山东省初始监理员多选题试题库.docx

监理员初始教育题库二、多项选择题：1、建设工程合同的性质是（BDE）。A.单务合同B.有名合同C.实践合同D.诺诚合同E.要式合同2、合同法中规定的 基本原则有（ABCDEhA.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.老实信用原则E.不损害社会公益原则3、法律有广狭两层含义，广义的法律是指包括ABCD）在内的一切标准性文件。A.宪法B.全国人民代表大会及其常委会制定的法律C.国务院制定的行政法规D.地方人大制定的地方性法规E.地方行业主管部门出台的规定4、部门规章的效力低于（AB）。A.宪法B.法律C.地方性法规D.地方规章E.司法解释5、工程建设法律标准的调整对象为ABC）。A.工程建设管理关系B.工程建设协作关系C.工程建设主体内部劳动关系D.民事法律关系E.行政法律关系6、工程建设法律标准的基本原则有（ABCDE）oA.确保工程建设质量与安全B.工程建设活动应当符合国家工程建设安全标准C.遵守法律法规D.不损害社会公共利益及他人合法权益E.合法权利受法律保护7、法人的成立条件有（ABCD）。A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和成果D.能够独立承当民事责任E.具备公益属性8、债消灭的原因有（ABCDELA.履行B.抵消C.提存C.按规定(数量批次、抽样方案、复试规定见证取样送实验室复试D.材料构配件存放条件的控制。制止影响质量的存放方式E.材料构配件进场运输方式72、固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点不包括(BC)。A.所有施工过程在相应施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不相等C.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等D.专业工作队数等于施工过程数E.各个专业工作队在各施工段上能够连续工作73、组织加快成倍节拍流水的步骤有(BCDE)。A.先求出各施工过程流水节拍最小公倍数，作为流水步距k；B.计算各施工过程的工作队数，bi=ti/k;C.专业工做队总数nl=SbiD.确定施工段数m,令m=nlE.组织各施工队进展施工。74、为使施工段划分得合理，一般应遵循的原则包括(ACDE)。A.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的 要求B.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过10%20%。C.施工段的界限应尽可能与构造界限相吻合，或设在对建筑构造整体性影响小的部位，以保证建筑构造的整体 性D.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求E.以确保相应专业队在施工段与施工层之间，组织连续、均衡、有节奏地流水施工75、流水施工的参数包括(ACD)。A.工艺参数B.形式参数C.空间参数D.时间参数E.逻辑参数76、流水步距的大小取决于(AB)。A.相邻两个施工过程在各个施工段上的流水节拍B.流水施工的组织方式C.参加流水的施工过程数D.流水施工的工期E.各个施工过程的流水强度77、流水节拍是说明流水施工的速度和节奏性，流水节拍小，说明(DE)。A.节奏感弱B.流水速度慢C,资源供给量少D.流水速度快E.节奏感强78、关于累加数列错位相减取大差法，以下说法中正确的选项是ABE)。A.计算同一施工过在各个施工段上流水节拍的累加数列B.相邻两个累加数列错位逐项相减，最大差即为相邻的两个施工过程的流水步距C.相邻两个累加数列错位逐项相减，最大差即为相邻的两个施工过程的流水节拍D.累加数列错位相减取大差法只适用于无节奏流水计算流水步距E.累加数列错位相减取大差法可应用于异节拍流水计算流水步距79、无节奏流水施工的特点有(ACDhA.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等B.专业工作队的数量与施工过程的数量不一定相等C.各专业工作队均在施工段上连续作业D.施工段上可能有空闲E.流水步距均相等80、垫资利息的支付方式为(AB)oA.有约定时支付B.无约定时不支付C.任何情况下都应支付D.任何情况下都不应支付E.视情况而定81、工程实践中，建设单位ACE躲避阴阳合同。A.进展合法有效的招标投标B.与对方当事人协商C.签补充协议，并备案D.诉讼82、非法转包的情形有(ABCD)oA.总承包人将建设工程分包给不具有相应资质条件的单位的B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经发包方的同意，承包人将其承包的局部建设工程交由其他单位完成C.施工总承包单位将工程主体构造的施工发包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.将其承包的全部工程发包给他人83、建设工程合同无效的情形有(ABCDE)oA.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.非法转包D.建设工程必须进展招标而未招标或者中标无效的E.违法分包84、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度方案进展调整时，需要考虑的是(AB)。A.总工期的限制条件B.网络方案中后续工作的限制条件C.该工作是否为关键工作D.后续工作间的逻辑关系E.该工作的实际进度拖延的时间是否超过自由时差A市甲厂与B市乙绿化公司签订了一份买卖合同，约定由甲厂供给乙公司苗木1000棵，乙企业支付货款5万元。85、但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为(AB。A.付款地点为A市B.交货地点为A市C.付款地点在B市D.交货地点在B市E.交货地点和付款地点均在B市86、甲房地产开发商拖欠乙施工单位15万元工程款，丙设计院又拖欠甲20万元已到期的购房款，于是乙便对丙行使代位权，拿到了 15万元的工程款。则以下说法正确的有(ABCE)。A.乙只能以自己的名义行使代位权B.乙行使代位权的费用应当由甲承当C.乙行使代位权的范围应当以15万元为限D.乙可以直接向丙行使代位权E.乙必须向法院请求行使代位权87、非确定型网络方案，是指网络方案中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是不确定的，以下 各项中属于非确定型网络方案的有(CDE) oA.双代号网络方案B.单代号网络方案C.方案评审技术D.风险评审技术E.决策关键线路法88、双代号网络图三要素是ABC。A.工作B.节点C.线路D.工作持续时间E.箭线89、逻辑关系又分为A）和B。A.工艺逻辑关系B.组织逻辑关系C.先后逻辑关系D.时序逻辑关系E.紧前逻辑关系90、敏感度系数提供了各个不确定因素变动率与评价指标变动率之间的比例，正确表述敏感度系数的说法是 （BC）。A.敏感度系数的绝对值越小，说明评价指标对于不确定性因素越敏感B.敏感度系数的绝对值越大，说明评价指标对于不确定性因素越敏感C.敏感度系数大于零，评价指标与不确定性因素同方向变化D.敏感度系数小于零，评价指标与不确定性因素同方向变化E.敏感度系数越大，说明评价指标对于不确定性因素越敏感91、敏感性分析的一般步骤包括（ABCD）。A.确定分析指标B.选择不确定因素，设定其变化范围C.计算不确定因素的影响程度D.确定敏感因素E.分析风险来源92、工期固定，资源均衡的优化步骤包括（ABCE。A.绘制时标网络方案，计算资源需用量B.计算资源均衡性指标，用均方差值来衡量资源均衡程度C.从网络方案的终点节点开场，按非关键工作最早开场时间的后先顺序进展调整D.对调整时段平行工作重新安排（改变某些工作的开场时间），计算各方案工期延长值E.绘制调整后的网络方案93、表示资源均衡性1量化的指标有（ABC。A.不均衡系数B.极差值C.均方差值D.均值E.最大值94、“资源有限-工期最短的优化是指（B。A.寻求工程总成本最低时的工期安排B.利用工作时差，改变某些工作的最早开场时间，以满足资源限量的要求C.按方案工期寻求最低成本的方案安排D.资源均衡时寻求最低成本的方案安排95、资源优化的前提条件包括（ABCD）。A.不改变网络方案中各项工作之间的逻辑关系B.不改变网络方案中各项工作的持续时间C.网络方案中各项工作的资源强度为常数，而且是合理的D.除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性E.可改变网络方案中各项工作之间的逻辑关系96、以下关于线性盈亏平衡分析的说法正确的选项是（ADE）。A.盈亏平衡产量越小，工程投产后盈利的可能性越大，抗风险能力越强B.当企业在小于盈亏平衡点的产量下组织生产时，企业盈利C.盈亏平衡分析可以反映产生工程风险的根源D.生产能力利用率大于盈亏平衡点的利用率时，企业即可盈利E.盈亏平衡分析不能反映产生工程风险的根源97、为简化数学模型，线性盈亏平衡分析的前提条件包括ABC）。A.产品的产量等于销售量B.单位产品的变动成本不变C,单位产品的销售单价不变D.产品的产量大于销售量E.只生产单一产品98、资金等值的要素包括（ABC）。A.金额B.时间C.利率D.大小E.方向99、现金流量的要素包括（BDE）oA.金额B.时点C.利率D.大小E.方向100、影响资金时间价值的主要因素有（ABCDhA.资金的使用时间B.资金数量的大小C.资金投入和回收的特点D.资金的周转速度E.资金的表现形式101、影响利率的主要因素有（ABCDE）。A.社会平均利润率的上下B.金融市场上借贷资本的供求情况C.贷出资本承当风险的大小D.借款时间的长短E.国家经济与货币政策102、影响资金时间价值的主要因素有（ABCDLA.资金的使用时间B.资金数量的大小C.资金投入和回收的特点D.资金的周转速度E.资金的表现形式103、影响利率的主要因素有（ABCDEhA.社会平均利润率的上下B.金融市场上借贷资本的供求情况C.贷出资本承当风险的大小D.借款时间的长短E.国家经济与货币政策104、某企业向银行借款100万元，借期5年，借款的利率为10%,半年复利一次，第5年末一次归还本利和的 计息公式为(CDEhA. 100 (F/P, 10%, 5)B.100 (F/P, 5%, 5)C.100 (F/P, 5%, 10)D.100 (F/P, 10. 25%, 5)E.100 (A/P, 5%, 10) (F/A, 5%, 10) CDE 105、某企业连续n年，每年年末向银行借贷A万元，借款年利率为r,每半年复利计息，则第n年末一次归还 贷款本金和利息额的正确表达式为(CDE)。A.A (F/A, r, n)B.A (F/A, r/2, n)C. A (F/A, i, n)其中 i=(l+r/2)2TD.A (A/F, r/2, 2) (F/A, r/2, 2n)E.A F/P, r/2, 2(n-l) + F/P, r/2, 2 (n-2) + F/P, r/2, 2(n-3) +(F/P, r/2, 2)+1106、某企业向银行借款100万元，借期5年，借款的利率为10%,半年复利一次，第5年末一次归还本利和的 计息公式为(CDE)oA. 100X (1+10%)5B. 100X (1+5%)5C. 100X (1+5%) 10D. 100 X (1+10. 25%) 5E. 100X 5%(1+5%)10/(1+5%)10-1X (1+5%)10-1/5%107、某企业连续n年，每年年末向银行借贷A万元，借款年利率为r,每半年复利计息，则第n年末一次归还 贷款本金和利息额的正确表达式为(CDE)oA. AX (1+r)n-l/rB. AX (l+r/2)n-l/ (r/2) C. AX ：(l+i)n-l/i,其中 i=(l+r/2)2-lD.AX(r/2)/(l+r/2)2-1 X (l+r/2)2n-l/(r/2)E.AX(l+r/2) 2 (n-1) + (l+r/2) 2 (n-2) + (l+r/2) 2 (n-3) + (l+r/2) 2+1108、划分施工段应遵循的原则包括ABCD)OA.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量要大致相等，其相差幅度不宜超过10% 15%B.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主要施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的 要求C.施工段的分界限应尽可能与构造界限(如沉降缝、伸缩缝)相吻合，或设在对建筑构造整体性影响小的部位D.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求E.对于多层的拟建工程工程，可以只划分施工段不划分施工层109、流水施工的时间参数包括(ACD)。A.流水节拍B.流水强度C.流水步距D.流水施工工期E.工作面110、以下属于非节奏流水施工特点的是(ABCELA.各施工过程在各施工段上的流水节拍不全相等B.相邻施工过程的流水步距不全相等C.专业工作队数等于施工过程数D.专业工作队数大于施工过程数E.各专业工作队能够在施工段上连续作业111、施工的组织方式包括ABC）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.连续施工E.连续施工112、横道图表示流水施工具有（ABCD）优点。A.绘图简单B.施工过程及其先后顺序表达清楚C.时间和空间状况形象直观D.使用方便E.斜向进度线的斜率可以直观的表示出施工过程的进展速度113、以下关于价值工程的说法中，正确的有（ABDLA.价值工程的性质属于一种有组织的技术经济活动B.价值工程对所研究对象进展功能分析并系统研究功能与成本之间的关系C.价值工程的目的是最大限度地提高产品功能D.价值工程以满足使用者的功能需求为出发点E.价值工程通常是产品设计部门单独进展的114、在价值工程中，提高产品价值的途径有ABC）。提高功能水平 降低成本 提高功能水平 成本提高A.产品成本不变, B.产品功能不变, C.降低产品成本, D.产品功能下降,E.功能小幅度提高，成本大幅度提高115、价值工程中应作为功能改良对象的是（ADhA. V<1B. V=1C. V>1D.成本降低期望值；较大E.成本降低期望值（；较小116、以下方法中，可以用于价值工程方案创造的有（BC）。A.功能成本法B.头脑风暴法C.哥顿法D.功能指数法E.专家意见法117、垫资利息的支付方式为AB）。A.有约定时支付B.无约定时不支付C.任何情况下都应支付D.任何情况下都不应支付E.视情况而定118、工程实践中，建设单位（ACE）躲避阴阳合同。A.进展合法有效的招标投标B.与对方当事人协商C.签补充协议，并备案D.诉讼E.重新进展招标投标，并重新签订合同119、进口设备装运港交货价包括(ABD)oA.离岸价B.到岸价C.船边交货价D.运费在内价E.完税后交货价120、到岸价包括(ABC)。A.离岸价B.国外运费C.国外运输保险费D.外贸手续费E.银行手续费121、以下关于要约撤销的表述中，正确的选项是(BD)。A.要约生效之前可以撤销B.要约生效之后且受要约人承诺之前可以撤销C.撤销通知应在要约生效之前到达受要约人D.撤销通知应在受要约人作出承诺之前到达E.撤销要约必须经过受要约人的同意122、以下情况中，不得撤销的要约包括(ABDE)oA.要约人约定了承诺期限B.要约人明示要约不可撤销C.受要约人认为要约不可撤销D. C情形并已为履行合同做了准备工作E.通知在承诺发出之后到达受要约人123、A市甲厂与B市乙绿化公司签订了一份买卖合同，约定由甲厂供给乙公司苗木1000棵，乙企业支付货款5 万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为AB。A.付款地点为A市B.交货地点为A市C.付款地点在B市D.交货地点在B市E.交货地点和付款地点均在B市124、甲房地产开发商拖欠乙施工单位15万元工程款，丙设计院又拖欠甲20万元已到期的购房款，于是乙便对 丙行使代位权，拿到了 15万元的工程款。则以下说法正确的有(ABCD)。A.乙只能以自己的名义行使代位权B.乙行使代位权的费用应当由甲承当C.乙行使代位权的范围应当以15万元为限D.乙可以直接向丙行使代位权E.乙必须向法院请求行使代位权125、建设工程质量的特点是(ABCDLA.影响因素多B.质量波动大C.质量隐蔽性D.终检的局限性E.产品的社会性126、影响工程质量的因素很多，但归纳起来主要有ABCD)A.人B.机械C.材料D.方法E.投资127、分项工程应按(ABCD)进展划分。A.主要工种B.材料。C.施工工艺D.设备类别E.楼层128、设计单位工程负责人应参加(ABC)分部工程验收A.主体构造B.地基与根基C.建筑节能D.建筑屋面E.建筑装饰装修129、检验批验收合格应符合(ABCD)规定。A.主控工程的质量经抽样检验均应合格B. 一般工程的质量经抽样检验合格。C.具有完整的施工操作依据D.完整的质量检验记录E.观感质量符合要求130、当建筑工程施工质量不符合要求时，应按以下规定处理(ABCD)A.经返工或返修的检验批，应重新验收B.经有资质的检测机构检测鉴定能够到达设计要的检验批，应予以验收C.经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求的、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验 批，可予以验收D.经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案的要求予以验收E.经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用功能的分部工程及单位工程，可以验收131、勘察设计质量控制的依据包括ABCD。A.法律、法规，城市规划，国家规定的建设工程勘察、设计深度要求B.有关技术、资源、经济、社会协作等方面的协议、数据和资料。C.工程批准文件，如工程可行性研究报告、工程评估报告及选址报告D.勘察、设计规划大纲、纲要和合同文件E.施工技术标准标准132、施工图设计的深度要求包括(ABCD)A.能据以编制施工图预算B.能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作C.能据以进展施工和安装D.能据以进展工程验收E.能够进展施工监理招标133、在国民经济评价中不应作为费用或效益的资金工程有(ABELA.税金B.国内银行借款利息C.国外银行借款利息D. 土地费E.政府补贴134、国民经济评价的指标有ABC)。A.经济净现值B.经济内部收益率C.经济效益费用比D.经济换汇成本E.经济投资回收期135、依据FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为BCD。A.由业主指定，并与其签定合同B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围C.对其付款从暂列金额内开支D.承包商负责对其施工进展协调管理E.对其违约行为承包商承当连带责任136、按照FIDIC施工合同条件中有关风险责任划分的规定，业主应承当的风险包括(ACD)。A.业主提供的设计不当造成的损失B.承包商施工原因造成的爆炸C.工程所在国发生战争D.放射性污染导致停工E.施工遇到不利气候条件导致的停工137、监理合同的有效期是指(ADE)。A.合同约定的开场口至完成日B.合同签订日至合同约定的完成日C.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D.合同约定的开场日至工程验收合格日138、监理合同履行过程中，合同当事人承当违约责任的原则包括(ACE。A.委托人违约，赔偿监理人经济损失B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失E.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出139、非法转包的情形有(ABCD)。A.总承包人将建设工程分包给不具有相应资质条件的单位的B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经发包方的同意，承包人将其承包的局部建设工程交由其他单位完成C.施工总承包单位将工程主体构造的施工发包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.将其承包的全部工程发包给他人140、建设工程合同无效的情形有(ABCDE)oA.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.非法转包D.建设工程必须进展招标而未招标或者中标无效的E.违法分包141、以下关于要约撤销的表述中，正确的选项是BD)。A.要约生效之前可以撤销B.要约生效之后且受要约人承诺之前可以撤销C.撤销通知应在要约生效之前到达受要约人D.撤销通知应在受要约人作出承诺之前到达E.撤销要约必须经过受要约人的同意142、以下情况中，不得撤销的要约包括(ABDE)oA.要约人约定了承诺期限B.要约人明示要约不可撤销C.受要约人认为要约不可撤销D. C情形并已为履行合同做了准备工作E.通知在承诺发出之后到达受要约人143、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括(ADE)。A.投标书及其附件B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件D.工程报价单E.履行合同过程中的变更协议144、按照施工合同示范文本的规定，由于ACE）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力145、当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括（ABCE。A.经工程师认可的施工进度方案B.汇率变化表C.施工会议记录D.招标文件E.合同履行中的来往信函146、按索赔的合同依据进展分类，索赔可以分为（CD）。A.工程加速索赔B.工程变更索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.合同外的索赔147、网络方案的优化可分为（ABC）。A.工期优化B.费用优化C.资源优化D. “工期固定，资源有限的优化E. “资源均衡，工期最短的优化148、工期优化，选择应缩短持续时间的关键工作时，应压缩（ABCD）的关键工作。A.有备用资源B.保证质量C.保证安全D.缩短持续时间所需增加费用最少E.优选系数或组合优选系数最大149、为使施工段划分得合理，一般应遵循的原则包括（ACDE）。A.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的 要求B.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过10%20%。C.施工段的界限应尽可能与构造界限相吻合，或设在对建筑构造整体性影响小的部位，以保证建筑构造的整体 性D.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求E.以确保相应专业队在施工段与施工层之间，组织连续、均衡、有节奏地流水施工150、流水施工的参数包括ACD）。A.工艺参数B.形式参数C.空间参数D.时间参数E.逻辑参数D.混淆E.免除9、垫资利息的支付方式为（AB）。A.有约定时支付B.无约定时不支付C.任何情况下都应支付D.任何情况下都不应支付E.视情况而定10、工程实践中，建设单位（ACE）躲避阴阳合同。A.进展合法有效的招标投标B.与对方当事人协商C.签补充协议，并备案D.诉讼E.重新进展招标投标，并重新签订合同11、非法转包的情形有（ABCD）。A.总承包人将建设工程分包给不具有相应资质条件的单位的B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经发包方的同意，承包人将其承包的局部建设工程交由其他单位完成C.施工总承包单位将工程主体构造的施工发包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.将其承包的全部工程发包给他人12、建设工程合同无效的情形有（ABCDE）oA.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.非法转包D.建设工程必须进展招标而未招标或者中标无效的E.违法分包13、以下关于要约撤销的表述中，正确的选项是（BD）。A.要约生效之前可以撤销B.要约生效之后且受要约人承诺之前可以撤销C.撤销通知应在要约生效之前到达受要约人D.撤销通知应在受要约人作出承诺之前到达E.撤销要约必须经过受要约人的同意14、以下情况中，不得撤销的要约包括（ABDE）。A.要约人约定了承诺期限B.要约人明示要约不可撤销C.受要约人认为要约不可撤销D. C情形并已为履行合同做了准备工作E.通知在承诺发出之后到达受要约人A市甲厂与B市乙绿化公司签订了一份买卖合同，约定由甲厂供给乙公司苗木1000棵，乙企业支付货款5万元。 15、但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（AB。A.付款地点为A市B.交货地点为A市C.付款地点在B市D.交货地点在B市E.交货地点和付款地点均在B市16、甲房地产开发商拖欠乙施工单位15万元工程款，丙设计院又拖欠甲20万元已到期的购房款，于是乙便对 丙行使代位权，拿到了 15万元的工程款。则以下说法正确的有（ABCE）。A.乙只能以自己的名义行使代位权B.乙行使代位权的费用应当由甲承当151、双代号时标网络方案的优点有(ABCD)。A.直观易懂B.便于绘制资源需求曲线C.能够识别关键工作D.能够使用实际进度前锋线进展进度控制E.能够充分利用工作面152、关于直接绘制法，说法正确的选项是ABCD)。A.时间长短坐标限B.箭线到齐画节点C.画完节点补波线D.不计算时间参数，直接在时标网格中绘制双时标网络图。E.先计算网络方案的时间参数，再绘制时标网络方案 153、以下属于加快的成倍节拍流水施工特点的是(ABCEhA.同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等B.不同施工过程之间的流水节拍不尽相等，但其值为倍数关系C.相邻专业工作队的流水步距相等D.专业工作队数等于施工过程数E.各专业工作队在各施工段上能够连续作业C.乙行使代位权的范围应当以15万元为限D.乙可以直接向丙行使代位权E.乙必须向法院请求行使代位权17、招标投标法规定，招标投标活动应当遵循ABCD)原则。A.公开B.公平C.公正D.老实信用E.等价有偿18、招标投标法规定，强制招标投标的工程范围包括(ABCDELA.大型根基设施公用事业等关系社会公共利益、公众安全的工程B.全部使用国有资金投资或者国家融资的工程C.使用国际组织贷款、援助资金的工程D.使用外国政府贷款、援助资金的工程E.局部用国有资金投资或者国家融资的工程19、法律责任的构成要件有(ABCD) oA.有损害事实B.存在违法行为C.损害事实与违法行为之间具有因果关系D.有过错E.有过失20、侵权责任法中规定的规则原则有(ABCE)oA.过错原则B.过错推定原则C.无过错原则D.平等原则E.公平原则21、发包人行使法定单方解除权的条件有(ABCDE)oA.明确表示或者以行为说明不履行合同主要义务的B.明确表示或者以行为说明不履行合同主要义务的C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.非法转包E.违法分包22、合同法规定的法定赔偿范围包括(ACE)。A.实际损失B.预算C.预期利益D.预计损失E.防止损失扩大而支出的合理费用23、诉讼时效期限为一年的情形有(ABCD。A.身体受到伤害要求赔偿的B.延付或拒付租金的C.出售质量不合格的商品未声明的D.存放财物被丧失或损毁的E.涉外合同24、承包人因以下ABDE事由，请求发包人支付工程价款的，不受诉讼时效的限制。A.承包人未就工程价款与发包人进展结算的B.工程价款数额尚未确定的C.发包人未收到竣工结算文件的D.发包人收到承包人递交的竣工结算文件后，不及时审核或者答复的E.承包人有证据证实发包人成心拖延进展结算的25、”逾期不结算视为认可结算的适用条件为ABC）。A.约定结算答复期限B.约定“逾期不答复视为认可结算C.发包人在“结算答复期间没有答复D.法律规定“逾期不答复视为认可结算E.承包人确定工程款数额26、发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催揭露包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除 按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程B，也可以申请人民法院将 该工程（EL就所得价款优先受偿A.变卖B.折价C.抵消D.提存E.拍卖27、除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。有 关支付担保说法正确的选项是（ABCD）。A.支付担保可以采用银行保函的形式B.支付担保可以采用担保公司担保的形式C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定D.合同可以不约定支付担保。E.采用2013版施工合同示范文本签订合同必须约定支付担保28、应依照法律规定参加工伤保险的单位有（ABCDE）oA.发包人B.监理人C.发包人为履行合同聘请的第三方D.承包人E.分包人29、某施工企业中标省人民医院门诊楼工程工程，工程完成后审计机关对其进展审计，作了审计结论。对此过 程中产生的法律关系，以下说法中正确的选项是（ABDE）oA.该施工企业与医院之间是民事法律关系B.该施工企业与医院之间法律地位平等C.审计机关与该医院之间是民事法律关系D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系E.审计机关与该施工企业之间法律地位不平等30、与工程建设相关的法规的表现形式多种多样，以下属于与工程建设相关法规的形式的有（ABC）。A.某省人大常委会通过的建筑市场管理条例B.建设部发布的注册建造师管理方法C.某省人民政府制定的招标投标管理方法D.某市人民政府办公室下发的关于外来工暂住规定的通知E.某省建设行政主管部门下发的加强安全管理的通知31、相关服务是指工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在建设工程ABD）等阶段提供 的服务活动。A.勘察B.设计C.施工D.保修E.使用32、工程监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足以下条件ABC）。A.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔B.索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定C.索赔事件造成施工单位经济损失D.索赔费用有施工单位注册造价师签章E.索赔事项属于合同的承包范围33、以下属于专家论证工程的有（ABC）。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.室内抹灰E.砌砖工程34、工程监理单位和监理工程师应当按照（ABCE）实施监理。A.法律B.法规C.工程建设强制性标准D.工程建设推荐性标准E.工程合同35、2013版监理标准规定，工程监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足以下条件：（ABE）。A.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔。B.索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定。C.索赔事件是客观原因造成，且符合施工合同约定。D.索赔事件是施工单位原因造成，且符合施工合同约定。E.索赔事件造成施工单位直接经济损失。36、2013版监理标准规定，工程监理机构批准工程延期应同时满足以下条件：ABC）。A.施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期。B.因非施工单位原因造成施工进度滞后。C.施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。D.索赔事件是客观原因造成，且符合施工合同约定。E.索赔事件是施工单位原因造成，且符合施工合同约定。37、根据FIDIC合同条件的规定，不可抗力是指某种异常事件或情况，包括（ACDE）等。A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动B.工期拖延引起的赔偿C.叛乱、恐惧主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权，或内战D.承包商人员和承包商的其他雇员以外的人员的骚动、喧闹、混乱、罢工或停工E.战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性物质引起的污染，但可能固承包商使用此类军火引起的除外38、费用索赔成立的条件如下（必须同时具备：（ABCD。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程工程成本的额外支出费用增加）。B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的原因。C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人应当承当的风险；D.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。E.监理人证明索赔事件客观发生了。39、关于施工索赔的特征，以下说法中不正确的选项是（ABCDhA.与工程签证是双方法律行为的特征不同，工程索赔不是双方协商一致的结果，而是单方主张权利的要求。B.与工程签证涉及的利益已经确定的特点相比，工程索赔涉及的利益尚待确定，是一种期待权益。C.工程签证的内容已经确定，签证可直接作为结算的依据；而工程索赔存在三种结果。D.对于工程签证而言，工程签证前的有关书面或口头证据的取得与保管并不重要；而工程索赔是单方面提出的 权利主张，必须依赖于证据予以证实，这些证据不仅包括实体证据还包括程序证据。E.索赔和签证是同一概念。40、索赔报告的组成内容包括（ABCDhA.总论B.合同引证C.索赔费用、工期的计算D.索赔证据E.监理档案41、工期索赔成立的条件如下（必须同时具备）：ABCD。A.与合同对照，事件已造成了直接工期损失（工期延误或工期延长）。B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的原因。C.造成费用增加或工期