桥梁工程施工合同范文大全.docx

桥梁工程施工合同范文大全 第一篇：桥梁工程施工合同 桥梁、涵洞工程施工合同 发包方：以下简称甲方) 承包方：以下简称乙方 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，双方就本工程项目协商一样，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：阿勒泰地区2022年第三批重要农村公路工程富蕴县危桥改造工程克孜希力克桥和涵洞 2、分项工程名称：桥梁分项工程和涵洞。 3、工程地点： 其次条承包内容 本标段克孜希力克桥和涵洞。除桥梁两侧路基、基层、施工资料以外的全部工程设计内容，三项电源乙方自行解决。 第三条承包方式及承包单价 一、承包方式 1、乙方按包工、包材料、包机械设备、包质量、包平安及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。 二、承包价 承包金额: 。承包单价包含税金。具体工程清单见附件。 以上综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用含工人社保、福利等、材料、机械运用、进出场费用、驻地建设、管理费、利润及平安文明施工、临时设施、砼路面、台背回填、附属设施、桩检测试验费、施工试验费、等全部费用，以及合同图纸明示或示意的全部责任、义务和一般风险。 第三条额外工程量 发生的图纸变更等状况，由业主认可的监理等人员进行签字，并给付乙方相应资金。甲方不得扣留。 第四条 付款方式 1、当工程桥梁各项施工完成并由甲方、监理验收合格，按业主的计量文件，进度比列进行支付。每月按计量扣除5%质保金。工程完工后阅历收结算一个月内付清。 第五条施工工期 1、本分项工程必需按甲方及业主要求的施工工期按时完成。 合同工期 2、乙方必需按甲方排出的进度支配组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。假如进度支配完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外支配人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150200元，在乙方进度款或结算款中扣除。 3、每个分项工程假如乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济惩处，惩处标准按情节轻重每天可处以2002000元。严峻者甲方将另外支配施工队伍进场施工，所增加的费用按双倍计在乙方工程款或结算款中扣除。由于乙方缘由未按工期完工造成的项目费用增加，在乙方工程款或结算款中扣除。 4、除甲方拖欠工程款外，乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。 5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。 6、假如因业主及甲方缘由延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必需满意业主和监理的要求，否则甲方有权按照监理和业主的要求进行惩处。 第六条质量标准及管理要求 一、质量标准 1、本工程应到达的质量标准：依据设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100，质量到达合格标准。 2、凡因乙方缘由造成工程质量达不到验收标准，乙方必需在甲方规定时间内无偿返工直至到达质量验收标准，否则甲方不予验工计价。 勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责担当由此给甲方造成的全部损失。 二、管理要求 1、乙方在施工期间必需听从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，听从甲方相关人员的合理调配、支配，听从甲方的进度、质量和平安的管理。 2、乙方必需听从建设办、监理办及相关人员的监管。 3、由于乙方质量缘由造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方担当。 第七条平安生产、文明施工管理要求 1、严格执行国家公布的各项政策和平安法规、规程，及其它相关的标准、规范。 2、遵守甲方制定的各项平安规章制度，听从甲方相关人员的管理。 3、遵守甲方制定的文明施工规章制度，听从甲方的管理。 4、乙方从事特殊工种的人员必需持证上岗。 5、若乙方在生产过程中由于违背各种规程制度引起平安事故， 乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与监理办的惩处由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。 第八条 双方责任 一、甲方责任 1、负责技术交底和供应施工主要限制桩点及对乙方的施工进行监督、指导、检查。 2、按期召开生产调度会，刚好解决施工中出现的问题，按月下达施工生产支配，并检查落实状况。 3、对乙方的施工进度、质量、平安进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济惩处。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。 4 、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。 5 、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。 6、刚好通知监理对乙完成的工序验收。 7、按乙方提前上报的用料支配供应乌鲁木齐市场价格的钢材的供应含税票。每月对乙方计价时扣除购置材料费用。 二、乙方责任 1、严格依据施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产支配。 2 、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查，认真做好施工原始记录。 3、担当由于自身缘由造成的返工和不合格工程的一切损失。 4、加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场到达合同条款商定的要求，担当因自身缘由违背有关规定造成的损失和罚款。 5、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及平安防护设施工作文明材料由甲方负责并担当相应费用与责任。 6、担当所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。 7、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。 8、假如因自身缘由中途主动退场，乙方必需提前一个月以书面报告形式上报甲方，待甲方批准后方可退场，否则，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。 9、施工现场必需按公司的统一部署标准设置。 10、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不担当任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款干脆拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金若有。 11、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方担当。 14、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并供应必要的检查条件。 15、协作甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。 16、现场用电应按有关要求进行搭设。 17、乙方进场的人员及小型机械设备必需满意施工进度的要求，假如赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必需无条件的听从。 18、乙方按期发放工地农夫工工资，真实供应工地农夫工身份证件及工资册。 第九条工程质保期和质保金 1、工程缺陷责任期为两年。从工程通过交工验收合格之日起计。 2、质量保修金：按乙方工程结算总价的5%计。在整个工程两年缺陷责任期满，若乙方所施工工程不存在缺陷，两年期满后一个月内付清；若乙方所施工工程存在缺陷，业主扣除了甲方的部分质量保修金，则甲方也相对应扣除乙方的部分质量保修金，余额退还乙方。 第十条争议解决 1、双方遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则协商解决。 2、向富蕴县仲裁委员会申请仲裁。 第十二条其他 1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。 2、本合同承包单价属于商业隐私，乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任。 3、乙方及所属人员都必需以公司的名义出现，禁止以其他单位 的名义出现。否则，甲方有权解除合同并清理乙方出场，相关责任由乙方自负。 4、本合同自双方签字及甲方盖章后生效。工程竣工验收合格、工程余款结清，自行终止。 5、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 6、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执壹份。 甲方： 乙方： 年 月 日 工程施工承包合同 甲方： 乙方： 签订日期： 年 月 日 其次篇：桥梁工程承包施工合同 城南体育休闲公园景观工程桥梁工程承包施工合同 甲方：河南黄河园林绿化工程有限公司，城区南公园项目部，以下简称甲方 乙方：，以下简称乙方 根据中华人民共和国合同法等有关规定，经甲、乙双方在自愿、同等、诚信的基础上，订立本合同。 一、承包形式：包工，包料。 二、承包内容：城南体育休闲公园景观工程1-3#、5#桥另加一孔、水闸，施工内容包括，抄平、放线、挖槽，基础、主体钢筋砼结构。 三、质量要求，到达验收合格标准。 四、甲方责任：甲方供应施工图纸，施工用水用电，负责组织验收；监督检查施工质量、进度及平安隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。 五、 乙方责任：乙方依据设计图纸和规范施工，施工材料的选购必需是合格产品，必需全部附有合格证。选购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场，砼浇筑用商砼，钢材用国标产品。要确保工程进度，工程质量到达合格。负责收集和整理工程资料，保证按时交接和归档。 六、工程工期：开工日期： 2022年3月1日 ； 竣工日期： 2022年4月30日 。总日期 60 天。 七、乙方于每月25日上报工程进度，甲方应于月底前依据工程量的30%拨款。 八、工程进度，乙方必需报施工进度支配，必需在规定时间内完成施工任务，不 准滞后，如不按支配施工，甲方有权裁减乙方承包工程量；乙方并担当经济损失，在没有特殊状况下工期每拖延1天，担当工程总款2%的违约罚款。 九、 平安施工，文明施工：乙方负责对进场施工人员进行平安教化，进入施工 现场带平安帽，施工用水、用电不准私拉乱接，防火防盗。乙方自备电箱，要求三级配电二极爱惜。文明施工，做到三清，六好。施工中出现一切平安事故和因此发生的费用乙方自负，乙方应听从甲方、监理的现场指挥及管理。 如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工，甲方即可令乙方暂停施工，由此造成的损失由乙方负责。 十、材料管理：施工期间乙方应爱惜好施工现场用电设备材料，如有损坏乙方自 负。全部施工材料和施工进度，要和甲方联系，作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收，并作记录。 十一、工程保修，乙方依据本协议商定的时间和国家有关规定履行保修责任。保 修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起，保修期年。 十二、工程造价 1200000 元。即人民币 壹佰贰拾万圆整 大写元。 十三、 本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 95 %，余款 5 %保质一次付 清。 十四、未尽事宜，由双方协商解决。 十五、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力。 发包方：承包方： 法人代表：法人代表： 年月日年月日 第三篇：桥梁分项工程施工合同 按照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，双方就本工程项目协商一样，订立本合同。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、分项工程名称：桥梁分项工程。 3、工程地点： 其次条 承包内容 本标段的全部桥梁系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除桩基以外的全部工程。具体内容见附件(桥梁工程分包内容及单价清单)。 第三条 承包方式及承包单价 一、承包方式 1、乙方按包工、包小型材料、包小型机械设备、包质量、包平安及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。 2、甲方负责钢筋、砼、压浆用水泥、支座、伸缩缝以及支座钢板和泄水管到现场的一切费用，其它材料及施工机械设备、工具等全部由乙方负责承包。相关的材料检测费、仪器设备标定等费用甲供由甲方负责，乙方自购由乙方负责。 二、承包单价 综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用(含工人社保、福利等)、小型材料、机械运用、进出场费用、管理费、利润及平安文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或示意的全部责任、义务和一般风险。 第四条 施工工期 1、本分项工程必需按甲方及业主要求的施工工期按时完成。桩基施工完成三至五个墩，由甲方通知乙方，在五天内进常 2、乙方必需按甲方排出的进度支配组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进常假如进度支配完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外支配人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150200元，在乙方进度款或结算款中扣除。 3、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。 4、假如因业主及甲方缘由延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必需满意业主和监理的要求，否则甲方有权按照监理和业主的要求进行惩处。 第五条 质量标准及管理要求 一、质量标准 1、本工程应到达的质量标准：依据设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100，质量到达合格标准。 2、凡因乙方缘由造成工程质量达不到验收标准，乙方必需在甲方规定时间内无偿返工直至到达质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责担当由此给甲方造成的全部损失。 二、管理要求 1、乙方在施工期间必需听从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，听从甲方相关人员的合理调配、支配，听从甲方的进度、质量和平安的管理。 2、乙方必需听从建设办与总监办相关人员的监管。 第六条 平安生产、文明施工管理要求 1、严格执行国家公布的各项政策和平安法规、规程，及其它相关的标准、规范。 2、遵守甲方制定的各项平安规章制度，听从甲方相关人员的管理。 3、乙方从事特殊工种的人员必需持证上岗。 4、若乙方在生产过程中由于违背各种规程制度引起平安事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的惩处由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。 第七条 双方责任 一、甲方责任 1、负责技术交底和施工限制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。 2、按期召开生产调度会，刚好解决施工中出现的问题，按月下达施工生产支配，并检查落实状况。确保运梁车能畅通运到桥梁现常确保桥梁现场地基密实，保证大型吊车能就位。 3、 对乙方的施工进度、质量、平安进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济惩处。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退常 4 、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。 5 、混凝土浇筑时甲方搅拌站要随时保持和现场的联系，保证混凝土施工用量和甲供材的刚好供应。 6、刚好对现场的测量放线和通知监理对乙完成的工序验收。 二、乙方责任 1、严格依据施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产支配。 2 、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监。 3、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不担当任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款干脆拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金。 4、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方担当。但检验要刚好，最长时间为二个小时，否则视为合格。 5、乙方进场的人员及小型机械设备必需满意施工进度的要求，假如赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必需无条件的听从。 本合同一式两份，双方各执一份，自签字日生效。 甲方签字： 乙方签字： 日期： 日期： 第四篇：桥梁分项工程施工合同 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，双方就本工程项目协商一样，订立本合同。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、分项工程名称：桥梁分项工程。 3、工程地点： 其次条 承包内容 本标段的全部桥梁系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除桩基以外的全部工程。具体内容见附件桥梁工程分包内容及单价清单。 第三条 承包方式及承包单价 一、承包方式 1、乙方按包工、包小型材料、包小型机械设备、包质量、包平安及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。 2、甲方负责钢筋、砼、压浆用水泥、支座、伸缩缝以及支座钢板和泄水管到现场的一切费用，其它材料及施工机械设备、工具等全部由乙方负责承包。相关的材料检测费、仪器设备标定等费用甲供由甲方负责，乙方自购由乙方负责。 二、承包单价 综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用含工人社保、福利等、小型材料、机械运用、进出场费用、管理费、利润及平安文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或示意的全部责任、义务和一般风险。 第四条 施工工期 1、本分项工程必需按甲方及业主要求的施工工期按时完成。桩基施工完成三至五个墩，由甲方通知乙方，在五天内进场。 2、乙方必需按甲方排出的进度支配组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。假如进度支配完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外支配人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150200元，在乙方进度款或结算款中扣除。 3、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。 4、假如因业主及甲方缘由延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必需满意业主和监理的要求，否则甲方有权按照监理和业主的要求进行惩处。 第五条 质量标准及管理要求 一、质量标准 1、本工程应到达的质量标准：依据设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100，质量到达合格标准。 2、凡因乙方缘由造成工程质量达不到验收标准，乙方必需在甲方规定时间内无偿返工直至到达质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责担当由此给甲方造成的全部损失。 二、管理要求 1、乙方在施工期间必需听从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，听从甲方相关人员的合理调配、支配，听从甲方的进度、质量和平安的管理。 2、乙方必需听从建设办与总监办相关人员的监管。 第六条 平安生产、文明施工管理要求 1、严格执行国家公布的各项政策和平安法规、规程，及其它相关的标准、规范。 2、遵守甲方制定的各项平安规章制度，听从甲方相关人员的管理。 3、乙方从事特殊工种的人员必需持证上岗。 4、若乙方在生产过程中由于违背各种规程制度引起平安事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的惩处由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。 第七条 双方责任 一、甲方责任 1、负责技术交底和施工限制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。 2、按期召开生产调度会，刚好解决施工中出现的问题，按月下达施工生产支配，并检查落实状况。确保运梁车能畅通运到桥梁现场。确保桥梁现场地基密实，保证大型吊车能就位。 3、 对乙方的施工进度、质量、平安进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济惩处。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。 4、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。 5、混凝土浇筑时甲方搅拌站要随时保持和现场的联系，保证混凝土施工用量和甲供材的刚好供应。 6、刚好对现场的测量放线和通知监理对乙完成的工序验收。 二、乙方责任 1、严格依据施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产支配。 2 、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监。 3、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不担当任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款干脆拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金。 4、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方担当。但检验要刚好，最长时间为二个小时，否则视为合格。 5、乙方进场的人员及小型机械设备必需满意施工进度的要求，假如赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必需无条件的听从。 本合同一式两份，双方各执一份，自签字日生效。 甲方签字： 乙方签字： 日期： 日期： 第五篇：桥梁建设施工合同 篇一：桥梁施工合同-范本 第一章 合同协议书 甲 方： 乙 方： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法和建筑安装工程承包合同条例的有关规定，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方就本项目路基工程、桥涵工程、路基排水工程、路基防护工程的合作事宜，经双方协商同意签订本合同。本施工合同遵守和听从甲方签订的施工承包合同。 其次章 合同的组成文件 一、本施工合同协议书及补充合同条款。 二、在合同实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及甲方发出的通知及文件，经双方确认的会议纪要、图表等。 三、施工图纸、技术交底、施工技术规范及标准。 四、由甲方牵头编制的总体施工方案。 五、甲方现场管理人员根据工程需要提出的对乙方在施工管理、技术质量限制、文明施工要求等书面或口头的看法。 第三章 工程概况 一、工程名称：* 二、工程地点： * 三、承包范围及工程内容：合同范围内全部桥涵上、下部构造施工，包括承台、墩柱、盖梁、桥台搭板、垫石、桥台、肋板、耳背墙、护栏、防撞墙、桥面铺装、湿接缝、横梁、桥面板等部位的模板安拆包括木模的加工制作和固定、脱模剂、脚手架搭拆、钢筋加工、负弯矩张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、基坑抽水、清淤等全部工序的施工，范围内剩余全部路基排水工程、路基防护工程施工，包括排水沟、急流槽、骨架护坡、护面墙、挡土墙、挡土墙上防撞墙、格宾网、锚杆等部位的砌体砌筑、砌体土方开挖、边坡整修、砂砾垫层、超宽土方人工刷坡、砌体勾缝、抹面、砌体养生、临时排水设施以及为进行以上工程而进行的一切准备工作；乙方负责为完成以上工程而进行的全部工序所需要的劳动力，小型机具、机械设备、租赁和运用，以及为进行本项目工程而需要的一切施工帮助材料等。 第四章 合同价款及结算 一、本工程按工程竣工支付，中途不支付进度款，方在工程竣工审计完合格后一次性支付给乙方，工程款支付方式按bt项目04定额下浮3%支付。 二、本合同内各项目工程所需的劳务、机械设备及全部材料除甲供材料外其余材料和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用；含人员及设备进退场费用；以及合同明示或示意的全部一切风险、责任和义务费用。 三、本合同为固定价额合同，合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工运用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。如若乙方中途退场的只按综合单价的80%计量。 四、 发生以下情形之一的，甲方有权不给乙方计量支付： 1.1 因乙方施工作业错误而增加的作业量及耗损的材料费； 1.2 劳务作业成果质量不合格或未经确认的作业量及材料费； 1.3 技术资料或检查证等签字不全的作业量； 1.4 隐藏工程劳务作业成果未经甲方和监理工程师检查签证的； 1.5 未按规定程序办理变更设计手续而擅自变更设计的； 1.6 乙方因自身缘由造成的返工、修改的作业量及材料费。 2当乙方拖欠其职工工资、保险、福利费用和其他劳动酬劳时，甲方有权从乙方劳务费中代扣并支付给当事人，同时视情节轻重，处以3倍及以下的罚款。3本合同涉及的综合单价为税后价，营业税、城市维护建设税及教化附加由甲方担当，其它税费由乙方担当并自行缴纳。乙方需按业主要求向甲方供应机械施工费等全部需要供应发票项目的正式发票具体需供应发票种类最终说明权归甲方财务部，若供应的发票不满意要求甲方将不予支付工程款，发票涉及的税费由乙方自行担当。 4 全部工程变更及合同外工程的结算需由项目部和施工方签认工程确认单，报公司总部审批后方可进入结算支付程序。 5合同外工程量确实认；合同外工程量，在施工时觉察工程量与图纸不符应马上停止施工，刚好与工程部联系，由工程组织四方代表工程部、技术部、现场负责人、施工队负责人现场确认并填写确认单作为计量根据。否则，责任自负。 七、诚信履约保证金：双方签订合同时，乙方应向甲方提交人民币一千万元 为诚信履约保证金，该保证金工程竣工后退还。 第五章 工期及阶段工期目标 一、总工期： 天，自 年 月 日起先至 年 月 日。 二、总工期及阶段工期支配支配必需听从甲方根据工程进展状况作出的调整。 三、用于施工的机械设备必需按甲方要求刚好进场，并且在工程未到达合同商定的标准时限不得擅自提前退场。 四、业主要求工期提前，则本合同的工期相应提前；由于业主的缘由或重 大变更导致工期延长，业主同意工期顺延时，此合同工期相应顺延。 第六章 物资、设备的供应 一、甲供材料：甲方负责供应主材钢材、混凝土，与工程相关的其它全部材料及辅材由乙方负责。 二、施工用电的主干线由甲方负责供应到二级箱并安装电表，二级箱及以下的配电包括电缆、配电柜的购臵、安装由乙方负责并担当电费； 三、基坑开挖由甲方负责协调供应机械设备，乙方组织施工。 四、甲方供应吊车、挖机、泵车等大型设备。工程施工中运用的其它机械、运输设备、小型机具等由乙方负责并担当费用。如若运用甲方机械设备为有偿运用，甲方的机械台班费用明细表附后，乙方运用时按相关机械台班费用结算。 五、乙方自备材料、设备： 合同商定施工项目运用的全部消耗材料、辅材、小型机具均由乙方担当。甲供材料因乙方管理不善、奢侈等，超指标消耗的材料按甲方本合同附件二甲供材料数量、价格表或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费，工程支付款中扣除。由乙方自购的材料，假如乙方找任何理由、借口不愿购置，为不耽误工期由甲方代购的，购置费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。 六、乙方在甲方处领用的周转材料定型模板除外、设备、机具等为有偿运用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保管、修理、养护，如若丢失或损坏由乙方担当赔偿责任。 七、材料损耗：钢材损耗率为1%，混凝土损耗率为1%，超出规定损耗率部分甲方按其原价的两倍从乙方工程款中扣回。 第七章 工程质量 1乙方严格遵守招标文件，严格依据施工设计图纸和施工规范组织施工，严格按程序办事，听从甲方质检人员内部监理工程师和驻地监理工程师的现场指示和检查，并协作质检人员和监理进行工作。为保证工程质量，甲方将不定期地对乙方施工工程进行抽查；如觉察质量问题，除令其无偿返工外，还要担当违约责任，业主因质量不合格全部惩处金额由乙方担当。累计超过三次，甲方有权勒令乙方退场。乙方应刚好上报验收工程，以便甲方统一支配，并供应有关的质量检验表、施工原始记录等资料。 2业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件，同样适用于乙方。3乙方每道施工工序完成后，填报质量报验单及施工原始记录，经甲方质检人员检查验收合格后，方可进行下道工序施工。单项工程完成后，乙方提出验收申请，甲方质检部、施工分部共同进行验收，验收合格后报监理工程师验收；待合格后，报高级驻地和总监办及业主验收。交工验收合格后，该项工程暂告结束。 4分项工程合格率100%，优良率到达100以上，质量事故案次零次。 5工程资料：乙方必需依据相关的公路工程技术规范、业主、监理工程师和甲方技术人员的要求认真填写刚好报签工程资料，相关费用由乙方担当。 第八章 工程变更 1.任何设计变更均不能使本合同中止。 2.因设计变更而增加或削减的工程量，乙方接受。以实际发生工程量为准。 3.甲方负责全部工程的设计变更和索赔工作，如甲方有要求时，乙方应主动协作，并刚好向甲方供应变更、索赔所需的原始数据和资料，以便甲方尽快上报业主。 4.乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用，未经监理、业主的批准，乙方不得擅自实施，否则乙方担当由此发生的费用，并赔偿因此给甲方造成的损失，延误的工期不予顺延。 第九章 施工平安 一、乙方必需严格执行建设工程平安生产管理条例有关责任规定。 二、乙方负责施工现场的平安工作并指派专职平安员，甲方负责监督管理。 三、乙方要设臵专职平安员，对其施工人员进行平安施工教化，觉察隐患及 时解除和制止，杜绝平安事故的发生。 四、乙方在施工现场发生的任何人身伤亡事故和其他平安事故，凡非甲方人 员违章指挥造成的，其责任均由乙方负责。 五、乙方在高压线、水上、水下、地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下篇二：桥梁工程施工合同 桥梁工程施工合同 发包方甲方： 承包方乙方： 甲方托付乙方担当大桥工程的施工工作。根据中华人民共和国合同法及有关规定，结合本工程的具体状况，签订本合同。 第一条 工程项目 施工图及甲方提出的施工要求进行基 一 工程名称： 二 工程内容：乙方依据甲方确认的 础、桥梁、引桥及人行梯道等的制作、安装施工。具体包括： 三 承包方式：乙方以包工、包料、包质量、包平安、包工期、包验收的形式承包本工程 其次条 工程造价概算及结算方式 一 工程造价： 二 工程数量： 三 材料规格及价格： 第三条 工期 天内完工，除发生斗争、 级以上地震、突发 年一遇洪水 甲方通知之日起 及甲方缘由外，工期不得拖延。 第四条 保修期 一 工程质量标准和 工程质量标准按国家现行施工验收规范施工及验收，并符合设计要求。到达优良工程 。适用标准、规范的名称： 二 工程保修期根据建设部颁发的建筑工程保修方法，经双方协商确定为：自工程竣工验收 合格之日起 年。保修期内，如觉察施工质量问题，乙方负责免费刚好维 天内必需进场返修，否则，甲方有权支配其它施工单 修。乙方在接到返修通知后位进场返修，所发生的费用由乙方负责支付。 第五条 材料设备供应 要材料材质一览表的商定选购，并且保证所选购的材料质量合格。 二 材料应附有出厂合格证明等材料。如甲方对材料质量有异议，应进行检验。如检验合格， 检验费用由甲方负责，检验不合格，由乙方负责所造成的损失。 第六条 工程款支付和结算 核完毕后 天内向乙方支付该次审核后价款的 %； 天内支付至总 一 乙方进场正常施工后，每