建设工程设计合同（通用4篇）.docx

建设工程设计合同（通用4篇）建筑设计工程合同篇一XXXXXX公司（以下简称甲方）XXXXXX公司（以下简称乙方）按照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXX工程内容：XXXXX承包范围：包工包料开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：40天质量等级：合格合同价款（大写）：第二条图纸一、图纸提供日期：xxxx年xx月xx日二、图纸提供套数：两套第三条驻工地代表一、甲方驻工地代表及委派人员名单：二、实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：无三、乙方驻工地代表：第四条甲方工作一、乙方施工所需要的场地，由甲方在乙方进入现场前三日内清除干净，使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决施工现场遗留的问题。二、在乙方进入现场前三日内将施工所需要的水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场内指定地点，并保证施工期间的需要。施工期间所需水电费用由甲方负责。一、乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工。二、乙方提供营业执照、组织机构代码证、施工资质、安全生产许可证、法人授权委托书。三、向甲方代表提供工程进度计划的时间和份数：乙方进入现场二日内，一份。四、负责在交工前清理施工现场。第五条检查和返工乙方应随时接受甲方代表对施工质量的检查，如因质量问题需要乙方返工、修改，乙方应承担由返工、修改而增加的费用；如因甲方不正确纠正或其它非乙方原因而引起的经济支出，由甲方承担。第六条工程质量等级:合格第七条验收标准:一、按照建筑施工质量验收规范GB50300-20xx验收。第九条工程价款与支付一、总造价：二、付款方式：1、合同签订日起，甲方支付给乙方总造价40%预付款。2、施工进度完成80%支付总造价35%工程款，验收合格再支付总造价20%工程款。3、一年后支付总造价5%质保金。第九条乙方采购材料设备一、乙方采购材料、设备的要求：经甲方代表验收达到质量标准后方可投入施工。一、工程竣工后，由乙方于工程竣工验收合格后三日内，向甲方代表提交结算报告，并由甲方代表批准。第十一条保修一、保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算，保修期为壹年。二、由乙方提供的工程安装，因产品及施工质量问题，乙方在接到甲方通知后二日内派人修理。第十二条争议在履行合同中，如甲乙双方发生争议，其解决的程序为：自行调解、申请、提出起诉，在争议未果之前应保持施工连续，同时甲乙双方都要保护好已完工程。第十三条安全施工一、在施工期间，由乙方自行承担所发生的一切安全事故责任。二、乙方应遵守甲方厂规厂纪。第十四条其它一、本合同自协议条款约定后双方签字之日起生效，合同有效期为二年。二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。三、本合同内的未尽事宜，经甲乙双方共同协商后另签协议，与本合同具有同等效力。甲方（签字）：_乙方（签字）：_联系电话：_联系电话：_年_月_日_年_月_日建设工程设计合同篇二委托方_（以下简称甲方）承包方_（以下简称乙方）依照中华人民共和国经济合同法、建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。第三条双方责任1、甲方责任（一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。委托初步设计应提出以下资料：经过批准的设计任务书；选址报告；规划要求；原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。（二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。（三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。（四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。（五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。（六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。2、乙方责任（一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。（二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单）。（三）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。（四）乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。（五）对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。（六）勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。第四条勘察设计取费乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之_;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之_;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之_做为定金，完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之_，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。第五条经济赔偿1、甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。2、甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值_元计算，增补设计费。3、甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。4、甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。5、甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。6、由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。7、勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之_，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之_。（经批准生效）8、甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之_的违约金，但每天偿付最高额不得超过_元。9、乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之_。第六条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由_仲裁委员会调解仲裁或_人民法院判决。第七条其它1、合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。2、本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。3、本合同一式七份。其中正本二份（甲，乙双方各执一份），副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经手银行一份。建设单位（盖章）甲方代表：_电话：_开户行：_帐号：_通信地址：_（盖章）_年_月_日建筑工程设计合同篇三委托单位：_（以下简称甲方）设计单位：_（以下简称乙方）为了明确责任，分工协作，共同完成该建设项目的装修设计任务，根据国家设计合同条款的有关规定，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担_项目的设计，建筑面积为_平方米，计划投资约_元整建设地点在_。二、甲方的义务1、甲方应在规定的时间内向乙方提交装饰设计必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。甲方在乙方出施工图设计前，应确认平面配置图、天花吊顶图文件和能满足施工设计要求的资料，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证准确，不得随意变更。2、甲方及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与施工方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。4、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不转让给第三方重复使用。三、乙方的义务1、乙方必须按照甲方要求及时按进度提供施工方所需要的施工图纸。乙方必须向甲方提交完整的所有设计文件一式3份。2、乙方必须根据设计委托书，设计标准，技术规范，规程，定额等进行设计，提交符合质量的设计文件。3、初步设计经甲方审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。4、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计修改，参加竣工验收。四、设计的修改和停止1、原定委托书如有重大变更而重作或修改设计时，需经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按下条办法计算。2、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，同时按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。五、设计费的数量和交付办法1、经双方协商，如本工程由乙方施工设计费为_元，如不由乙方施工，设计费为_元。2、设计基本布局确定后，甲方先付给乙方30%的设计费，施工图完成后，甲方六、违约责任1、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付相关费用，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金，同时设计交付日期顺延。设计文件交付时间贰个星期。2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误1天，乙方应向甲方偿付相相当于设计费的0.5的违约金（甲方可在设计费中扣除）。3、因施工方施工质量低劣引起返工，或随意变更图纸或更改材料而达不到设计的预期效果，责任由甲方自己承担。七、其它本合同支付定金之日即生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同正本及附件一式二份，甲乙双方各执一份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日建设工程设计合同篇四工程名称：_工程地点：_设计阶段：_方案设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段的配合甲方：_建筑工程设计合同乙方：_签订日期：_年月日甲方：_乙方：_经方案比选甲方委托乙方承担夜景亮化设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：_1.1中华人民共和国合同法建筑工程勘察设计合同管理方法。1.2国家及地方有关建设工程勘察管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。1.4甲方提供并经双方认可的资料。第二条本合同设计项目范围及内容：_夜景亮化设计第三条本合同设计项目工作阶段及成果乙方按照本工程的工程进度分三个阶段进行第一阶段：_方案设计阶段2.1考察现有道路环境条件，包括地面条件、边界以及道路内外的视觉效果。2.2收集及整理有关图片及其它相关资料，设计阶段与甲方相互协调及开会讨论目前所有的图纸和资料，使之与设计主旨一致。2.3方案设计阶段的工作成果如下：_（1）反映总体设计的效果图；（2）说明设计构思的有关分析图、设计效果图；（3）表达主要设计构思及设计特色的方案一份。第二阶段：_施工图设计阶段2.4提供详细的施工设计图纸。2.5协助甲方编制工程进度安排。2.6制备及编制材料表有关的工程规范。协助甲方审理工程量清单，以便于甲方制订招标及合约文件。2.7与甲方一起，为投标单位提供招标答疑。2.8出席有关的工程协调会议。2.9其他；第三阶段：_施工阶段的配合2.10乙方在施工图完成后，需与甲方代表、工程承包商一同出席设计交底会议。2.11协助甲方招标、定标，审核厂家提供的照明设备是否符合设计要求。在工程定标以后，施工前根据设计要求确认物料品种规格及质量；2.12在施工前及施工期间应根据现场需要前往工地现场监督，以确保所有工程按图施工，制备初步验收接受建议书，其上注明需待修改更正的项目；2.13在施工前及施工期间应根据现场需要前往工地现场监督，以确保所有工程按图施工，最后的工程验收；2.14甲方或施工方在工程过程中要改动设计或物料，必须先书面通知乙方；2.15对甲方解决工程施工中出现的技术性问题，乙方必须予以及时的技术支持，在保证工程质量及设计效果的前提下提出解决方案。3、设计费用支付安排双方本着友好协商原则确定设计费为人民币（大写）：_，(如甲方需提供设计灯型样品，样品费用另行计算)；3.1设计费结算与支付方式：_本合同设计费用按照以下二个阶段支付：_合同签订后支付设计费总额的30%，设计图纸交付后支付设计费总额的30%，施工图交付后支付设计费总额的30%，照明工程竣工验收后十五日内一次性支付剩余设计费。第四条双方责任4.1甲方责任4.1.1甲方按本合同第三规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。4.1.2甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用与本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应付法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。4.2乙方责任4.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料。并对设计图纸的安全性负责。若因为设计缺陷造成甲方或第三方的伤害及损失，乙方有相应的赔偿义务。4.2.2乙方采用的主要技术标准是：_（1）国家和地方的现行政策、法规、技术规程和规范。4.2.3设计合理使用年限为10年。4.2.4乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。4.2.5乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。第五条违约责任5.1乙方对设计资料及文件出现的遗漏和错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度乙方责任大小向甲方支付赔偿金。赔偿金由双方商定，最高额为全额设计费。5.2由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付，应减收该项目应收设计费的千分之二。第六条其他6.1本工程设计资料及文件中，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商、甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。6.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。6.3本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成的按下列两种方式解决：_（一）提交工程所在地仲裁委员会仲裁；（二）依法向工程所在地人民法院起诉。6.4本合同一式4份，甲方2份，乙方2份。6.5本合同经双方签章后生效。6.6双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。6.7本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方名称：_乙方名称：_