顶管工程劳务施工劳务合同实用文档.doc

顶管工程劳务施工劳务合同实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）110kV变电站线路工程顶管劳务分包合同甲方：泾阳县建筑公司乙方： 陕西海达信市政工程 经甲、乙双方友好协商,甲方同意将承建的110kV变电站线路工程顶管劳务承包给乙方施工.依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则下,乙方在维护公司形象和利益以及对该工程承包范围内的质量、工期、安全文明施工负全部责任的前提下,达成如下协议：一、 工程名称：110kV变电站线路工程顶管部分.二、 工程地点：咸阳市。三、 承包方式及内容如下：（一） 包工不包料.（二） 承包内容:1、 工程内容：施工围挡搭设、拆除、以及到场材料的装卸等，原人行道拆除清理归类堆放,配合挖掘机挖顶管井内土方，顶管井内支护、顶管设备安装、顶管下管、顶进.（备注:包括有水、有泥、有砂费用不变）2、 用工内容：施工图纸、图集及施工规范要求的全部内容。四、 承包单价：按图纸以轴线延米计算,每延米元.五、 付款方式：按进度付款，每月二十五日报工程量，次月十五日前付已验收合格工程量70%工程款.工程竣工验收合格后付95工程款，质保期满后一次性付清。合同自行终止。六、质量要求：工程质量必须达到国家现行规范标准，达不到要求的，其材料及人工费由乙方承担。七、工期要求：工期服从总工期安排,具体工期服从甲方安排。保证上劳人员满足施工进度及文明工地施工要求，必要时继续增加劳力,保证工程需要。 八、安全措施及管理制度。1、 乙方进场人员必须服从甲方的安全管理及对职工的安全思想教育，乙方在施工中所发生的一切不安全事故及祸及他人的安全事故由乙方负责自行处理，甲方不承担任何法律责任及经济赔偿或补贴。2、 乙方进场人员必须服从建房现场各项管理制度及规章制度。若违反，甲方有权对乙方人员进行处罚,或要求乙方更换相关人员。3、 乙方进场人员必须服从甲方现场安全人员的管理及指导，如不服从管理,甲方有权对其进行处罚。4、 乙方所有进场人员必须登记造册上报甲方。5、 乙方对进场人员必须办理人身保险及暂住证.6、 乙方有权拒绝使用不符合安全要求的材料及设备.九、安全文明施工要求：1、 安全施工：必须严格遵守安全规程规范施工,目标是无死亡,无重伤，所有进场施工人员必须进行三级安全教育,现场配备的专职安全员必须持证上岗。2、 文明施工：符合咸阳市文明工地施工要求，服装、安全帽、胸牌必须统一,做到工完清场，不能做到以上几点甲方有权进行警告或者处罚。十、材料控制要求：1、 对原材料的使用应本着节约、高效、低耗的原则。合理使用,坚决杜绝浪费或有意损坏的现象发生.2、 如出现乱浪费材料或者有意损坏，按原价格的200%进行处罚。3、 甲方交与乙方的工具及用具损坏或丢失全部按原价进行赔偿增加200采保费。4、 易损材料及工具（扣件、及蝴蝶卡、卡扣等）乙方应妥善保管及维修，原价进行赔偿。十一、双方职责、义务、权利:（一） 甲方职责、义务、权利1、 提供施工所用大型设备：电锯、电缆等。2、 提供施工所用材料：模板、木方、提供施工所用水、电源至现场二级电箱。3、 负责搞好施工技术交底，并组织有关人员对每道工序进行检查验收。4、 保证材料的及时供应，不能因材料的工艺不足及施工机具的不能正常使用而影响工程进度.5、 对施工中违反操作规程及施工规范的行为，甲方现场管理人员有权根据国家的有关质量标准、工地质量管理制度及奖罚制度进行处理,待每次结算付款时，从工程款中扣除.6、 对于不遵守项目管理制度的乙方人员,甲方管理人员将按合同相应条款及附页中所定的条款进行处罚，每项罚款均在付工程款时,从工程款中扣除。7、 甲方有权将不遵守工地管理制度的乙方人员提名辞退并限期责令退出施工现场。8、 甲方管理人员随时协助乙方解决施工中可能出现的问题,并负责分享工程质量验收，乙方必须服从甲方管理人员的安排指挥，对不符合质量要求的，甲方有权制止,严重的勒令其停工或做出处罚。9、 罚款单一旦开出，乙方必须无条件在上面签字,如有拒绝签字者,甲方有两个以上现场管理人员签字即为生效，同时罚款数额加一倍，转至财务，付款时扣除.10、 负责泾阳库房至工地现场的模板、钢筋运输的车辆。11、 由于甲方原因引起的窝工及误工甲方不承担任何补偿及赔偿。（二） 乙方责任、义务、权利1、 乙方工组人员的食宿自理、自行配备统一施工人员的安全帽、服装。2、 乙方参加施工的人员必须遵守甲方公司的各项管理制度和项目管理制度及质量管理处罚条例.3、 乙方在施工现场需配备一名项目负责人及技术负责人进行全面管理，未经甲方同意不得更换，进场后将管理人员名单、通讯方法、证件原件、复印件报项目部存档。管理人员开工前2日内到岗,否则缺一人每天处罚200元。4、 乙方进场人员必须按本公司文明施工手册要求，进入施工现场的施工员必须接受入场教育，特殊工种必须持证上岗，进场人员统一着装,按公司要求佩戴安全帽、胸卡。5、 质量、工期、安全、文明施工必须达到甲方要求。由于乙方自身引起的一切责任及损失由乙方自行负责。6、 负责教育本公司职工严格执行国家及建设部颁布的各项安全管理制度、安全操作规程、对于乙方人员在现场不遵守有关操作及有关制度所发生的一切不安全伤亡事故所产生的费用有乙方自行承担。7、 乙方严格按照规范要求及操作规程进行施工，对于不符合质量要求的分项工程拆除返工，但所造成的人工及材料损耗费用,乙方无条件全部承担.8、 教育本队人员严格遵守该项目部现场安全、卫生、奖罚等有关规章制度，做到文明施工，确保优质工程，对于现场卫生、材料的对方及施工现场的清理等，应按照甲方的要求及管理制度贯彻执行落实，并派专人负责实施完成。9、 因违反操作规程造成的机械损坏，其修理费用及停工损失均由乙方承担.10、 施工所用材料，必须提前申报计划，由项目部审批,再行领用，领完计划控制量后，甲方停止发料，超出部分材料费用由乙方承担.11、 乙方不得将本工程转包其他人施工,必须由合同签订人施工，否则甲方有权终止合同。所造成的一切后果由乙方自行承担。12、 工作人员必须遵纪守法,文明施工,严禁在施工区内酗酒滋事,打架斗殴，违者每次将处以500元罚款,屡教不改者清除出场，或者送交当地派出所.13、 甲方提供钢筋模板材料，加工地点在泾阳县库房场地内，乙方负责加工装卸。十二、其他：1、 乙方所写的各项承诺书均作为合同附件一并执行，具有同等法律效力.2、 甲方所有的管理制度、处罚条例、质量标准均作为合同附件一并执行。十三、本合同如有未尽事宜,双方通过友好协商签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力.十四、保险：乙方人员人身保险由乙方自行办理。十五、本合同一式贰份,双方各执壹份。甲方： 乙方： ： ： 年 月 日 年 月 日项目弱电系统设备安装工程劳务施工合同甲方：乙方：甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）一、工程概况：工程名称:乙方按照甲方发给乙方的安装清单中所涵盖的安装工程内容及设备清单施工，具体安装内容见后附清单。工程地址：XXXX市XXXX路XXXXX酒店二、合同总价、报价清单及结算方式:1、合同暂定不含税总价：￥元(人民币大写:整）2、现场无质量安全事故、按时完工；3、经甲方签字确认的报价清单(详见附件)。4、结算方式：结算方式根据本协议第六条。三、本工程由乙方负责包工一次性完成，包括设备安装施工、配合厂家调试、现场管理、以及施工质量的管理控制，直至工程全部完成.四、工程期限:在接到甲方进场通知后，组织专业施工队伍，根据甲方提出的工程进度要求的50个工作日内完成设备安装工作，达到安装条件后20个工作日内完成安装调试工作。五、付款方式：1、预付款：合同签订后3个工作日内甲方向乙方付工程总价的30  作为预付款；计￥元（人民币大写：整）    2、工程竣工及结算:双方约定本工程内的线路敷设及设备安装工程完工后，甲乙双方在工程整体验收合格后5个工作日内完成竣工结算并出具双方认可的竣工结算书。双方审核通过后，甲方在出具结算书之日5日内一次性支付给乙方结算工程价款；六、双方责任义务:(一)甲方责任义务1、甲方负责工程所需主材的采购，按照工程施工节点要求的时间及时到场。（但不包括工程中所需的工具、仪表及工具类易耗品、消损品等.如：万用表、冲击钻、端接工具及砂轮片等）.2、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电、临时仓库等施工便利事宜.3、甲方有权利及义务监督劳务工资发放。4、甲方应及时足额支付工程进度付款。5、工地上同建设单位、监理单位及其他相关单位的协调工作由甲方负责。6、由于乙方仅负责安装设备，配合调试，因此甲方有义务协调厂家相关技术人员进行跟进调试。(二）乙方责任义务1、乙方必须保质保量按期完成本合同的安装及配合调试工作.2、乙方必须处理好同建设方的关系，应遵守有关规章制度。3、乙方必须严格按照施工管理条例施工,严禁任何有损甲方形象的行为。4、各个工序施工完毕，乙方应及时清理现场,做到工完场清；5、乙方应保证施工质量,为系统工程的调试提供保障,直到工程顺利验收合格.6、乙方必须遵守工地的各项管理规定，如有违反建设方管理规定遭到处罚，由乙方自行负责。7、设备安装必须由专业人员负责。8、乙方进场后,若实际工程量和原始清单中相应增加或减少，双方协商解决,原则上根据双方认可的清单量报价进行增减。9、乙方应按工地现场相关规定为施工人员配置安全防护用具并进行安全生产教育,如因乙方安全防护用具不全而造成的人身伤亡事故或因安全生产意识淡薄而造成的人身伤亡事故,由乙方自行承担。七、工程施工、验收1、按本合同约定乙方完成工程施工和安装调试后，协助甲方向建设方提供厂商质保证书、材料使用清单等符合技术规范的技术档案材料以及甲方所需的其他文档. 如甲方验收过程中对乙方设备及安装调试质量提出意见，乙方应当及时免费采取补救措施予以处理，并再次按规定向甲方申请验收。2、工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。3、系统安装、调试合格后，由乙方进行自检,自检合格并向甲方移交所有资料后三个工作日内甲、乙双方共同进行验收；验收合格后，甲方向乙方签发验收报告单并盖公章;八、违约责任：1、甲、乙双方均应当按照本合同的约定和中华人民共和国合同法履行,不得擅自单方解除合同或者违反合同约定；否则由违约方承担违约责任，并赔偿守约方的经济损失。2、乙方未按本合同约定期限将符合合同约定的安装、调试、验收合格的，应向甲方支付违约金，其支付办法是每延迟一日,违约金为甲方已付合同款项的每日百分之四，并赔偿甲方的经济损失。3、如甲方不能按照合同条款及时供应材料、不能按时足额支付工程进度款项，应向乙方支付违约金，其支付办法是每延迟一日，违约金为甲方应付合同总额的每日百分之四,由此造成的工程延误由甲方承担责任。4、甲、乙双方如有其他违约行为，造成守约方经济损失的，由违约方赔偿守约方的经济损失。5、因乙方原因在施工中给甲方及建设方造成损失，乙方应照价赔偿。九、合同的生效与终止本合同自甲、乙双方代理人签字并加盖章后生效，工程经甲乙双方验收合格和竣工结算后,所有条款即告自行终止。十、本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份,具有同等法律效力。十一、本合同自双方签字盖章之日起生效,双方履行完各自责任与义务，结清所有款项后自然失效。甲、乙双方发生纠纷应友好协商解决,协商不成可依法向合同履行地人民法院通过诉讼方式解决。十二、双方认可的合同附件作为本合同的组成部分与本合同具同等法律效力。十三、其它未尽事宜双方协商解决。十四、除本合同工程量清单范围内,每增加同等施工项目，产生费用按报价清单施工费进行签证，统一按实核算。其签证单作为合同的补充增加附件,具有同等法律效力。（本页无正文）甲方：（盖章） 乙方：单位名称：授权代表签字: 签字：签订日期： 签订日期: 附件：设备数量及报价清单建设工程施工钢筋劳务分包合同发包方：(甲方)分包方：（乙方)身份证号码:依据中华人民共和国合同法、建筑法以及建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等法规，为了完善项目部管理责任制，确保工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、实现项目管理目标，结合本工程特点，把基础主体钢筋分项承包给乙方施工，经双方协商,签订以下条款共同信守.一、 工程概况工程名称： 工程地点：工程内容：图纸内所有的钢筋工工作内容承包方式：包清工 二、 承包范围包括：所有的钢筋制作，压力焊、对焊等所有焊接工作，拆丝、套丝、扎丝、焊渣清理、制作成型、搬运绑扎、自带钢筋所有设备，做到文明施工，工完场地清,确保验收通过.三、 工期要求开工时间和竣工时间按甲方与发包方签订的总合同日期执行，即：义业主方、监理方开出开工令为准。总工期600天。四、 承包价格本工程按图纸实际建筑面积计算，执行平方米包干价，经双方协商一致，甲方按元/平方米(大写元/平方米）承包给乙方,包括上述内容的人工费和机械费。五、 付款方式 6栋6层付所完成工程量的75,12层付完成工程量的75%,主体封顶至主体部分的80%，遇到春节双方共同解决民工工资。工程完成验收合格并审计结束两周内付至95%,竣工验收时间为60天，过期不验收视为验收合格，余款5%无质量异议，保质期满一年内一次付清.六、 工程质量1、 乙方必须严格按照图纸施工，并按说明文件和国家颁发的有关规范、规章进行施工，接受甲方现场代表的监督检查.2、 质量等级：合格工程3、 乙方在施工中应按“施工规范要求"严格施工，经验收如出现严重质量问题,甲方有权终止施工合同,乙方无条件退场.4、 乙方在施工中质量不符合施工规范标准要求所造成的返工，乙方除了全部承担责任外，还需赔偿甲方的原材料损失费用。5、 工程质量：按图纸、按规范严格施工，质量按国家有关工程验收标准要求,一次性达到合格。按图施工，如有变更，甲乙双方视变更情况协商是否另加费用.如确需另加费用,甲乙双方要有书面字据。6、 乙方接受甲方管理人员和监理公司人员的管理，如发生顶撞、吵嘴、后果自负。情节严重的，无条件清退。七、 现场管理及安全文明施工1、 乙方负责现场施工的各项安全管理工作，做好安全防范，对施工人员进行遵纪守法，及现场规范制度要求和安全生产的教育。乙方工地的负责人和各工种办组长不能任意变动，未经甲方同意乙方随意更换上述人员，甲方有权从严处罚乙方。2、 乙方进场后的日常生活、生活费用由乙方承担,并保证现场清洁卫生.乙方绝对保证施工现场的安全和文明规范进行施工，如遇相关部门检查，属乙方责任造成的罚款由乙方全部承担。3、 在施工过程中，乙方按安全措施及规范进行施工,如有违反，发生的工伤事故,由乙方负责,不可抗拒因素造成的事故超出部分，甲乙双方协商解决。八、 履约保证金及违约责任1、 此合同双方签字盖章生效后与甲方大合同具有同等的法律效力。2、 此合同双方签字后，乙方需向甲方交纳劳务保证 金 壹拾万 万元人民币（从签订合同之日起，若两个月内不能开工，甲方应如数退还劳务保证金)3、 保证金返还日期：6层结构封顶返还完。九、 争议的解决方式合同履行过程中，如发生争议，双方协商解决,协商不成由工程所在地仲裁委员会裁定解决.十、 其他1、 本合同一式二份，签字盖章后生效，双方各执一份。2、 未尽事宜，双方协商另定。十一、农民工：若出现农名工到政府主管部门、甲方上访索取款项的，每发生一次,处以乙方贰万元罚款。十三、备注甲方签字： 乙方签字： 本协议签订时间： 年 月 日