的划分、项目名称、项目编号、计量单位和工程量计算规则上应尽量与定额保持一致D.预算定额具有动态性答 案：A、C、D34.下列属于企业管理费的有（）.A.企业支付的职工退职金B.职工因公出差调动工作的差旅费C.企业按规定发放的劳动保护用品的支出D.新结构、新材料的试验费答 案：A、B、C35.实体性材料的消耗量，包 括（）.A.材料的净用量B.在施工现场内运输的损耗C.操作过程中的不可避免的废料和损耗D.操作过程中的意外造成的废料和损耗答 案：A、B、C36.建筑物内设有局部楼层时，对于局部楼层的二层及以上楼层的建筑面积计算正确的有（）oA.有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算B.无围护结构的应按其结构底板水平面积计算C.结构层高在2.10m及以上的，应计算全面积D.结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积答 案：A、B、D37.关于人工定额的说法正确的有（）。A.人工定额按表现形式的不同，分为时间定额和产量定额两种B.时间定额与产量定额互为倒数C.按定额的标定对象不同，人工定额又分为单项工序定额和综合定额两种D.时间定额是在合理的生产组织和合理使用材料的条件下，某种专业、某种技术等级的工人班组或个人在单位工日中所完成的合格产品的数量答 案：A、B、C38.建筑面积计算的一般原则有（）。A.凡在结构上、使用上形成具有一定使用功能的建筑物和构筑物，并能单独计算出其水平面积的，应计算建筑面积B.有围护结构的，按围护结构计算面积C.无围护结构、有底板的，按底板计算面积（如室外走廊、架空走廊）D.主体结构外的附属设施按结构底板计算面积答 案：A、B、C、D39.措施项目费的计算方法一般有（）。A.综合单价法B.参数法C.分包法D.合同法答 案：A、B、C40.关于防腐涂料项目，说法正确的有（）。A.应对涂刷基层（混凝土、抹灰面）及涂料底漆层、中间漆层、面漆涂刷（或 刮）遍数进行描述B.需要刮腻子时应包括在综合单价内C.需要刮腻子时应另行计算D.对涂刷基层（混凝土、抹灰面）及涂料底漆层、中间漆层、面漆涂刷（或 刮）遍数可不进行描述答 案：A、B41.全费用单价中包括（）。A.人工费B.利润C.规费D.增值税答 案：A、B、C、D42.下列关于资金筹措费的说法正确的有（）oA.资金筹措费包括各类借款利息B.自有资金额度应符合国家或行业有关规定C.在编制投资估算时通常假定借款均衡发放D.除建设期利息外其他方式资金筹措费用按发生额度或相关规定计列答 案：A、B、C、D43.工程计量的依据有（）。A.工程量清单及说明B.合同图纸C.工程变更令及其修订的工程量清单D.合同条件答 案：A、B、C、D4 4.关于施工图预算的说法正确的有（）。A.施工图预算是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据B.施工图预算是建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据C.施工图预算是确定投标报价的依据D.施工图预算是施工单位进行施工准备的依据答 案：A、B、C、D4 5.建设工程项目总概算包括（）.A.工程建设其他费用概算B.单项工程综合概算C.预备费、资金筹措费概算D.经营性项目铺底流动资金概算答 案：A、B、C、D4 6.建设工程定额按编制部门和适用范围分类，可以划分为（）oA.国家定额B.行业定额C.地区定额D.企业定额答 案：A、B、C、D4 7.关于工程量清单计量单位的说法正确的有（）。A.以 t 为单位，应保留小数点后三位数字B.以 m 、m、m 3、k g 为单位，应保留小数点后两位数字C.以 m 、m、m 3、k g 为单位，应保留小数点后三位数字D.以 个、件、根、组、系统 为单位，应取整数答 案：A、B、D4 8.楼梯模板工程量的计算，说法正确的有（）。A.按楼梯的水平投影面积计算B.按楼梯的面积计算C.楼梯踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不另计算D.楼梯踏步、踏步板、平台梁等侧面模板另行计算答 案：A、C4 9.预算定额人工消耗量指标包括（）。A.基本用工B.超运距用工C.辅助用工D.人工幅度差用工答 案：A、B、C、D50.关于施工图预算全面审查法的说法正确的有（）oA.全面审查法又称逐项审查法，即按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的种方法B.优点是全面、细 致，审查质量高、效果好C.缺点是工作量大，时间较长D.适合于一些工程量较小、工艺:匕较简单的工程或者建设单位为严格控制工程造价的工程答 案：A、B、C、D51.关于建筑面积的说法，正确的有（）。A.建筑面积是核定估算、概算、预算工程造价的一个重要基础数据B.建筑面积是计算和确定工程造价，并分析工程造价和工程设计合理性的一个基础指标C.建筑面积是国家进行建设工程数据统计、固定资产宏观调控的重要指标D.建筑面积还是房地产交易、工程承发包交易、建筑工程有关运营费用的核定等的一个关键指标答 案：A、B、C、D5 2 .关于竣工结算说法正确的有（）。A.分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算B.措施项目中的总价项目应依据已标价工程量清单的项目和金额计算C.规费和税金按国家或省级、建设主管部门的规定计算D.发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算答 案：A、B、C、D5 3 .分部分项工程项目清单必须载明的内容有（）.A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位答 案：A、B、C、D5 4.下列属于机械损失的工作时间的有（）.A.机械的多余工作时间B.机械的停工时间C.违反劳动纪律引起的机械的时间损失D.低负荷下的工作时间答 案：A、B、C、D55.根据施工图设计文件和预算定额，按分部分项工程顺序先计算出分项工程量,然后乘以对应的定额单价，求出分项工程人、料、机费用；将分项工程人、料、机费用汇总为单位工程人、料、机费用；汇总后再按规定程序记取企业管理费、利润、规费和税金生成单位工程的施工图预算的方法有（）。A.工料单价法B.综合单价法C.定额单价法D.实物量法答 案：A、C56.下列属于工程量清单的内容的有（）.A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.规费项目清单D.税金项目清单答 案：A、B、C、D57.关于分项详细估算法估算流动资金的说法正确的有（）。A.流动资金=流动资产+流动负债B.流动资金=流动资产-流动负债C.流动资产=应收账款+预付账款+存货+库存现金D.流动负债=应付账款+预收账款答 案：B、C、D58.以下属于增值税的纳税人的有（）。A.企业B.行政单位C.军事单位D.个体工商户答 案：A、B、C、D59.回填土方项目特征有（）.A.密实度要求B.填方材料品种C.填方粒径要求D.填方来源及运距答 案：A、B、C、D三、判断题1.发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示。（）答 案：正确2.基本建设就是形成固定资产的生产活动，或是对一定固定资产的建筑、购置、安装以及与此相关联的其他经济活动的总称。（）答 案：正确3.暂列金额由发包人根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由承包人掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归承包人所有。（）答 案：错误4.一个建设项目可以是一个单项工程，也可能包括几个单项工程。（）答 案：正确5.楼（地）面防水搭接及附加层用量不另行计算，在综合单价中考虑。（）答 案：正确6.分部分项工程的工程量是按施工图图示尺寸和清单工程量计算规则计算得到的工程净量。（）答 案：正确7.建筑工程定额是建筑工程的施工定额、预算定额、概算定额和概算指标的统称。（）答 案：正确8.分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，则不能采用工料单价法进行施工图预算。（）答 案：错误9.同一建筑物有不同的檐高时，按建筑物竖向切面分别按不同檐高编列清单项目。（）答 案：正确10.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。（）答 案：正确11.一个建设项目只能是一个单项工程。（）答 案：错误12.项目特征是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，是区分清单项目的依据，是履行合同义务的基础。（）答 案：正确13.采用两阶段设计的建设项目，初步设计阶段必须编制设计概算。（）答 案：正确14.非施工本身造成的停工时间在拟定定额时应给予合理的考虑。（）答 案：正确15.为了应对在项目实施中可能发生的难以预料的支出，而需要预留的费用是价差预备费。（）答 案：错误16.建筑面积包括附属于建筑物的室外阳台、雨篷、檐廊、室外走廊、室外楼梯等建筑部件的面积。（）答 案：正确17.女儿墙的高度从屋面板上表面算至女儿墙顶面。（）答 案：正确18.施工定额的编制要贯彻平均先进水平的原则。（）答 案：正确19.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价。（）答 案：正确四、简答题1.施工图预算的审查内容有哪些？答 案：合法性审查；工程量的审查；取费标准的审查；单价的审查；是否超概的审查及分析。2.概算定额的作用有哪些？答 案：概算定额是在初步设计阶段编制设计概算或技术设计阶段编制修正概算的依据；概算定额是确定建设工程项目投资额的依据；概算定额可用于进行设计方案的技术经济比较；概算定额也是编制概算指标的基础。3.设计概算的作用有哪些？答 案：设计概算是编制建设计划的依据；设计概算是制定和控制建设投资的依据；设计概算是进行贷款的依据；设计概算是编制招标控制价（招标标底）和投标报价的依据；设计概算是签订工程总承包合同的依 据；设计概算是考核设计方案的经济合理性和选择最佳设计方案的依据；设计概算是控制施工图预算和施工图设计的依据；设计概算是考核和评价建设工程项目成本和投资效果的依据。4.施工图预算对施工单位的作用有哪些？答 案：施工图预算是确定投标报价的依据；施工图预算是施工单位进行施工准备的依据；施工图预算是施工企业控制工程成本的依据；施工图预算是进行“两算”对比的依据。5.分部组合进行工程造价计价的基本思路是什么？答 案：分部组合进行工程造价计价的基本思路就是将建设项目细分至最基本的构造单元，找到适当的计量单位及当时当地的单价，就可以采用一定的计价方法进行构造单元的计价，再进行分项分部组合汇总，计算出某工程总造价。6.进度付款申请单的内容有哪些？答 案：截至本次付款周期已完成工作对应的金额；根据（变 更）应增加和扣减的变更金额；根据（预付款）约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；根据（质量保证金）约定应扣减的质量保证金；根据（索赔）应增加和扣减的索赔金额；对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；根据合同约定应增加和扣减的其他金额。7.工程估价的计价依据有哪些？答 案：计算设备和工程量的依据，包括项目建议书、可行性研究报告，设计文件等；计算人工、材料、机械等实物消耗量的依据，包括投资估算指标、概算定额等；计算工程单价的价格依据，包括人工单价、材料价格、机械台班价格等；计算设备单价的依据，包括设备原价、设备运杂费、进口设备关税等；计算措施费、间接费和工程建设其他费用的依据，主要是相关的费用定额和指标；政府规定的税、费 等；物价指数和工程造价指数。8.实物量法的计算步骤是什么？答 案：计算实物工程量；然后套用相应的实物量消耗定额，计算单项工程或整个工程的实物量消耗；然后根据当时、当地的人工、材料、施工机械的价格计算工程成本，然后计算应分摊现场经费项目管理费和企业管理 费，最后计算企业利润。9.按照费用构成要素划分，建筑安装工程费的构成有哪些？答 案：按照费用构成要素划分，建筑安装工程费由人工费、材 料（包含工程设备，下 同）费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和增值税组成。五、计算题1.砂浆用400L搅拌机现场搅拌，资料如下：人工运料200s,装料40s,搅 拌80s,卸 料30s,正常中断10s,机械利用系数0.8。求单位产品需机械时间定额。答 案：机械运行一次所需时间：200s机械产量定额=8x60 x60+200 x0.4x0.8=46.08m3/台班机械时间定额=1/46.08=0.022台班/m32.某工程现场采用出料容量500L的混凝土搅拌机，每次循环中，装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为lmin、3min、Imin、lm in，机械正常利用系数为0.9,求该机械的台班产量定额。答 案：该搅拌机一次循环的正常延续时间=l+2+l+l=6=0.1h该搅拌机纯工作lh循环次数=10次该搅拌机纯工作lh正常生产率=10 x500L=5000L=5m3该搅拌机台班产量定额=5 x8x 0.9=36m3/台班。3.假设竹胶模板周转次数为8次，施工操作损耗为5%,补损率为15%，折价率为50%,则竹胶模板定额消耗量是多少？(单 位100疔)答案:一次使用量 100X (1+5%)=105 m,周转使用量 105x(1+(8-1)xl5%/8=26.91 m,回收量 105x(1-15%)/8=11.16 nf 摊销量=26.91-11.16x50%=21.33 m1