现场施工承揽协议【实用文档】doc.doc

深圳市龙笛钢结构工程Shenzhen longdi steel structure engineering co.,ltd. 构建愉悦空间 建筑无限生活 现场施工承揽协议【实用文档】doc文档可直接使用可编辑，欢迎下载劳务承揽协议_ (以下简称甲方)_（以下简称乙方）乙方承揽甲方_工程，为了保证工程质量、安全和工期，根据中华人民共和国合同法、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释及其他法律法规,为了明确甲乙双方的责任范围,双方在平等协商的基础上达成如下协议，并严肃履行，具体如下:一、承包工程名称及内容:1、_。2、_。3、_。4、_。二、质量要求：1、 严格按照工程施工图、技术交底、相应的施工验收规范标准及公司技术部门的书面文件进行施工；2、 正确理解加工图纸及相关的质量技术文件,施工过程中，随时接受质量检查，对不符合质量的施工，需严格按要求进行返工维修；3、 对已加工完成的产品应采取必要的成品保护工作；4、 保证交工后可以顺利通过验收;三、工程进度款与结算支付1、甲方根据已乙方的工作情况，原则上以15天为周期为乙方发放工程进度款，具体的领款时间为每月日和日.进度款按照该周期内完成工程量的50%向乙方支付,若由于甲方工程款因故未能回款齐全，则甲方暂按乙方班组每位工人400元的标准支付乙方部分工程进度款,其余费用在甲方收到相应的工程款并满足本协议其他约定后支付。2、工程全部完工15个工作日后,乙方向甲方报送结算资料，甲方现场负责人和项目经理在7个作日内给予审核、确认并填写工程验收单和工程结算单，结算单的工程量以工程发包单位所确定的结算工程量为依据.3、甲方凭借工程验收单和工程结算单，由甲方成本部审核，在7个工作日后，办理结算，支付结算款至80;4、在甲方的开发商验收合格后,支付乙方结算款至95%；若未能通过开发商验收，不予办理此项结算；5、最后的5工程款作为保修款，在1年保修期满后支付；6、在办理结算期间,若遇到节假日或休息日，办理时间向后顺延；7、甲方只负责与乙方承揽人办理结算，然后由乙方给工人办理结算，甲方与工人不发生直接关系，但甲方有权监督乙方如实发放其乙方班组工人工资；8、乙方在施工过程中，按质按量顺利完成所有工作，结算时甲方可对乙方的表现给予奖励。若乙方在施工中不能保证质量、工期,甚至由于自身原因造成返工的，甲方将对乙方进行罚款。9、乙方在施工中因自身原因不能跟上施工进度,或在施工中出现严重失误造成巨大损失,甲方有权终止合同，或加入其他班组人员,并对乙方进行罚款.四、甲方责任范围：（写明我公司要提供的资料和要求:如1.甲方提供工程施工图；2。甲方提供技术相关的资料;3.甲方必须按照要求及时给付工程款等，请按照公司的实际情况写上几点）1、_。2、_。3、_。五、乙方责任范围：1、乙方在承揽甲方工程项目后，一律不允许再分包或转包给其他人，一经发现有分包或转包事实，乙方将以工程总价的20%向甲方支付违约金,甲方同时有权解除合同。2、乙方在签订本项目协议后，若出现乙方违约或停工，甲方将对乙方处以工程总价20%的违约金，并有权解除合同并另行安排其他班组进场施工。3、乙方应当承担由于质量不合标准，所造成必要的返工维修而产生的除人工费外，所有工料费等损失。4、乙方应当承担因工程质量低劣而无法挽救所产生的所有损失.5、乙方应当严格服从公司如下几项管理制度5.1质量、进度控制制度； 5。2安全生产制度；5.3劳动文明生产管理制度; 5.4公司成本控制制度；5.5材料及设备管理制度; 5.6甲方相关的行政、财务制度。（注：这几项制度应当由乙方阅读知晓,可以让乙方书面确认已经阅读知晓前述文件制度）6、乙方应当提供本合同所属班组人员名单及身份证复印件,并确认签字后,报至甲方。7、乙方必须同其所属的工人签订劳务关系合同，并交由甲方行政部存档。乙方从甲方所收到的工程款，属于其承揽班组所有工人工资，乙方将如实、合理地分发到所属工人手中。如若所属工人工资未得到及时支付,其带来的一切损失与后果由乙方负责,甲方并将采取一切措施追究其责任8、乙方在承揽甲方工程项目时,乙方必须主动给所属工人购买基本意外伤害保险.在办理购买手续时，由甲方代为办理,所发生的费用直接从进度款中扣除。乙方同时承担工人的工伤责任，即在乙方承包甲方工程项目的过程中,其所使用的工人出现的安全事故及工伤事故，由乙方自行负责承担，与甲方无关，甲方无需承担任何费用。9、乙方要制定自己所属工人的管理规范，对任何不听从指挥或不服从安排的工人可以通知甲方后，自行解除劳务关系。10、乙方要在甲方规定的时间领取进度款，并要如实的填写工资发放回单若有因工资而发生任何问题均由乙方自行负责，与甲方无关，而且甲方有权追究乙方的相关责任.六、工期、验收程序及质保期：1、施工工期：根据协商，甲方提前13天通知乙方做制作或安装前准备，乙方接到通知后必须按要求时间到甲方指定点或本合同施工现场，与相关项目人员确定材料、配件、工具、设备进场的具体时间和要求。制作、安装日期由甲方提前通知乙方，接到正式进场通知后，乙方必须及时进场安装，工期以甲方实际要求为准，乙方必须配合甲方工程进度施工，不得有任何的消极怠工情绪。2、每一道工序完成，乙方应提前一天通知甲方，验收合格才能进行下道工序，否则该工序被视为未发生项，结算时将从工程款直接扣除。3、质保期：质保期_年，验收合格后付至工程款的_%,留_%质保金：质保期内由乙方施工质量和原材料质量等造成的各种问题,由乙方无偿修复或更换。七、其它要求：1、施工中乙方接受甲方项目经理现场施工监督。2、班组人员无条件服从项目经理管理，项目经理有权给出相应的处罚；3、乙方在履行合约过程中，如有违约行为，项目经理有权提出甲方与乙方解除协议.4、施工中乙方应遵守甲方安全规程,并签订安全、文明施工协议。由乙方原因造成的不安全事故，责任由乙方自负。5、乙方施工过程中，不得损坏甲方的生产设施、设备，如有损坏乙方必须无偿进行修复.6、甲方根据与乙方合同规定,是否给乙方工人提供住宿场所，若甲方提供住宿场所,乙方要合理的安排工人住宿，并负责其宿舍管理，对不遵守住宿规定的工人，甲方有权拒绝其住宿请求。乙方及其所属工人在施工现场的生活用水、用电费用,需乙方自行承担，有甲方代理支付的,甲方直接从乙方承包工程款中扣除。7、在施工过程中，乙方不得以任何理由带领班组工人来公司滋事， 否则，公司将按聚众闹事处理并处以每次500元的罚款，直接从工程款中扣除。8、承揽班组负责人必须签收送货单或出货单,有不服从此项者，给予每次200元的罚款。9. 乙方在生产中产生的废料，乙方必须按甲方要求回收到甲方指定处.若发现乙方盗卖工地材料、废料、设备、工具等情况，甲方将对乙方不予结算，情节严重者交送公安机关处理;乙方在退还甲方材料、废料、设备、工具等物品时,须移交至甲方指定的人员及地点，否则所造成的一切成本费用由乙方负责,并由甲方行政部对乙方进行处罚，罚款直接从工程款中扣除.10、乙方在生产中无任何条件的服从甲方调配，工作按照甲方要求实施。11、未尽事宜双方协商解决。如因履行本协议发生纠纷，则双方约定甲方所在地法院为双方合意之唯一有权管辖法院。12、本协议自签字（盖章）后生效。13、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方:深圳市龙笛钢结构工程 乙方（承包班组):居民身份证号：甲方代表人（签名)： 家庭住址：电 话：年 月 日 年 月 日以职为生 团队至上 以客为尊 结果至上总包与分包施工现场安全管理协议书总包方【全称】：合肥市同创建设工程【或简称甲方】分包方【全称】：合肥市同创建筑劳务【或简称乙方】工程名称：滨湖顺园十标段2-6#、2-7#、2-8#楼及2#车库A区 工程地址：合肥市滨湖新区嘉陵江路南侧，西藏路西侧 承包形式：劳务分包专业分包为了加强施工现场管理，落实各级安全生产责任制，杜绝重伤以上安全事故的发生，保障企业安全生产，依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法及中华人民共和国合同法结合本工程特点，经甲方双方协商，特制定本协议。具体内容如下：一、安全生产管理指标1、工程死亡事故为零。2、工程重伤事故为零。3、工程轻伤事故不得超过3 人。4、无重大生产火灾事故及设备事故。控制、预防环境污染，对废水、废气、固体废弃物、噪声、扬尘进行有组织控制，确保达到国家和地方标准排放，保护生态环境。5、提高员工健康水平，职业发病率为零。6、积极配合总包创建合肥市文明安全工地。甲方责任：1、根据甲乙双方合同为乙方提供满足健康安全的施工环境和有关安全管理标准、制度，对乙方贯彻落实国家有关法规及甲方的安全规章制度的行政情况进行检查。2、严格审查乙方施工资质、营业执照、安全许可证，不得发包给不具备施工资质、营业执照、安全许可证的企业。3、在乙方进场时对其进行入场安全教育，经考试合格（70分）者方可上岗，有义务组织乙方学习甲方有关安全管理的各项规章制度。4、分项工程施工前，甲方专业工程师须对乙方进行有针对性的书面安全技术交底。5、编制本工程应急救援预案及预防职业病、突发灾害、疫情的防范措施，并组织乙方有关人员对应急预案进行演练，确保应急救援能力。6、负责编制现场安全技术措施（方案）和专项安全防护设施搭拆方案，并监督乙方按照方案搭设。7、甲方安全经理（安全负责人）每周一须组织本施工现场分包单位进行周一安全教育，对上周安全情况进行总结和对本周安全工作进行安排，宣布本周安全注意事项（周一安全交底），并做好周一安全教育记录。8、负责编制现场一级和二级电箱以上临电设置方案，审核乙方报送的所辖施工区域的二级电箱以下临电设置方案，提供现场一级和二级电箱，对现场一级和二级电箱及主电缆进行管理和维护，监督乙方对所属施工区域二级电箱以下的临电设施的管理、维护。9、负责组织乙方参加甲方每周的定期安全检查，对现场的防护、临电管理、机械安全进行检查、讲评，督促乙方落实安全隐患整改措施。甲方权利1、对施工现场的危险源进行识别、评价，制定重大危险源预防控制措施。有权对整个施工现场的安全管理工作进行协调和监督管理。指导、监督、检查乙方的职业健康安全管理工作，对乙方施工中的违章指挥、违章作业和安全隐患提出整改意见，督促、检查乙方的隐患整改落实情况，必要时协助乙方进行隐患的整改工作。2、对乙方未建立健全安全管理体系，未按规定配置安全员的不允许经常施工。乙方安全人员必须服从甲方安全部门的管理，协助乙方安全部门做好现场安全管理工作。3、对甲方提供的机械设备、机具安全负责管理及维护，督促乙方对其携带进场的机械设备、机具进行管理、维护。对现场机械设备、机具安全进行检查，对存在的安全隐患提出整改意见，督促乙方有关人员进行整改。4、对乙方采购的重要劳动防护用品（安全平、兜网、安全带、安全帽）及小型电器设备（配电箱、漏电保护器、电线、电缆）进行抽查，必须在甲方提供的合格分供商处采购，如乙方私自采购甲方合格分供商以外重要劳动防护用品及小型电气设备，按照施工现场奖罚规定对有关人员进行处罚并没收违规采购的以上产品。对乙方使用不合格防护用品及小型电气设备的，按有关规定进行处罚。5、对现场搭设完毕未投入使用前的安全防护措施，安装调试完毕未投入使用前的机械设备、机具，敷设安装完毕未投入使用前的临电设施组织有关部门、人员进行验收，符合安全使用要求方准投入使用。6、对乙方在施工过程中违反有关安全管理规定、有违章现象发生、安全问题整改不到位或拒不接受甲方的正常安全管理的，根据问题的严重程度依据甲方的施工现场奖罚规定进行处罚。乙方施工中存在重大隐患或险情时，甲方有权对乙方停工整顿，直至与乙方解除合同，请退出场。7、在乙方退场时与乙方办理现场安全防护措施的移交手续后方可办理乙方的退场会签手续。8、乙方出现安全事故，甲方有权根据责任情况对乙方进行处罚。对乙方未经甲方同意擅自增加或调换人员，一旦发生伤亡事故追究乙方的责任。9、督促乙方为本队职工办理工伤保险。乙方责任：1、进场前将本企业的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、进场人员花名册及身份证复印件、进场人员身体检查表、携带进场的机械、机具一览表、特种作业人员及机械操作工操作证的原件报甲方安全部门。进场职工必须办好所在地所需办理的各种证件，严禁使用未成年工、童工、超龄工和安排女工从事禁忌劳动。2、严格遵守国家、地方政府有关安全生产、职业病预防及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行甲方的各项安全管理规章制度。3、建立健全安全生产管理体系，逐级落实各级安全生产责任制。本队人员在50人以下设一名兼职安全员，50200人以内必须有一名专职安全员；200500人必须设两名专职安全员；500800人设三名专职安全员；1000人以上设5名专职安全员。专职安全员必须持证上岗，乙方专职安全员的日常工作纳入甲方安全管理体系，乙方安全员必须服从甲方安全部门的管理，每天对本队施工区域的安全情况进行检查，做好检查记录，并将检查结果向甲方安全部门汇报。4、乙方进场人员必须接受甲方的入场安全教育。乙方须对本队作业人员以班组为单位进行安全操作知识教育，做好本单位进场人员的安全教育，积极组织本队职工参加甲方组织的各种安全知识、规章制度的教育和培训，提高作业人员自我保护意识，使工人具备从事建筑施工活动，避免危害、防范风险的意识、知识和具备执行施工安全技术操作的能力。5、接受总包方应急救援预案的培训、演练和所分配的职责。服从国家、政府防范突发灾害、疫情的指令、规定与要求。在甲方组织指导下，能够严格贯彻实施。6、负责依据建筑施工现场临时用电安全技术规范（JGJ59-2021）编制本队施工区域二级电箱（由甲方指定）以下临电设置方案，报甲方技术部门审批，并按照审批后的临电设置方案对本队所属二级电箱以下的三级电箱（从二级电箱引出通往作业面的可直接接电动工具及临时照明电箱）、临电线路及（生活、施工）照明设施进行敷设、安装、维护和管理。临电方案应向电工进行安全交底。7、乙方的特种作业人员及机械工必须是经培训合格人员，并持证上岗。8、每周一乙方现场负责人须组织本队全体职工接受甲方安全部门进行的周一安全教育。9、每天上班作业前乙方班组长须对本班组人员进行班前安全交底，做好班组活动记录。10、乙方作业班组在分项工程施工前必须接受甲方的作业指导和安全技术交底，班组工人必须对交底内容签字认可，并在作业中遵照交底要求执行。11、服从甲方的安全管理，保证本队施工区域的安全管理达标，现场临时用电、机械设备、安全防护齐全、完好。接受和配合甲方的安全监督检查，乙方现场的所有安全设置、防护设施必须依据甲方编制的相关安全技术施工方案进行搭设、安装，乙方必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报甲方安全部门，经甲方安全部门确认后方可使用。12、乙方携带进场的机械设备、机具必须是合格产品，乙方须对携带进场的机械设备、机具安全负责管理、维护及检查，对甲方和自查发现的安全隐患落实整改措施。对由于乙方使用不合格机械设备、机具造成施工的，由乙方自行承担责任。13、参加甲方组织的每周定期安全检查，落实安全隐患整改措施。14、严格按照公司规定，对指定的安全防护用品（安全平、兜网、安全带、安全帽）及小型电器设备（配电箱、漏电保护器、电线、电缆）必须在甲方提供的合格分供商处采购，以满足施工安全的要求。以上物资在使用过程中有质量问题应停止使用并及时向甲方主管领导汇报。15、安全防护设施、脚手架搭设完毕必须经甲方组织有关人员验收合格后方可使用，做好日常维护与管理，退场时与甲方办理安全防护设施、脚手架的移交手续。安全防护措施、脚手架的拆除必须在接到甲方专业工程师的施工指令后方可拆除，不得私自拆改甲方的任何安全防护设施，若因施工必须拆改，须向甲方主管领导报告，经批准后方可拆改，并做好临时防护设施和警戒，在施工完后须立即恢复该处的安全防护措施。16、乙方进场设备、机具填表后报甲方安全部，并须甲方验收合格后使用，保证所用机械设备的安全装置齐全有效，机况良好，不得带病运行。17、乙方负责敷设、安装的临电设施必须经甲方有关部门、人员验收合格后方准投入使用。18、做好班前祖业环境的安全检查，发现隐患及时采取必要的整改措施，对需甲方协助整改的及时向甲方汇报。19不违章指挥、不违章作业，对甲方及自检提出的安全隐患要及时定人、定时间、定措施落实整改。对乙方工人多次违章、屡教不改和管理人员玩忽职守，忽视安全生产，违反安全规章，违章指挥，强令工人冒险作业的，甲方有权按施工现场奖罚规定的有关条款加倍处罚；若因此而引发安全事故的，乙方必须承担相应责任。20、必须为本队施工作业人员提供必需的劳动防护用品，防止工伤事故及职业病的发生。必须按规定组织本队职业病危害作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗时及应急的职业病健康体检，并在职业病危害作业人员进入现场施工前向甲方提交相关体检资料。21、乙方发生各类工伤事故、职业病及未遂事件严禁隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告甲方主管领导及安全部门。22、必须保证进场施工人员的相对稳定，人员发生变动须提前向甲方汇报，严禁乙方私自调换和增加人员。新调动进场的工人和变换工种的工人，要单独进行有针对性的安全教育，经考核合格后方可上岗，并做好教育记录。23、按规定为所属员工（包括作业工人）办理工伤保险，支付保险费。乙方权利1、作业前有权要求甲方进行作业指导和有针对性的安全技术交底。2、有权拒绝甲方管理人员的违章指挥和拒绝在不安全的环境中作业。对甲方有关人员在检查、执法过程中违反规定的做法有权向甲方主管领导提出申诉。三、乙方交纳安全管理保证金的数额：1、依据国家有关规定实行安全生产风险抵押金制度。生产经营单位发生生产安全事故时，安全生产风险抵押金转作事故抢险救灾和善后处理所需资金。抵押金数额按合同总价的2%交纳抵押金，超过20万元的按照20万元缴纳。抵押金交至财务部门，施工结束且在施工过程中未出现重伤及重伤以上安全事故，安全考核合格的单位，办理手续，给予退还。乙方发生生产安全事故时，安全生产风险抵押金转作事故抢险救灾和善后处理所需资金。2、如安全生产风险抵押金在分包工程年度结算前已扣完，甲方有权要求乙方适当补交安全生产风险抵押金，金额与入场安全生产风险抵押金数额等同，在工程结算结束后，将安全生产风险抵押金的剩余部分返还乙方。四、施工现场奖罚规定1、奖励1.1、在施工生产中，具备以下条件的给予奖励，奖励金额100300元。1）、及时发现事故隐患，督促、消除和预防重大事故的有功人员。2）、坚持原则，杜绝了安全事故的有功人员。3）、在抢救工伤及事故中的头功人员。4）、为确保安全生产积极进行革新、发明创造，提出合理化建议，作出突出贡献的人员。2、处罚2.1、施工现场个人违章指挥、违章作业2.2、施工现场构成以下严重违章和重大隐患，每项处以1000元5000元的罚款。1）、安全管理体系有缺陷，作业队安全管理人员未按规定配备。2）、开挖沟、槽等土方施工，超过1.5米深未按规定放坡或做支撑。3)、脚手架操作面上未满铺脚手板，漏洞大、有探头板、飞跳板、脚手架未按规定与建筑物拉接。4、井架、龙门架、卸料平台无防护门，吊笼无门，无超高限位，进料口无防护棚及安全设施未经安全验收投入使用的。5)、四口、临边无防护。6)、施工中不按规定设置安全网。7)、施工中由高处往下投掷、掉落物料。8)、塔式起重机电缆线破损严重且无卷线器。9)、塔式起重机限位、保险有一项失灵。10)、塔式起重机或提升设备吊索具破损严重。11)、电锯、电刨无防护设施。12)、施工现场的配电系统不按规定装设二级漏电保护装置或漏电保护装置失灵。13)、施工现场的电气线路老化，电器损坏、失修严重。14)、施工外用电梯限位装置有一项失灵。15)、安全检查出的问题未按规定复查、整改。16)、消防器材、设施配备严重不足，存在重大火灾隐患的。2.3、违章人员（个人）的罚款由其所在单位负责督促执行，因分包单位对本队违章人员负有管理责任，如违章人员无力按时交纳或离开本工地无法交纳罚款的，一律由其所在单位负责交纳。所有罚款支付须于罚款通知单规定的期限内及时交到项目主管部门。如分包单位或违章人员在规定时间内拒不缴纳安全罚款，在分包单位的安全生产风险抵押金中进行加倍扣除。2.4、乙方必须保证在本工程的安全与文明施工，除承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款外，还要赔偿因此给甲方造成的名誉损失，每发生一起安全事故或死亡事故，按合同总价款的 0.3%给予处罚。四、补充条款五、协议书说明1、乙方在竣工和退场时，必须到甲方有关主管部门办理退场会签手续，甲方对乙方对本协议书的执行情况签署意见，乙方办理完会签手续后方可退场。2、本协议与甲方根据现场情况制定的其他现场管理措施均视为双方合同的补充部分，亦可作为现场安全管理措施独立有效执行。3、未尽事宜在工作中进一步完善。4、本协议书一式三份，甲乙双方各执一份。报监理公司备案一份。5、本协议经双方签字盖章后生效，工程完工经甲乙双方验收办理完结算后失效。六、协议书签订协议签订时间：年月日甲方：单位名称（盖章）乙方：单位名称（盖章）项目负责人（签字）项目负责人（签字） ： ：安全协议书（甲方）：（乙方）：为切实加强施工现场安全生产管理，依照中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国合同法以及国家电网电力安全工作规程、电力建设安全工作规定等，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均须严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产，施工期间甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。一、甲方的权利、责任和义务1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查，及时协调和解决施工中出现的问题。2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查，及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按规定给于考核罚款，严重时有权停止作业，进行必要的整改。3、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。4、对乙方提供的不符合安全要求的施工机械、工器具、安全用具、安全防护用具有权拒绝使用，现场安全设施不满足安全需要不允许开工。5、不得安排乙方人员从事与本工程无关的工作。二、乙方的权利、责任和义务1、乙方必须贯彻执行有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业管理规定及甲方制订的有关安全施工、文明施工等相关施工管理规定和现场各项规章制度。2、乙方应按中华人民共和国劳动法等法律法规用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。凡已登记的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替，需调换、增补或调动人员者，均须进行安全教育并报甲方。3、乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具。4、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期，所使用的各种施工用具等均应符合施工要求。5、乙方应对其施工人员加强管理，并对其在施工期间的所有行为负责。在开工前必须对全体施工人员进行全面的安全规程、消防安全、电力设施保护和社会治安等方面知识的培训教育。施工中必须严格执行电业安全工作规程、电力建设安全工作规定及和甲方对安全、文明施工的有关规定和要求。6、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施，并对施工地段采取的安全技术措施、施工安全负责。7、乙方对所承担的施工项目须制订施工方案，复杂或危险性较大的工作制定三大措施(组织、技术、安全措施)，经甲方审查合格后监督实施。8、乙方应自觉接受甲方的监督和指导。对甲方提出的安全整改通知，务必及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方。9、乙方施工人员必须听从甲方相关人员安排，在指定区域进行施工和相应活动，不得擅自进入非施工作业的业主方其它生产场所。如有可能触及或接近带电线路情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。10、乙方有权拒绝甲方的违章指挥，发现甲方有违规强迫施工行为，应积极向甲方上级主管部门或行政主管部门申诉，由此造成的经济损失由甲方负责。11、如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全操作规程、规定及违反本协议所列安全事项等而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担全部损失及责任。12、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。三、处罚办法1、乙方施工人员违反甲方有关安全管理办法时，按办法中的相关规定对乙方进行处罚。2、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽，未佩带安全帽进入现场罚款100元。3、禁止施工人员酒后作业，违者罚款100元。4、高空作业不系安全带每次罚款500元。5、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违者罚款100元。6、施工人员未经允许擅自进入施工区域以外的甲方生产场所，罚款200元。7、不按规定时间上报施工中的安全情况或不按规定及时上报施工中发生的不安全情况，罚款500元。8、乙方使用童工、工作人员年龄超过55岁、工作人员有电力生产职业禁忌症及高空作业禁忌症的，每使用1人罚款500元，同时责令乙方限期清退，逾期不清退的按日加罚100元。9、施工中，乙方对甲方提出的安全隐患不及时整改，罚款2000元，情节严重或对甲方造成影响的，停止该项工程合同的执行，同时负责赔偿甲方的损失。10、因人员违章造成火情罚款500元，造成火灾罚款5000元。11、乙方未经甲方允许即开工，甲方有权责令停止施工并罚款3000元。12、施工中，因乙方责任造成的人身重伤及以上人身事故、对甲方设施造成损失损坏的，乙方要承担全部责任并负责赔偿损失。四、其他1、本协议书一式四份，甲乙双方各保存二份。2、本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时，签定本协议。施工合同到期后，至本工程完工，施工人员全部撤离施工现场止本协议同时终止。甲方： 乙方： （盖章）（盖章）委托代理人：委托代理人：签署地点：签署日期：她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，  她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，  她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，  她含着笑，背了团箕到广场上去  晒好那些大豆和小麦，  大堰河，为了生活，  在她流尽了她的乳液之后，  她就用抱过我的两臂，劳动了。  大堰河，深爱着她的乳儿；  在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，  为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，  为了他，走到她的身边叫一声“妈”，  大堰河，把他画的大红大绿的关云长  贴在灶边的墙上，  大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；  大堰河曾做了一个不能对人说的梦：  在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，  坐在辉煌的结彩的堂上，  而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”    大堰河，深爱她的乳儿！  大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。  她死时，乳儿不在她的旁侧，  她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，  五个儿子，个个哭得很悲，  她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，  大堰河，已死了，  她死时，乳儿不在她的旁侧。  大堰河，含泪的去了！  同着四十几年的人世生活的凌侮，  同着数不尽的奴隶的凄苦，  同着四块钱的棺材和几束稻草，  同着几尺长方的埋棺材的土地，  同着一手把的纸钱的灰，  大堰河，她含泪的去了。  这是大堰河所不知道的：  她的醉酒的丈夫已死去，  大儿做了土匪，  第二个死在炮火的烟里，  第三，第四，第五  而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。  当我经了长长的飘泊回到故土时，  在山腰里，田野上，  兄弟们碰见时，是比六七年钢结构工程施工承包合同书 发包方：(以下简称甲方） 承包方：(以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法及有关规定,为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。 一工程概况 (1）工程名称: (2）工程地点: （3)工程范围和内容:本房为单跨钢结构厂房，按图纸施工。 （4)建筑外包面积:1054平方米。 (5）工程总造价:本工程总造价人民币（大写):陆拾万元整 （小写￥：600000。00元) 二、钢结构施工准备 (一)甲方： (1)做好建筑红线以外的“三通”,负责进场道路的维修，保证施工材料能运达到场。 (2）负责接通施工现场的施工用水源、电源、要求能满足施工用水、用电的需要,做好红外线以内场地平整,拆迁障碍物等工作及提供相应资料。 三、钢结构工程期限 (1)根据需要，商定工程总工期为120天(日历天,以甲方预付款到帐之日起计算),2021 年6月 1日至2021年10月1日规定范围内的全部施工完毕,如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的， 工期相应顺延。 四、钢结构工程价款的支付与结算 (1）本合同的总造价经双方约定后,任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。 （2）本合同签订后，甲方须付预付款10%计人民币60000.0元作为合同定金及备料款,乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的 20 %计人民币120000。00元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的10%,计人民币60000.00元作为工程进度款,工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的45，计人民币270000。00元作为工程款,剩余5作为质保金，在工程结束两年以后,无质量问题返还。 （3)工程竣工验收后,甲方方可使用，未经验收,甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。 (4)如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失,甲方应承担相应经济责任。 (5)本合同结算方式:现金结算。 五、附则 （1)本合同一式二份,甲乙双方各执一份。 （2）本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后即生效。 (3)本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 附： 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人： 本合同签订日期:年月日