2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分300题(附答案)(陕西省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括()A.材料换算法B.现场技术测定法C.实验室试验法D.现场统计法【答案】 ACH7B7J9M7S6V2O5HT10T2V2Q5A6Z4S6ZW10A3L1V9U3B4T32、采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。 A.20B.10C.15D.5【答案】 BCJ9Z2Q8R10E7Y1N1HZ10J6I3L1M1N4G3ZT8Q5F2E7D3R3F103、（2016年真题）关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（）。A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项【答案】 CCK6I7Q6L2W9V3E3HF7G4I4T4D4G1A3ZT7O3J3X10R1P10I74、下列关于建筑安装工程费用中增值税的说法，正确的是（ ）。A.采用简易计税方法时，增值税=税前造价×9%B.采用一般计税方法时，增值税=税前造价×17%C.小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元的增值税纳税人D.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税【答案】 DCE10C9F7X8W3O2K9HF6Q8F8Y1L3I4N8ZC9A7I1P9U8J3S15、下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是()。A.机械维修引起的停歇B.工程质量检查引起的停歇C.机械转移工作面引起的停歇D.进行准备与结束工作时引起的停歇【答案】 DCB7I1N5M3E7Y3H2HZ8G4T6J2W1O1V9ZO2C8L2C2T1Z9X76、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各1名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元工日，则该施工机械的台班人工费为（）元。A.100B.125C.200D.250【答案】 DCF3E8E5L4F5R6U6HQ1I3F10U8J8J10E2ZO6Q3N6Q9W8A3P47、下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（ ）。A.设备原价×设备安装费率（%）B.重量（体积、面积）总量×单位重量（体积、面积）安装费指标C.设备原价×材料费占设备费百分比×材料安装费率（%）D.安装工程功能总量×功能单位安装工程费指标【答案】 BCY4U6E8Z10J6O6H7HO1W7P5L10Z10E6P8ZM1I5A1X1Z5M10M28、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（ ）元/m3。A.308.00B.309.50C.310.00D.327.00【答案】 BCZ2L1Q8Q7H5T3M4HX7U10L6J4Y3C1P4ZN2K1M10B8I8Y3B99、 因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于()。A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.企业管理费【答案】 BCU9D7J6J3M10E2B3HB3H5R2V3K9A4L7ZD10M3C2A8I8R5T310、根据标准施工招标文件（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中,可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（ ）。A.施工中发现文物、古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误【答案】 BCF3F1A5U9G10W4D6HV4I10A10Z6I3D8O10ZP8U9I4T9Z1U9P1011、（2017年真题）某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。A.8.0B.10.0C.12.0D.12.5【答案】 CCK6J5P9B6S7K3S5HK1D2W1K7Q2W6N8ZN6S6X9L9O1Q5U212、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是()。A.税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用的营业税B.当安装的设备价值作为安装工程产值时，计税营业额中应扣除所安装设备的价款C.总承包方的计税营业额中不包括付给分包方的价款D.当预算定额中含有未计价主材时，计税营业额中应不包括此类未计价主材费用【答案】 CCN1M4R6Z2D6Z2J3HH7D8A1V3U1C7H3ZS6T2K9S1P3H9R313、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各1名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元工日，则该施工机械的台班人工费为（）元。A.100B.125C.200D.250【答案】 DCE10Q9Y10X6O5N8G2HP2Y2W2Z2G10Y4F7ZG9D2B8V10K2J2O1014、下面所列工程建设定额中，属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的是（ ）。A.机具消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额【答案】 ACC3U8N9D5H3H8Y1HX7S5H8T3S6D7O1ZV1K4D3E2U4F9D915、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C.规费和税金D.施工机具使用费【答案】 CCQ5M2E6T5F4F7S7HJ3F5M5K7G5O3K2ZL8J10K5P3R4P5G216、关于工程竣工结算说法正确的是（）。A. 承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算B. 工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算C. 进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求D. 工程竣工结算由承包人编制，发包人审查【答案】 CCU5C5X4L3J9C3Q9HG4P7S6A7G2S4A10ZH8I6N1V5A10N4K517、某挖土机挖土一次正常循环工作时间为 50s，每次循环平均挖土量为 0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为 25%，按 8 小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班 /1000m3。A.5.43B.7.2C.8D.8.68【答案】 ACP5T7S6L1A4W7Q2HQ9B8I1B3Q6L1Z4ZF5A3P10M8L5E1Y1018、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是()。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工项目缺项，招标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】 BCA2N3T8F1Q7T2A9HT9S5X9K6Q8D2L9ZJ9C2G8F9D10K5U819、根据建设工程工程量清单规范（GB505002013），下列关于计日工的说法中正确的是（ ）。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】 CCA4B1C6B8U7L7F10HB2R7G9D3S3A5H6ZR4A3Q10F2M1S9K220、（2017年真题）下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】 BCA3N1B5U5Z9K1T2HS10X9M3M10D6X9E1ZC6B7K10Y9M7I5O1021、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（ ）。A.施工现场市政设施条件B.商业经理的业务能力C.投标人的组织架构D.暂列金额的准确性【答案】 ACB3T7A1W3U3S7P4HJ7Z4S6Z6B8D9N3ZS7M9Y8L10E7A3D722、关于竣工财务决算的说法中，正确的是()。A.已具备竣工验收条件的项目，若一个月内不办理竣工验收的，视项目已正式投产，其费用不得从基本建设投资中支付B.建设项目竣工财务决算表中，待核销基建支出，列入资金来源，待冲基建支出，列入资金占用C.基建收入是指联合试运转的净收入和基建多余物资的变卖收入之和D.大、中型建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况的报表【答案】 DCF10T3Q4G5M7L5C2HK2Z1T9U5X1U8O7ZO4M7D1H8F8S1F923、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（ ）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率【答案】 DCV2N8Z1N2C3I9I6HK9T8E3B10S10N9C5ZL6B9G7E4U10W4B724、某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂。根据调查,该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元,安装工程费为3000万元,设备购置费为10000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元,工程建设其他费5000万元,且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万元。（生产能力指数为1）A.27800B.28801.5C.31752D.36143【答案】 CCD8P7Z10G6C7T2T9HH9T9A4F9U1N3U8ZJ10U1Z1U4J9V7G425、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择（ ）。A.建设工程交付之日B.应付工程价款之日C.提交竣工结算文件之日D.当事人起诉之日【答案】 BCG4H5G7K2O2D1T3HR9Z9S9P4X5I1R5ZO3V2C3V1P6K1R126、某地拟于 2015 年新建一年产 60 万吨产品的生产线，该地区 2013 年建成的年产 50 万吨相同产品的生产线的建设投资额为 5000 万元，假定 2013 年至 2015 年该地区工程造价年均递增 6%，则该生产线的建设投资为（ ）万元A.6000B.6300C.6600D.6742【答案】 DCZ10B2F1H4X9P2S6HJ9F10S10O3G7I6R2ZH5R10E8H8I3F2D227、某项目发承包双方，根据建设工程施工合同（示范文本）GF20130201 的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为 5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是（）。A.某材料基准单价为2000 元/t，投标报价为2100 元/t，合同履行期间，材料单价为2200 元/t 时，单价应予调整B.某材料基准单价为2000 元/t，投标报价为1800 元/t，合同履行期间，材料单价为2050 元/t 时，单价应予调整C.某材料基准单价为2000 元/t，投标报价为2100 元/t，合同履行期间，材料单价为1900 元/t 时，单价应予调整D.某材料基准单价为2000 元/t，投标报价为1800 元/t，合同履行期间，材料单价为1700 元/t 时，单价应予调整【答案】 DCO9P1V10Q7A5A5J3HJ9O10P10G7W4D7Y10ZB7R8D4J4S9C2S728、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准的定额是（ ）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标【答案】 ACX5D4B2Z7B2P6U2HP4P2I2O2R5E7M1ZP9T10B9G2J7W10R129、某项目运营期第3年，有关财务数据为：利润总额1000万元，全部为应纳所得 税基数，税率25%;当年折旧400万元，摊销不计；当年付息200万元。则该项目运营 期第3年的利息备付率为（ ）。A. 3.15 B. 5.75C. 6. 00 D. 8. 00【答案】 CCR1P3B10V8D4H3L9HS7X3V3Q8W9C9F9ZO9P7O6N8X3O1T330、若以qA.质量指标指数B.派氏价格指数C.以基期的质量指标作为同度量因素的指数D.以报告期的质量指标作为同度量因素的指数【答案】 CCV6X6H1E6I4U9D3HN7Z7R3A5E3I1Z1ZL3J8Y8G9U6G6L231、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（ ）。A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述【答案】 CCV4D5F4V6V3M1R10HR1J9P5I1P10P5P5ZI5S1N7I3O10N9W132、5.在测定规费费率的资料中，不包括（ ）。A.每万元发承包价格中人工费含量 B.全年建筑安装产值C.人工费占直接费的比例 D.每万元发承包价计算基数【答案】 BCF7O1I8D6N10H6B10HN7W9M2X10R7H6F6ZQ5T2D4R7W10I5A633、某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元。建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1000万元，预备费为500万元，建设期贷款4000万元，应计利息500万元，流动资金贷款800万元。则该建设项目预计能够形成固定资产为（）万元。A. 6500B. 7000C. 7800D. 11800【答案】 BCM7U7A10F6X4U6H7HJ7W2L8P7V5N9P3ZV8W9M2X9F6S5U734、（2014年真题）招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时（）。A.应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C.不需计算人、材、机资源需要量D.不必考虑节假日与气候对工期的影响【答案】 ACN6W6C3N5L6A10D4HC4N10M5A3K5I7F7ZZ9B7R10J5V9F9W735、下列费用中，属于建设期计列的生产经营费的是（）。A.可行性研究费B.专利及专有技术使用费C.专项评价费D.拆迁补偿费【答案】 BCS8K10F1Z1C7J10Y6HS4I8H8X8G9X6Z4ZZ6A4R2H7I3W6R336、若完成1m3墙体棚筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12% ,该工程时间走额为（）工日/m3。A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659【答案】 DCO9G8U6G4D4P7P8HH7R2Y4E7M8K8E2ZL9J1C3Y9W3J9V937、招标文件自发出之日到投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于的天数是（）。A. 10天B. 15天C. 20天D. 25天【答案】 CCQ1F6J6Z1C5J4R6HC8Y5E3V3F6E10B5ZK9E2F5V2K9I9T438、在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（）。 A.数据统计法计算建设工程经济指标B.数据统计法计算工程量指标C.数据统计法计算工料消耗量指标D.数据统计法计算工料价格指标【答案】 DCF1H7X5M4X6E3H8HQ8P8X4E8E7F2P5ZU4N10O3A2S9D10O439、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。 A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示C.单位工程指标反映建筑工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则【答案】 DCP10N2S6F8S1Z9S4HH9E1P1S8H4S4Q2ZI7R9Y8Z3Y8J6K540、下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格B.国产非标准设备单件生产、无定型标准，但可以通过市场交易获得其价格C.设备原价通常包含备品备件费在内D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资附加费、燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费【答案】 CCC3X1Y5H4A8Y9A4HA9U6E5A3U8O1O9ZG3K8H6Y1D8J9I141、下列工程造价管理活动中，不属于工程量清单计价活动的是（ ）。A.工程支付 B.索赔与现场签证C.工程计价争议处理 D.竣工决算【答案】 DCR9C10V8A6H7S3Y4HE1V1U8X1O2Y1F6ZM5Z9A8A6B5E9M342、关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（ ）。A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地【答案】 ACI2V4C1Z2D8P3H5HT9P10S3V2L6Y10X6ZM5C6P3F10A3B4O643、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（ ）。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.专利权转让价格按成本估计进行C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】 CCG4R3W2N2N4P3Z5HN4W3Q9C2M6K8C1ZJ10I2V7E4V5N8K444、以下关于招标控制价、标底的说法中错误的是（ ）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价D.招标人可以规定最低投标限价【答案】 DCJ4D7V6T6D9A8X7HS4Z1V4W8M1P2Y3ZI2K4W3Y7Z9K2L1045、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（ ）。A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近C.概算定额主要用于投资估算的编制。D.概算定额水平与预算定额水平之间应由一定的幅度差，幅度差一般在10%以内【答案】 BCF9U4T9U6A3U3T3HU6D6D5H10R2B3I3ZZ10U3F7T9Y9L5R646、关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费【答案】 ACB2J3T4C3S1U4F2HX7H6A7P7S7I2P3ZK8K2Z7A3K5N5O147、（2017年真题）根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】 DCB8E3Q1F4I3S7Y2HX7O5J3J5H4C9X4ZR7G7V6Z1E2U7T548、（2018年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称C.不同专业预留的暂列金额应分别列项D.没有特殊要求一般不列暂列金额【答案】 CCL7T4B9U8Z7P10V10HE4Q8D7D3H5U9E7ZL9A8U5W10H10B9G1049、在项目总成本费用估算中，下列费用项目中，属于制造费用的是()。A.生产单位管理人员工资B.行政管理用房折旧费C.其他资产摊销费D.研究与开发费【答案】 ACT5H5K8V4P7G1Q1HY7A9K9F6H6B7U7ZP7L2D6A2Z2K3O650、（2017年真题）关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】 ACD10W4L6Y2N7I6S9HC5N3S8R10K3C3E5ZK2U4V4U5K6G7M151、其他项目清单中的计日工，在投标时（ ）。A.单价由投标人自主报价，按暂定数量计入投标总价中B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中C.单价由招标人按有关规定确定，按暂定数量计入投标总价中D.单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总价中【答案】 ACE3U9G7G1G7U5C3HQ2S5K3O4Z7G5O9ZT7O5P10L1C8B3B352、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（ ）。A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】 ACM7K10F4J2G5J10R7HA9M8J9R1F9K4U8ZP2S9Z1G7H4N2W453、在设计概算的三级概算中，单项工程综合概算通常采用（）形式进行编制。A.建筑材料表B.单位工程概算汇总表C.综合概算表D.总概算表【答案】 CCG10N6P7B5Z3E5L10HU5V5C4G9V1G5O10ZO3B9P5Q10I9D9E854、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每IOm2混凝土柱工程量需消耗10. 5m2 的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械的正常 利用系数为0. 85。若机械幅度差系数为0，则该现浇混凝土柱IOm2需消耗混凝土搅拌机 ( )台班。A. .0.206 B. 0.196C. 0.157 D. 0.149【答案】 ACC1N6U2Q8N6S9D5HB1I10R10C7M5W9U2ZG1R4Z9F10Y1U5H755、编制和评审可研报告的费用属于（ ）。A.勘察设计费B.研究试验费C.可行性研究费D.建设管理费【答案】 CCV3V10J7J3V6U6V4HB6V8A5A2P1L6Y6ZQ8K10N9D6F1C6J756、下列各项内容中，属于BIM在决策阶段的应用的是（ ）。A.建立初步的建筑信息模型B.对多专业模型进行一致性检查C.工程量自动计算、统计分析，形成准确的工程量清单D.提供施工计划与造价控制的所有数据【答案】 ACH10X8M10Q3Y7X6K3HA3O4D7B9E4O4C7ZO6H2U6W3S7B9K457、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（ ）万元。A.520B.530C.540D.550【答案】 BCT4T5J4Y6J4W3S7HR2K3X1F10Y3G3G9ZA9V2V1O6H1U7W658、（2014年真题）最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息、机械价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】 BCH2K6A8K6M5H7K3HW5X9P4X1C10A6N3ZE7M5G3U7L4Y7R159、某工程项目合同价为2000万元，施工过程中收到外界的干扰使得工期拖延了20个月，该部分工程的合同价格为160万元，则承包商可提出的工期索赔为（ ）。A.0.8个月B.1.6个月C.1.8个月D.1.2个月【答案】 BCH4D9X5K7A10V4T9HO6L5T1W7Y2O9G4ZT5I1T3T3P6J6S1060、通过计时观察资料得知：人工挖三类土 1m3的基本工作时间为 7 小时，辅助工作时间占工序作业时间的 2%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3%、2%、18%。则该人工挖三类土的时间定额是（ ）工日/ m3。A.1.16B.1.14C.0.94D.0.875【答案】 ACQ6V9M9K8Q6G7H7HA10U6G6O6L8T8P10ZR9R1Q5S6C5C5H261、（2015年真题）依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。A.国家、地区或行业定额资料B.工程造价信息、资料和指数C.计价活动相关规章规程D.企业定额【答案】 DCS1O1R1N7T8N4Y6HV8J10C9L9T6U3W9ZV5X10X4L6C3V9W862、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】 ACH5S6R8F5A10Y1I2HD7W2P4X3Z8A7P4ZX8U5J9L9U2J2E863、（2018年真题）国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】 ACV5H7X10O6E5O4Q4HC10W6M9I5M10P5G6ZD9Z4U2E1M8U6O264、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】 ACF4S8X4T10Q1U8A7HQ8W7Z9J2T5S7U6ZP2K10C9T10J3Z7Z465、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（ ）。A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析【答案】 DCR5P1E1L7I4V1P4HZ10Z2Y10G1M10O4W5ZF5M7Y2R6J5V2G866、按照建设工程价款结算暂行办法（财建2004369号），发包人应在竣工结算书确认后()天内向承包人支付工程结算价款。A.7B.10C.14D.15【答案】 DCB1D2K2Z4U10M4W6HG10M4V8D7R3Q3G4ZI10Q10Z1L4I10E9D767、关于工程计量，下列说法中正确的是（ ）。A.成本加酬金合同应按照单价合同的计量规定进行计量B.因发包人原因造成的返工工程量不予计量C.工程量要按照清单计价规范规定的计算规则计算D.总价合同应按实际完成的工程量计算【答案】 ACS2H4N3D1S6X4V7HF4M1Q10O2U5V3F4ZE8S2I2H7A4F2W368、在国外建筑安装工程费用中，属于开办费的项目是（ ）。A.业务所需手续费B.业务资料费C.代理人的费用与佣金D.恶劣气候条件下的工程防护措施费【答案】 DCE9Z8X7W6S7T9M1HQ1Y1E7N10U7P8D7ZO6L10B6H2H6H1O369、下列投资估算方法中，精度较高的是（ ）。A.生产能力指数法B.单位生产能力估算法C.系数估算法D.指标估算法【答案】 DCC5S6Y1F9Z7E6H4HC7E8Z3B8K6O2X7ZZ5S4E5T5J6M4O970、投标人编制投标文件时，应以（）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据A.企业定额B.施工定额C.预算定额D.概算定额【答案】 ACE4H7G4E10P10U8D4HJ1Q1Z9P8R7T4Q10ZS1Q8W5D9K8D9N371、关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。 A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容【答案】 BCN7D1U9P7N1M5Q9HO8V1B6Q8W4H3C6ZA7I9A5K8U3F10O1072、关于工程建设其他费，下列说法正确的有（）。A.工程监理费属于建设单位管理费B.实行代建制管理的项目，同时计列代建管理费和建设单位管理费C.技术保密费和软件费属于专利及专有技术使用费D.税费包括印花税、增值税、耕地占用税等【答案】 CCH1H8L3E8U10A8K1HH6O7A6Z5K7U2M10ZC8V2K2C2G1M10C873、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释中关于垫资施工合同的价款纠纷处理的规定，下列表述中正确的是（ ）。A.当事人对垫资没有约定的，可视情况判断是否存在实质垫资行为B.当事人对垫资利息没有约定的，承包人可以请求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息C.约定的垫资利息不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率D.发包人不得要求承包人垫资施工，否则有关约定垫资的条款无效【答案】 CCM4N1T8L4H9H3J10HR4R3F4J9R10L3P8ZU2F6M2Z9G7Q10W274、发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。A.将该工程自主拍卖 B.将该工程折价出售 C.将该工程抵押贷款 D.催告发包人支付，并索要延迟付款利息【答案】 DCC5K9I2D3M5V6P9HD7I8D8M1Q8B8L9ZM6O4A9L5N5B7E975、合同中压缩的工期天数不得超过定额工期的 20%，超过的，应在招标文件中明示增加（ ）。A.赶工补偿B.赶工费用C.提前竣工奖励D.误期赔偿【答案】 BCN1S8I6I10U1K1I1HK4R7E10B5X2J9R7ZM5I10D7P8K6Q4W176、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACO7F1U4O6N3T9Q7HH10V9K5D1X8V4I6ZT9R2Q4Q5S6C3I277、某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为100万美元，国外运费为10万美元，运输保险费率为0.5%，银行财务费率为0.3%，外贸手续费率为1.5%，关税税率20%，增值税率13%，无消费税，则该设备的关税为（）万元人民币（外汇汇率：1美元6.30元人民币）。A.126.00B.138.60C.139.30D.141.76【答案】 CCR1X5X2Z2V2F1D7HY10T5X5L9B3H9D3ZU4W1E7P10R10Z5Z978、某大型施工机械预算价格为5万元，机槭耐用总台班为1250台班，大修理周期数为4次。一次大修理费赛为2000元，经常修理费系数为60% ,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】 ACR5B5B8C4E2E8R9HJ10C7A8E4B6N1O4ZL3Q9W2D10Z5D6H779、投资估算的主要工作包括：估算预备费估算工程建设其他费估算工程费用估算设备购置费。其正确的工作步骤是（ ）。A. B.C. D.【答案】 CCX3X3C10V3G7G8V2HK2M9Q8X9S6H4E4ZT10T10T7O2D6Q9D580、（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转应包括（ ）。A.施工单位参加联合试运转人员的工资B.设备安装中的试车费用C.试运转中暴露的设备缺陷的处理费D.生产人员的提前进厂费【答案】 ACC9E10Q1Y9V7T5G6HW7H8E2B7C10U8K4ZP1H4Q4Y8T7U1Q881、下列费用中，不属于工程建