委托工程施工的协议书【通用8篇】.docx

委托工程施工的协议书【通用8篇】在日常生活和工作中，我们都跟协议书有着直接或间接的联系，签订协议书可以使双方受到法律的保护。那么协议书的格式，虎知道为您带来了8篇委托工程施工的协议书，如果能帮助到您，虎知道将不胜荣幸。施工承包协议书 篇一 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 本着诚实信用、互惠互利的原则，根据中华人民共和国合同法和相关法规、规章，结合本工程的具体情况，为明确双方的权利义务，经过协商双方达成以下协议。 一、承包项目： 二、承包方式： 三、承包价格： 四、价款结算方式： 五、工期要求： 六、质量要求： 1、乙方必须确保工程质量，达到_标准，如因乙方因素而达不到此质量标准的，则处以乙方工程总价的_%处罚。 2、除了以上标准，尚应遵守国家有关的标准、规范和行业规程等；并严格执行工程建设强制性标准。 七、安全要求： 1、进入施工现场必须遵守安全生产有关规定，安全生产，文明施工。 2、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽，严禁安全帽放在一边不佩戴。 3、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。 4、工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。 5、工人进场应具有相关证件，国家规定须具备一定资质才能从事的工作，一定得符合相应条件。 八、违约责任： 甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 九、争议解决： 如若发生劳动争议和经济纠纷，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 十、附则： 1、本协议经双方签字、盖章后生效。 2、本协议于_年_月_日在_（地点）签署。 3、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 十一、本协议未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 住址： 代表人： 签订地点： _年_月_日 乙方： 住址： 责任人： 签订地点： _年_月_日 施工承包协议书 篇二 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法等有关法律及有关法规的规定，乙方在全面理解本工程甲方与业主签订的合同内容，同意并全面无条件履行甲方与业主签订的合同全部条款、并承担合同规定的全部责任和义务、确保按时缴纳管理费用及各种税费的基础上，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，由甲方任命并委托项目经理组建 工程项目部，进行工程全程管理，在明确分工与责任的基础上，达成一致协议，具体内容如下： 一、工程概况： 1.1业主名称： 1.2工程名称： 1.3工程地点： 1.4工程内容： 1.5工程工期： 1.6工程质量： 1.7合同金额： 二、甲方责任和义务： 2.1甲方有责任对乙方在承揽工程项目投标过程中编制的商务、技术、方案等文件进行审定，乙方所需甲方企业的文件资料给予提供，所发生的费用由乙方向甲方支付。 2.2甲方协助协调乙方与业主或监理等相关单位的关系，所发生的相关费用由乙方支付。 2.3甲方设项目部专用章、资料章等，使用范围仅限本工程于建房之间的施工及验收需要，印章的保存方式由双方协商。 2.4甲方有权监督乙方工程款的使用情况，有权了解乙方在本工程的负债情况。 2.5甲方有权向乙方提出施工安全、质量、技术措施、进度计划的整改指令，有权命令对产生重大的安全、质量事故责任人以及不称职的乙方管理人员离开现场。 三、乙方责任和义务： 3.1乙方须向甲方提供证明合同签订人自身情况的有关资料。 3.2乙方自行负责本工程的工程预算、投标等相关工作及费用，如需甲方协助，相关费用有乙方承担。 3.3乙方自行负责办理本工程的合法施工手续并支付相应费用，乙方要严格执行甲方与业主签订的施工合同，对本工程的工程质量、安全、工期负责。 3.4乙方须在每月5日前向甲方汇报本工程上月的完成情况及本月施工计划。 3.5乙方必须做到专款专用，在本工程上所发生的一切债务均由乙方自行承担，甲方不承担其连带责任。 3.6乙方在本工程施工过程中应合法组织施工，自行承担因施工噪音、现场文明、工程安全、质量、工期等原因造成的各种罚款。在本工程上发生的一切民事或经济纠纷由乙方自行解决。 3.7乙方在本工程施工过程中，如发生安全、质量、伤亡事故，均由乙方自行处理并承担其法律责任，甲方不承担连带责任。 3.8乙方所使用的劳务要具有劳务资质，并签订劳务施工合同。 3.9施工人员要具备相应的工种资格证，持证上岗。 3.10施工人员进场前要进行安全教育，合格后方可进场施工。 3.11乙方在施工中严格执行甲方公司的各项管理规定、制度，施工现场按照公司标准化管理执行。 3.12工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的原件竣工资料及工程结算书。 四、管理费用及税金的执行方式： 甲方收取乙方该项目工程合同额的%管理费，收取方式为每次进度款到帐后，由甲方直接扣除费用，余款甲方承诺于两个工作日之内汇入乙方指定账户。合同额以最终结算为准。如本项目发生其他税费则由乙方承担。 五、甲方权利： 如甲方或业主认为乙方无法完成合同约定的内容，甲方有权更换乙方的主要施工管理人员，如在施工过程中出现安全、质量等重大问题，造成业主不满意的，甲方有权终止本协议，乙方承担因此而产生的相应损失。甲方拥有对乙方给甲方在经济、信誉及其他方面造成损失的追诉权。 六、乙方的权利： 乙方有权享受本协议中甲方承揽的相关业务。 七、违约与罚款： 甲乙双方约定，由非甲方原因发生的违约行为造成的各种罚款，应由乙方承担一切责任。乙方不得以甲方的名义对外提供经济担保、贷款、进行物资采购设备及工器具租赁活动。 八、本协议的生效及终止： 8.1本协议共6页，自本协议签订之日起开始生效。 8.2本协议在双方完成本工程合同的全部内容且工程已结算，全部竣工资料已提交甲方，结清管理费用和税金，完成业主和甲方所签合同的全部责任义务后本协议效力终止。 8.3本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。 九、补充条款： 甲方：_（盖章）乙方：_（盖章） 签字：_签字：_ _年_月_日_年_月_日 甲方工作 篇三 1、指派为甲方工程项目代表，负责合同履行；按协议有关要求配合乙方组织施工，按时、保质、保量完成协议项目。 2、成的损失由甲方承担。 3、向乙方提供施工所需的水、电等基础设施。 4、负责办理施工所涉及申请、审批等手续，并负责缴纳管理处和报批的一切费用。 5、消防申报及检查影响施工进度，时间以签证单时间顺延。 6、对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续和其他事宜。 7、按时、按质、按量提供施工用的自购材料。 关于材料供应的约定 篇四 1、乙方采购的材料设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用对工程造成损失的损失由乙方负责。 施工协议书 篇五 甲方：xxx公司 乙方：xxx公司 本工程于20xx年月日通过协商，由乙方施工，按照中华人民共和国合同法和国家建设部颁发的(GF-91)建设工程施工合同示本，并结合本工程的具体情况及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程项目 1.1工程概况工程名称：xxx 工程地点：xxx 工程内容：路面沥青摊铺 工程数量： 1.2工期 合同工期，共天（此工期已包含因天气等原因导致的工期延误，乙方不得以任何理由拖延工期），乙方根据甲方的书面通知开始施工。若因甲方原因造成乙方不能按期完成任务的，乙方不承担延期责任。 1.3工程质量 按国家标准为合格工程。 1.4单价及工程量 1.4.1结构层为xcm的中粒式沥青混凝土+xcm的粗粒式沥青混凝土以及粘油层。综合单价面层为xxxx元/，粘油层为xxxx元/。该综合单价含清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压清理、伸缩缝制作、路面养护、税费等。工程量以最终验收的合格工程量作为结算依据。 1.4.2甲方BU支付乙方设备进场费用xx万元，设备出场费用乙方承担。 1.5承包方式包工包料。 第二条图纸 甲方于合同签订之日内向乙方提供施工图纸壹套。 第三条甲方职责 3.1开工前xx天内组织乙方进行图纸交底。 3.2甲方交给乙方的水稳层必须符合验收标准要求。 3.3涉及该工程施工需要时的交通管制及相关政策方面的手续由甲方负责。 第四条乙方责任 4.1乙方保证按照本合同规定的质量技术标准进行施工，保质保量的按期完成任务。 4.2乙方应全面接受甲方现场管理人员及监理对工程提出的合理要求。 第五条工程质量标准和等级 5.1本工程由乙方施工，引起的质量不符合合同规定等级标准或质量不合格时，乙方应负责进行整修或返工，所发生费用由乙方承担。 5.2由于甲方路基沉陷、断裂、松散等因甲方原因所引起的路面破坏，乙方不承担责任。 第六条安全责任 乙方承担施工过程中产生的一切安全责任，并承担一切费用。 第七条材料、设备供应 7.1本工程合同建筑材料、成品、半成品及设备由乙方自行采购供应至工地现场。 7.2本合同机械等设备均由乙方落实供应至工地现场，甲方承担进场费用壹万元。 7.3各类材料、半成品均根据规范规定，在使用前由乙方进行试验，检验合格验收后方能使用。 第八条工程量 工程量结算以实际完成面积为准。工程完工后由甲、乙双方组织人员实测实量予以确认。 第九条付款方式 9.1工程结束经双方测量、验收合格并交付使用后，xx个工作日内甲方支付乙方本工程总价款xx%。余xx%作为质保金，质保期满质保合格无质量问题，无违约行为，经甲方负责人签字确认后，xx个工作日内一次性无息付清余款。 9.2在甲方向乙方支付合同价款前xx个工作日内，乙方应向甲方提供正式的建安发票，否则，甲方有权拒付款项。因乙方原因造成甲方不予支付工程款时，责任由乙方自负。 第十条工程验收 沥青面层的验收由甲方组织乙方协助，因水稳层引发的损害，乙方不承担任何责任。 第十一条质保期限 该工程质保期自工程验收合格交付甲方使用日起为xx年。 第十二条合同终止和解除 双方在履行合同过程中，遇“不可抗力”（国家建设部颁发的（GF-91）建设工程施工合同示本）影响，致使双方都无能力履行合同时，经国家有关机构认证，本合同即行终止和解除，并按国家政策处理善后事宜。 第十三条违约责任 13.1合同双方任何一方不能全面履行合同条款，均属于单方违约，违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。 13.2甲方应按本合同约定及时支付工程价款，如甲方原因延迟支付工程价款，每延迟一天，由甲方支付乙方本工程总价款xx%的滞纳金；因乙方原因除外。乙方不能按本合同工期要求按时完成或者不按质保期的。维修约定，每延迟一日，由乙方支付甲方本合同总价款xx%的违约金。其违约金的支付不解除乙方的施工和维修责任。 第十四条争议解决 本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成可以通过仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十五条附则 15.1本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议；补偿协议与本合同具同等法律效力。 15.2本合同双方所有签字盖章手续完毕后生效；合同内容执行完毕即行终止。 15.3本合同一式两份，甲乙双方各持一份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人：法定代表人： 签约日期：20xx年x月x日 关于施工及验收的约定 篇六 1、在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更增减项目的理由，工程部位、时间、材料等；乙方根据变更要求，尽快向乙方提交变更所需采用的材料（因变更无法再利用造成的材料；材料损耗）等费用清单，甲方收到报告后两天后作出答复或协商调整； 2、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为壹天；甲方若不按时验收，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，甲方应承认； 3、由于甲方提供材料、设备质量不合格，而影响工程质量，其返工费由甲方承担，且工期顺延； 4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延； 5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收、移交手续；如甲方在规定时间内未能验收，须及时书面通知乙方，另定验收日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。 奖励和违约责任 篇七 1、由于甲方原因导致延期开工和中途停工、除顺延工期外甲方应补偿乙方因停工造成直接损失；每停工或窝工一天，甲方应支付乙方500元；甲方如不按合同约定拨付款，每延期一天按付款额的2%支付滞纳金； 2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方应支付甲方500元违约金； 3、因单方面原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失； 施工承包协议书 篇八 甲方： 乙方： 根据合同的有关规定，为加快工程的进度，结合本工程的具体情况，甲方将标段内部分挡墙砌筑的劳务委托给乙方施工，经双方实地踏勘，本着自愿、平等、互惠、公平和诚信的原则，双方达成以下各项条款的共识，依照执行。 一、工程名称：浆砌挡土墙工程 。 二、工程范围和内容： 1 、范围内挡土墙工程施工； 2 、工作内容： 清基、排水、挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体勾缝、泄水孔、伸缩缝、沉降缝等所有相关内容的施工； 3 、承包方式： 本工程实行包工不包料的包干方式承包，用于工程的砂子、水泥、片石主要材料及其他辅助材料由甲方供应，乙方负责工程施工事宜； 4 、工程价款 ：按实际量测砌筑数量（基础元 /m 3 ，墙身元 /m3）施工期间不再发生除本单价以外的任何其他费用； 5 、计量方式： 由甲方组织验收合格后，对合格的工程进行结算。 乙方进场后，甲方不向乙方支付预付款。 6、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场，同时乙方必须保证最低进场 人，并按甲方进度要求增加施工人员，以确保工程进度。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成； 7、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按情节轻重每天可处以2002000元。严重者甲方将解除合同，所增加的费用（按双倍计）在乙方工程款或结算款中扣除。 8、不论发生任何情况，乙方不可能用停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。 9、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。 10 、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。 三、质量标准 凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。 四、管理要求 1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的调配、安排，服从甲方对制度、质量和安全的管理。 2、乙方必须服从管理处与监理办相关人员的监管 。 五、安全生产、文明施工管理要求 1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。遵守甲方制定的各项安全、文明施规章制度，服从甲方相关人员的管理。 2、若乙方在生产过程中由于违反各种规章制度而引起现场的安全事故，乙方负全部责任 ；并由此导致政府相关部门、管理处与监理办的处罚的由乙方自行负责，同时甲方将追究乙方责任。 六、双方责任 1、甲方责任 负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。 按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的问题，按月下达施工生产计划，并检查落实情况。 对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，并赔偿经济损失。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。 对乙方所完成合格工程量进行验工计价。 工程量按实际收方工程量计量。 提供施工现场工作场地、施工便道及片石砌筑场地。 2、乙方责任 严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、管理处及监理的技术指导和监督检查。 承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。 加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作。 自行负责现场人员的食宿安排。承担所属人员的调遣、撤场等全部费用。乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资。在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。 乙方不得随意提出退场，如果因自身原因中途主动退场，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。 乙方自备的小型机具（如砂浆搅拌机等）必须符合国家现行技术及安全标准。在使用过程中，必须加强维修及保养工作，不能影响工程质量与进度。乙方砌筑片石时，要合理下料，要充分利用原材料如砂子、水泥、片石等。 每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工。应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。 配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。 未经甲方允许，乙方不得私接电线，同时应做好安全防护工作，杜绝一切事故的发生。因乙方原因造成的安全事故，一切费用由乙方承担。 乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求，如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必须无条件的服从。 七、争议解决 1、双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。 2、如发生经济纠纷向所在地仲裁部门申请仲裁。 八、其他 1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。 2、本合同承包单价属于商业秘密，乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任。 3、本合同自双方签字后生效。工程交工验收合格、工程余款结清，自行终止。 4、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 5、本合同一式三份，甲方执肆份，乙方执壹份，甲方交单位一份存档。 甲方：乙方： 签约代表：签约代表： 联系电话：联系电话： 签订日期： 年 月 日18