桥梁工程承包施工合同.docx

桥梁工程承包施工合同 第一篇：桥梁工程承包施工合同 城南体育休闲公园景观工程桥梁工程承包施工合同 甲方：河南黄河园林绿化工程有限公司，城区南公园项目部，以下简称甲方 乙方：，以下简称乙方 根据中华人民共和国合同法等有关规定，经甲、乙双方在自愿、同等、诚信的基础上，订立本合同。 一、承包形式：包工，包料。 二、承包内容：城南体育休闲公园景观工程1-3#、5#桥另加一孔、水闸，施工内容包括，抄平、放线、挖槽，基础、主体钢筋砼结构。 三、质量要求，到达验收合格标准。 四、甲方责任：甲方供应施工图纸，施工用水用电，负责组织验收；监督检查施工质量、进度及平安隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。 五、 乙方责任：乙方依据设计图纸和规范施工，施工材料的选购必需是合格产品，必需全部附有合格证。选购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场，砼浇筑用商砼，钢材用国标产品。要确保工程进度，工程质量到达合格。负责收集和整理工程资料，保证按时交接和归档。 六、工程工期：开工日期： 2022年3月1日 ； 竣工日期： 2022年4月30日 。总日期 60 天。 七、乙方于每月25日上报工程进度，甲方应于月底前依据工程量的30%拨款。 八、工程进度，乙方必需报施工进度支配，必需在规定时间内完成施工任务，不 准滞后，如不按支配施工，甲方有权裁减乙方承包工程量；乙方并担当经济损失，在没有特殊状况下工期每拖延1天，担当工程总款2%的违约罚款。 九、 平安施工，文明施工：乙方负责对进场施工人员进行平安教化，进入施工 现场带平安帽，施工用水、用电不准私拉乱接，防火防盗。乙方自备电箱，要求三级配电二极爱惜。文明施工，做到三清，六好。施工中出现一切平安事故和因此发生的费用乙方自负，乙方应听从甲方、监理的现场指挥及管理。 如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工，甲方即可令乙方暂停施工，由此造成的损失由乙方负责。 十、材料管理：施工期间乙方应爱惜好施工现场用电设备材料，如有损坏乙方自 负。全部施工材料和施工进度，要和甲方联系，作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收，并作记录。 十一、工程保修，乙方依据本协议商定的时间和国家有关规定履行保修责任。保 修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起，保修期年。 十二、工程造价 1200000 元。即人民币 壹佰贰拾万圆整 大写元。 十三、 本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 95 %，余款 5 %保质一次付 清。 十四、未尽事宜，由双方协商解决。 十五、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力。 发包方：承包方： 法人代表：法人代表： 年月日年月日 其次篇：桥梁施工承包合同 桥梁分项工程施工合同 发包方：以下简称甲方) 承包方：以下简称乙方 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，双方就本工程项目协商一样，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、分项工程名称：桥梁分项工程。 3、工程地点： 其次条承包内容 本标段的全部桥梁系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除桩基以外的全部工程。具体内容见附件桥梁工程分包内容及单价清单。 第三条承包方式及承包单价 一、承包方式 1、乙方按包工、包小型材料、包小型机械设备、包质量、包平安及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。 2、甲方负责钢筋、砼、压浆用水泥、支座、伸缩缝以及支座钢板和泄水管到现场的一切费用，其它材料及施工机械设备、工具等全部由乙方负责承包。相关的材料检测费、仪器设备标定等费用甲供由甲方负责，乙方自购由乙方负责。 二、承包单价 各分项承包单价见桥梁工程分包内容及单价清单。 以上综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用含工人社保、福利等、小型材料、机械运用、进出场费用、管理费、利润及平安文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或示意的全部责任、义务和一般风险。 第四条施工工期 1、本分项工程必需按甲方及业主要求的施工工期按时完成。桩基施工完成三至五个墩，由甲方通知乙方，在五天内进场。 2、乙方必需按甲方排出的进度支配组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。假如进度支配完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外支配人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150200元，在乙方进度款或结算款中扣除。 3、每个分项工程假如乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济惩处，惩处标准按情节轻重每天可处以2002000元。严峻者甲方将另外支配施工队伍进场施工，所增加的费用按双倍计在乙方工程款或结算款中扣除。 4、除甲方拖欠工程款外，乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。 5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。 6、假如因业主及甲方缘由延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必需满意业主和监理的要求，否则甲方有权按照监理和业主的要求进行惩处。 第五条质量标准及管理要求 一、质量标准 1、本工程应到达的质量标准：依据设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100，质量到达合格标准。 2、凡因乙方缘由造成工程质量达不到验收标准，乙方必需在甲方规定时间内无偿返工直至到达质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责担当由此给甲方造成的全部损失。 二、管理要求 1、乙方在施工期间必需听从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，听从甲方相关人员的合理调配、支配，听从甲方的进度、质量和平安的管理。 2、乙方必需听从建设办与总监办相关人员的监管。 3、由于乙方质量缘由造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方担当。 第六条平安生产、文明施工管理要求 1、严格执行国家公布的各项政策和平安法规、规程，及其它相关的标准、规范。 2、遵守甲方制定的各项平安规章制度，听从甲方相关人员的管理。 3、遵守甲方制定的文明施工规章制度，听从甲方的管理。 4、乙方从事特殊工种的人员必需持证上岗。 5、若乙方在生产过程中由于违背各种规程制度引起平安事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的惩处由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。 第七条双方责任 一、甲方责任 1、负责技术交底和施工限制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。 2、负责砼拌和、运输至施工现场。 3、按期召开生产调度会，刚好解决施工中出现的问题，按月下达施工生产支配，并检查落实状况。确保运梁车能畅通运到桥梁现场。确保桥梁现场地基密实，保证大型吊车能就位。 4、 对乙方的施工进度、质量、平安进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济惩处。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。 5 、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。 6 、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。 7 、混凝土浇筑时甲方搅拌站要随时保持和现场的联系，保证混凝土施工用量和甲供材的刚好供应。 8、刚好对现场的测量放线和通知监理对乙完成的工序验收。 9、对临时驻地建设只供应临时用地。甲方在拌合站供应7080KW电源给乙方，乙方自行接至预制场，全部费用乙方自负。 二、乙方责任 1、严格依据施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产支配。 2 、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查，认真做好施工原始记录。 3、担当由于自身缘由造成的返工和不合格工程的一切损失。 4、加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场到达合同条款商定的要求，担当因自身缘由违背有关规定造成的损失和罚款。 5、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及平安防护设施工作文明材料由甲方负责,并担当相应费用与责任。 6、担当所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。 7、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。 8、假如因自身缘由中途主动退场，乙方必需提前一个月以书面报告形式上报甲方，待甲方批准后方可退场，否则，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。 9、施工现场必需按公司的统一部署标准设置。 10、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不担当任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款干脆拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金若有。 11、乙方自备的设备及小型机具如架桥机、龙门吊、运梁车、钢筋加工设备，焊接设备、模板加工制作设备、砼振捣机具及其它小型机具等必需符合国家现行技术及平安标准。在运用过程中，必需加强修理及保养工作，不能影响工程质量与进度。 12、钢筋按图纸量加2%损耗由乙方包干，砼按图纸数量包干。 13、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方担当。但检验要刚好，最长时间为二个小时，否则视为合格。 14、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并供应必要的检查条件。 15、协作甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。 16、现场用电应按有关要求进行搭设。 17、乙方进场的人员及小型机械设备必需满意施工进度的要求，假如赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必需无条件的听从。 第三篇：桥梁工程总承包合同 发包人： 承包人： 桥梁工程建设总承包合同 年月日 桥梁工程建设总承包合同 甲方发包人： 乙方承包人： 为确保乙方按期向甲方提交符合国家标准的工程，甲乙双方经协商一样，就乙方承包桥梁工程的相关事宜达成以下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：乙方包工包料。 4、工程期限：本合同签订之日为开工时间，总工期为 60 日，如遇不行抗 力，工期顺延。 二、质量要求 合格，按国家现行桥梁工程施工质量验收规范执行。乙方对其承包的工程自验收合格之日起一年内免费保修不包括人为缘由造成的破坏，发生费用由乙方担当；保修期满后乙方对该工程结构质量终身负责。 三、合同价款 本工程实行固定总价承包。总价款为：人民币565000元。大写： 伍拾陆万伍仟圆整，该价款为全部工程的包干总额。 四、双方义务 1、甲方义务 1、协调政府部门的工作。 2、依据合同商定支付价款。 3、负责供应用电。 2、乙方义务 1、乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的资质，乙方不得将承包的工程转包和分包。 2、乙方应编制切实可行的施工方案，依据图纸和施工技术标准施工，不 得擅自修改，不得偷工减料。 3、乙方应根据施工技术标准和合同商定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土等进行检验，未经检验或者检验不合格的，不得运用，甲方有权随时对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行抽检。 4、乙方应做好工程质量检查和记录，接受发包人的检查。 5、乙方应按国家规定做好施工平安防护工作，按规范施工。 五、工程款的支付与结算 1、乙方施工至600厚混凝土基础完毕7日内，甲方支付总价款的 30 %，计 人民币169500元。 2、本工程桥拱部分完工经甲方验收合格后7日内，甲方支付总价款的 30 %，计人民币169500元。 3、工程竣工经甲方验收合格且乙方向甲方移交完相关工程资料等后7日内，甲方支付总价款的30%，计人民币169500元。 4、工程竣工经甲方验收合格后一月内，甲方支付总价款的5%计人民币 28250元，余额5%计人民币28250元为质保金，质保期为一年，质保期满无质量问题后一月内付清。 5、乙方指定收款人：，收款账号： 六、施工平安及责任担当 1、乙方应按规范施工，加强平安管理，乙方人员在施工过程中受到人身损害或财产损失的，由乙方担当全部赔偿责任。 2、乙方应在施工现场设平安标记、平安设施，施工现场发生事故造成他人人身损害或财产损失的，由乙方担当全部赔偿责任。 3、甲方如因前述情形担当责任或遭受损失，有权在乙方工程款中扣除或通过其他途径向乙方追偿。 4、乙方应保证程的质量符合国家有关建筑工程平安标准的要求，如因工程质量不符合标准而发生事故造成他人人身损害或财产损失的，由乙方担当全部责任。 七、违约责任 1、乙方如未能按期竣工，每逾期一日乙方按总合同价款的1向甲方支付 违约金。若乙方逾期7日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。 2、甲方如未能按合同商定支付工程款，每逾期一日甲方按总合同价款的1向乙方支付违约金。 八、其他商定 1、乙方指派为工地现场乙方代表，如需变更，乙方需向甲方出具加盖公章的书面通知。 2、假如回填土不够或者回填土不合格，由甲方供应土源，乙方负责运输。 3、因本合同发生争议，由甲方所在地人民法院管辖。 九、双方可对本合同未商定事项和本合同的变更签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 十、本合同经双方签字盖章后生效，一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等效力。 甲方：乙方： 地址：地址： 法定代表人：法定代表人： 托付代理人：托付代理人： 联系电话：联系电话： 签订日期：年月日签订日期：年月日 附经乙方盖章确认的营业执照副本复印件及资质证书复印件 第四篇：桥梁工程劳务承包合同 桥梁工程劳务承包合同 发包方分包：以下简称甲方 承包方：以下简称乙方 为了对桥梁工程劳务进行发包，甲、乙双方依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包的有关规定，为明确双方的权利和义务，经双方共同协商签订如下承包合同，作为双方共同遵守的根据。 第一条：工程概况及主要工作内容： 1、工程名称：向阳河桥、八总沟桥 2、施工地点：文峰路新建工程 3、承包范围：全桥的上、下部结构，钢筋制作护栏除外。 其次条：工程价款经双方商定总额为贰拾壹万伍仟元整￥：215000.00元，承包给乙方。 第三条：乙方依据甲方技术人员供应的图纸为准进行施工。 第四条：材料供应及责任： 1、甲方必需按时按乙方上报的材料提前到位给乙方，不得影响乙方工程进度。 2、材料供应在整体桥梁的一系列的主材均由甲方担当，与乙方无涉。 3、工地用电甲方必需提前供至施工场地。 4、工地开挖、整平、起重均由甲方负责。 5、桥梁的技术指导、报验、做资料、试验、检测、放线等均由甲方担当。 6、在乙方正常施工的状况下，如因甲方缘由造成乙方施工进度延误，时间超出2天，一切基本费用由甲方担当。 第五条：平安措施 1、由甲方制定严密的平安防范措施，乙方必需按甲方的要求进行施工，确保平安做到万无一失。 2、乙方如在施工过程中不规范操作，甲方有权劝服教化，乙方在施工中所发生的平安问题与甲方无关。由由乙方自行负责，如因甲方缘由造成的平安事故，由甲方担当。 第六条：付款方式 1、乙方进场时，甲方付给乙方壹万元整生活费。 2、甲方必需在每月付给乙方的正常生活费生活费面议。 3、桩机在结束后退场时，甲方应付给乙方桩机的钻桩工程款叁万元整，￥：30000.00元 4、乙方在做台帽结束时应付给乙方伍万元整，￥：50000.00元 5、乙方在做到桥面铺装结束时应付给乙方拾万元整，￥：100000.00元 6、全部余款在农历十二月底前结清。 附：甲方免费供应乙方的水、电费、住宿。 第七条：其他 合同在发行中如发生争议时，刚好协商处理，如协商不成，可依法诉请法院解决。 本合同从签字之日起生效，一式二份，双方各执一份。甲方款付清后终止本合同。 甲方：乙方： 身份证号码：身份证号码： 联系电话：联系电话： 第五篇：桥梁桩基施工承包合同 合同编号：ZCBGD2ZJLWFB12-03 桥梁桩基施工 * 工程劳务承包合同 发包人：*项目经理部 承包人：* 1 *桥梁桩基施工 工程劳务承包合同 发包方：*项目经理部以下简称甲方 承包方：*以下简称乙方 甲方因建设*工程施工总承包项目工程，需要托付乙方进行*桥梁桩基成孔工程施工，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商，本着自愿互利的原则，根据中华人民共和国合同法的有关规定，签订如下协议，以兹双方共同遵守。 第一条 、工程项目 1、工程名称：*。 2、工程地点：*。 3、工程范围：*12#至26#墩桩基，共计43棵，不包括2022年6月13日前已完成浇筑的26棵桩。 4、工作内容：本工程接受冲击钻钻孔工艺。 1桩基成孔：乙方需负责的工作包括但不限于桩基钻孔设备供应、装卸，供应钢护筒，负责钻孔、焊钻头、出渣、加水、造浆护壁、清孔含二次清孔。 2钢筋加工：工作内容包括桩基钢筋笼的加工、制作；声测管截断、封头及安装；套管制作、焊接；对接、定位、焊接、固定、临时支撑爱惜及协作安装钢筋笼等。 3混凝土浇筑：工作内容包括桩身砼灌注以及所需的人工、导管等，甲方供应吊车关心。 其次条、承包方式 1、本工程实行劳务综合单价承包，分包综合单价为630元/m，合同总额为： 陆拾叁万叁仟肆佰叁拾伍 元￥ 633435.00元，详见工程量清单。 2 西府营南2桥桩基工程量清单(12#-26#墩桩基子目号子目名称单位数量单价合价说明09-403-1基础钢筋(灌注桩)光圆钢筋HPB2 35、HPB300带肋钢筋HRB3 35、-bHRB40009-405-1钻孔灌注桩-a-a-b合计桩径1200mm桩径1500mmkgkg2926.7166310.90.40.4117166524mm12677263063079380486360633435 2、工程量的计算：乙方工程量以进场后甲方支配的桥位桩基工程量为准。灌注桩结算长度为自然原地面至终孔桩底的长度，钢筋加工结算工程数量以图纸设计数量为根据，依据乙方实际完成，且经甲方验收合格签认后的数量予以计量。 3、工程量清单中所列项目数量为暂定数量，清单中数量的变动丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的全部责任和义务。 4、如乙方在合同工期内按合同规定完本钱工程，甲方赐予乙方一次性五万元的嘉奖。如出现非乙方缘由造成乙方钻机窝工，按每机每天800元补偿给乙方。 5、税金：本工程营业税、城市维护建设税及教化附加税由甲方缴纳。 第三条、质量保证金 工程质保金为合同总价的 5 %，甲方在每期结算款中按 5 %扣除。 第四条、工程及材料预付款 本工程无预付款。 第五条、工程期限 1、合同有效期：本合同从合同签订之日起至最终结算完成终止。 2、合同工期：2022年6月14日至2022年9月30日施工过程中如遇不行抗力及其他非乙方缘由造成停工的，工期顺延。 第六条、工程结算程序和方式 1、每月20日前由乙方按照甲方验收签证且符合本合同商定和计量规范要求的工程量上报工程计量及结算资料。 2、甲方合约部根据甲方工程技术部、测量对已完工程数量和质量的验收资料、相关部门结算会签看法办理工程结算单，报项目经理签批。乙方只能凭甲方合同签订 3 人签认的工程量为有效工程量，方能作为结算根据，其他一切人员签认的工程量，不能作为乙方的结算根据。 3、乙方必需按月刚好结算，当月未上报计量及结算资料时，不予结算，不支付工程款。项目验收合格办理结算，结算手续办理完后经甲方上级公司审批后支付工程结算款。 4、完工结算：乙方所完成的工程项目按合同完工后，办理了退场手续，签订了退场协议，甲方才给乙方办理完工结算。完工结算时如无质量问题，返还乙方所扣质量保证金。 第七条、材料供应 1、本工程运用电费由甲方担当，甲方供电供应接口至甲方配电箱，乙方自行配置电缆等从甲方配电箱接电，此电缆费用由乙方自行担当。 2、本工程钻孔灌注桩结构所用混凝土由甲方供应，甲方供应的混凝土仅运输至施工现场，乙方负责混凝土灌注。钻孔灌注桩结构所用钢筋、声测管原材料由甲方供应并运输至施工现场。 3、钻孔造浆所需黄土由甲方供应并运输至施工现场。 4、本工程所需的钻机设备由乙方供应，乙方必需按本工程需要投入相应的机械设备，其数量、规格、性能必需满意甲方、监理、业主要求，其平安指标必需满意平安文明生产相关规定、乙方必需定期对投入机械设备依据有关平安规定进行平安检测、标定。乙方为完本钱工程投入机械设备的供应、运输、安检、修理、人员工资、燃油费、养路费、税费等全部费用已包含在工程量清单相应单价中。 乙方机械操作及特种工作业人员须按有关规定进行培训、考核，乙方机械操作及特种工作业人 员必需持有有关部门颁发的证书，其费用已包含在工程量清单相应单价中。 5、乙方必需在甲方工程师指导下进行钢筋加工、桩基成孔施工，如因乙方不听甲方指挥造成钢筋、声测管、混凝土超耗，由此发生的一切超耗材料费用及损失由乙方担当。 6、临时住房由甲方供应。 第八条、甲方的权利和义务 1、甲方负责对乙方的施工指导、监督和协调，刚好组织人员对乙方进行技术、平安交底。 4 2、甲方委派现场工程师，根据项目技术规范的标准要求，对乙方的工程进度、工程质量和平安生产等督查，负责与业主、监理工程师联系，进行工程中间验收，负责有关签证。 3、甲方负责施工现场的三通一平，负责供应黄土，供应机械挖掘机、吊车协作乙方的桩基施工。 第九条、乙方的权利和义务 1、乙方进场的施工设备性能必需满意现场施工需要，确保每天至少7台钻机能正常施工。如甲方认为进场的施工设备无法满意施工质量需要时，乙方应马上更换甲方同意的施工设备，所发生的相关费用由乙方担当，并担当因此给甲方带来的经济损失。 2、乙方必需依据甲方工程师要求填写钻孔记录，并刚好送交甲方指定人员签收保管，在甲方工程师指导下做好混凝土试块。 3、乙方必需严格遵守国家及地方政府关于施工企业管理及当地劳务市场管理的相关法律、法规及条例，特殊工种必需持证上岗，任何因为乙方违背上述条例造成的案件、事故、事务等的经济责任及法律责任均由乙方担当，因此造成的甲方的经济损失由乙方担当。 第十条、其他 1、乙方在本合同外的一切债权债务与甲方无关，乙方与任何第三方签订的经济及其他合同协议等，甲方均不担当任何连带责任。 2、乙方应主动协作甲方做好迎接有关部门和领导的检查工作。 3、其他未尽事宜，针对具体状况协商解决，并作为本合同的补充条款。 4、本合同管辖地为北京市怀柔区人民法院。 5、本合同经双方签字盖章后生效，最终结算完毕后自动失效。 6、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。 甲方公章： 乙方公章： 甲方法定代表人： 乙方法定代表人： 或代理人： 或代理人： 5 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第34页 共34页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页