工程承包三方合同协议1300字范文（5篇）.docx

工程承包三方合同协议1300字范文（5篇）工程承包三方合同协议1300字范文工程承包三方合同协议1300字范文1合伙人：甲(姓名)_，性别_，×年×月×日出生，现住址：×市(县)×街道(乡、村)×号合伙人：乙(姓名)_，性别_，×年×月×日出生，现住址：×市(县)×街道(乡、村)×号合伙人：丙(姓名)_，性别_，×年×月×日出生，现住址：×市(县)×街道(乡、村)×号合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：第一条甲、乙、丙三方自愿合伙经营淘宝网店百乐家居，主要经营保温饭盒保温杯、等。第二条总投资为十五万元，出资方式及占股比例甲方以产品实物作为出资，出资额十五万元人民币，占公司注册资本的100%;乙方以技术作为出资，丙方以技术作为出资。本合伙依法组成合伙店铺。第三条本合伙企业经营期限为2年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。第四条的部分。第五条他人可以入伙，但须经甲乙丙三方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。第六条出现下列事项，合伙终止：(一)合伙期满;(二)合伙三方协商同意;(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;(四)其他法律规定的情况。第七条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。第八条本协议一式三份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。合伙人：_×(签字或盖章)合伙人：_×(签字或盖章)合伙人：_×(签字或盖章)工程承包三方合同协议1300字范文2建设单位:(以下简称甲方)总包单位:(以下简称乙方)分包单位:(以下简称丙方)经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将_防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。一、工程名称:.二、工程地点:.三、工程内容:.四、工程造价:约_万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积)进行结算。五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。六、工期:年月日至年月日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。七、质量:符合国家现行规范标准要求。八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。约金。九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌PVC防水卷材，1.5mm厚和“奥斯泰”牌AST合成高分子防水涂膜，1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。十、工程款支付方式:(1)材料进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金，一年内付清。经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。十一、双方的权利和义务1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。十三:违约责任:1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚500元。2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。十五、争议:发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向甲方所在地法院提起诉讼。十六、本协议一式三份，三方各执壹份。十七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。甲方:(盖章)法定代表人(或委托代理人)乙方:(盖章)法定代表人(或委托代理人)丙方:(盖章)法定代表人(或委托代理人)年月日工程承包三方合同协议1300字范文3业主单位(以下简称甲方):_有限公司总包单位(以下简称乙方):_有限责任公司分包单位(以下简称丙方):_有限责任公司根据工程的实际需要，经协商甲方同意乙方将“阳光世纪商业综合楼”的外墙装修工程分包给丙各自的责权利，以资共同遵守。一、工程概况:工程名称:工程地点:工程内容:二、工程承包范围和承包方式:三、结算方式:1、甲方直接与丙方进行结算，结算方式双方另订协议确定。乙方给丙方在结算手续上提供便利(如为丙方的签证及结算资料盖章等)。2、甲方按与丙方结算总价的5%给予乙方项目部工程配合费及2%的工程管理费。3、工程的税金含在丙方的承包价中，由丙方负责激纳。项目部工程配合管理费自身的税金已含在配合管理费内，由乙方激纳。4、乙方与丙方再另订分包合同具体确定双方责任，不再另行增加费用。5、至20_年9月30日止阳光世纪工人生活区水、电费用由乙方负责缴纳，此后工人生活区的水、电费用由甲方负责缴纳。四、工程管理:乙方与丙方完善分包手续，乙方对工程进行全程跟踪控制管理，并配合丙方施工，竣工资料由丙方负责收集、整理并提交乙方，由乙方汇总统一申报竣工验收。五、工程款支付:1、工程款由乙方委托甲方直接拨付给丙方。需支付工程进度款时，由丙方提出申请，乙方签字确认并出具支付委托书后报甲方审核。2、甲方在给丙方拨付进度工程款的同时，按付款额的5%付给乙方配合费。六、三方责任约定:1、甲方责任:甲方根据合同的付款条约，根据工程进度给乙方和丙方，分别拨付配合费和工程进度款。若甲方未能及时付款，则甲方应承担因此造成的损失且工期应顺延。2、乙方责任:与丙方完善相关分包手续并备案，按分包合同履行总包的权利和义务，负责对丙方施工全过程进行全面管理。协助配合丙方做好现场成品的保护、防火防盗、安全、文明施工管理工3、丙方接受乙方的管理，按分包合同要求按时、按质完成施工任务，并保证提供材料的品牌、行负责。七、本协议履行期间有争议时，三方协商解决，协商不成，可向当地人民法院起诉。八、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执二份，本协议自订立之日起生效，保修期满后，本协议告终止。甲方:乙方:法定代表人(或委托人):法定代表人(或委托人):开户银行:开户银行:帐号:帐号:_年月日_年月日丙方:法定代表人(或委托人):开户银行:帐号:_年月日工程承包三方合同协议1300字范文4甲方(转让方):身份证号:乙方(承接方):身份证号:丙方(中介方):甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议，望共同遵守:一、承包方式1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方，由乙方自行建设独立管理，独立建账，独立核2、乙方执行甲方与业主方签定的合同，如需更改，在转包成功前甲方应积极配合乙方与业主方协商修订。二、转让相关费用及付款方式1、甲方向业主方所交保证金壹佰万元(1000000.00元)，由乙方承担。签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付叁拾万元整(300000.00元)，十个工作日内再交柒拾万元(700000.00元)。该保证金在乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。如业主方以其他理由拖欠此保证金，由甲方先垫付此保证金给乙方;因质量问题引起的拖欠，甲方概不负责。2、甲方前期投资建设的板房和其它费用，由甲方和乙方清理单据，乙方另行计价给甲方。3、乙方进场后一月内交管理费(税后)贰佰万元整(2000000.00元)给甲方。4、甲方在业主方承包的单价按04定额上浮5%，甲方转包给乙方按04定额上浮3%，其中2%仍归甲方所有，乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方。5、甲方原挂靠兴义市天寿建筑公司，管理费为总承包费的1%，转包成功后由乙方继续履行此义三、税费和保险费工程已全部转给乙方，应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费，甲方不负任何费用。四、工程进度及竣工款1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的60%付给乙方，时间为次月5日前。2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的80%进度款。可转帐或现金支付，甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款，时间10个工作日内。3、每次拔进度款，付帐后七日内乙方开据相应的金额发票给甲方。4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算，60日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的97%，保留3%为保修金，保修金期满3月内全部退还给乙方。五、成立支公司1、甲方在政策允许的情况下，应在六枝成立四川荣慧建筑支公司。2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费。六、违约责任1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的叁拾万元(300000.00)定金，乙方违约甲方不退还;如甲方违约，双倍赔偿乙方。2、乙方进场后如乙方资金不到位，造成工期拖延，甲方有权清退出场，并按工程的破方结算。3、乙方建设工程投资到位，且按时保质量完成工程量，而甲方不按第四条第1、2款按时支付乙方工程进度款，造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。七、其他1、本协议不完善的事宜，甲乙双方另外补充条款，完成合同的真实性、更加便于合作。2、信息费按甲乙双方承诺支付。3、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者向甲方所在地法院提起诉讼解决。4、本协议甲乙双方各执一份，中介人一份。三方签字生效。甲方代表(签字):乙方代表(签字):丙方(签字):年月日工程承包三方合同协议1300字范文5建设方:(以下简称甲方)总包方:(以下简称乙方)分包方:(以下简称丙方)设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。二、工程概况:工程名称:工程地点:工程内容:工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。三、合同工期:根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天(日历天)，自年月日开工至年月日竣工验收。四、工程质量:1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。施，质量必须达到合格。3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。五、合同价款:合同定价(大写)暂定人民币元整(小写)元，工程款按最后实际工程量结算下浮结六、决算依据:(_版)_省建设工程施本工程套用_省市政工程预算定额、(_版)工取费定额;材料价格执行年月_建设工程造价信息(_栏)，取费标准综合取费按市区三类中间值计取。七、合同价款调整:设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。八、工程款支付:待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。九、建设方责任1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。十、总包方的工作1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。2、负责现场临时水电的统一管理。3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。十一、分包方的工作1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。十二、违约责任1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。十三、组成合同的文件:1、本工程合同书;2、施工图纸;3、工程预算书;4、规范、标准及其它技术文件;5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。十四、其他事项:丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。兹证明双方签订如下:建设方(签章):法人代表(或授权委托人)签署:年月日总包方(签章):法人代表(或授权委托人)签署:年月日分包方(签章):法人代表(或授权委托人)签署:年月日