电工承包施工合同样本【实用文档】doc.doc
电工承包施工合同样本【实用文档】doc文档可直接使用可编辑，欢迎下载电工承包合同甲方：身份证号：乙方：身份证号:甲方在公司内部对鲁信影城罗庄店装修电工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商,根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务,本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同.乙方按照盖章确认的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范，负责鲁信影城罗庄店初消防外的所有水电、网线布置、监控布线的施工，。1 工程地点:临沂市罗庄区财富广场三楼鲁信影城罗庄店2 工程工期:工程工期依据装修总进度为准3 合同价款本合同对本项目的水电工程内容实行单价包干,包干总价为：人民币140000元，大写拾肆万元整。3.1 该包干为甲方提供施工物料及相关施工设备，乙方提供施工及技术支持3.2 该包干如超过3400平米，工程需追加工程款.3.3 在工程实施过程中，本合同的综合包干价不因市场价格（含设备及人工）的变化及工程量的增减而调整.3.4 付款方式3.4.1 本协议签订之日甲方向乙方支付进场费。3.4.2 依据施工计划双方协商于本合同签订之日40日内支付工程款 。3.4.3 乙方施工结束后经甲方验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项。4 工程质量保修：按照附件一中的约定执行.5 违约责任5.1 因甲方原因未按本合同约定向乙方支付合同款，每延迟一天，甲方向乙方支付本次应付合同款2的违约金.5.2 因乙方原因导致工期延误的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币500.00元的违约金。延迟工期达10日历天的，甲方有权解除本合同,未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。5.3 乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，每发现一处,乙方向甲方支付违约金人民币1000元,且由乙方负责更换、重作，承担所有费用,并承担由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。5.4 乙方不按约定的竣工时间完成工程施工和验收、无条件交付给甲方或以任何理由和借口拖延交付，如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程，甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程，并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3违约金外，同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。5.5 乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善，或未能在合同约定的工期内完成本工程，甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容，由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除，无需乙方签字认可，且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。5.6 乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务，乙方应承担违约责任，每出现一次，乙方向甲方支付违约金人民币200元-2000元。5.7 凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除(甲方可选择扣除时间、扣除方式),且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。 6 甲乙双方约定：6.1.1 所有材料的质量、数量应与库管员当面清点，检查并签字确认。出库后发生的材料数量不对,材料（特别是洁具)损坏由班组自行负责,照价赔偿.6.1.2 乙方必须按照甲方规定的节点时间完成相应的工作，如乙方2次以上未在甲方规定的节点时间完成相应的工作,甲方有权勒令退场。费用按完工的60结算。6.1.3 施工按照工程图纸为准,如需改动需双方协商确认后执行，任何一方不得随意更改。6.1.4 乙方需严格要求施工人员进行安全施工,并配合甲方对于安全方面的要求及监督。如未按照甲方要求造成的安全事故（损失在3000元以内的事故）由乙方自行承担。7 本合同双方签章后生效.本合同一式叁份，叁份合同及其附件具有同等法律效力.7.1 本合同未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分，均具法律效力。7.2 甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时,应及时协商解决，协商不能达成一致时，双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。附件一：工程质量保修书。甲 方 （手印）： 乙 方（手印)：身份证号: 身份证号：日 期：日期：附件一工程质量保修书甲 方:乙 方：甲乙双方根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法,经协商一致，对本工程签订质量保修书。 1 质量保修范围和内容：乙方在质保期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担乙方承包范围内全部工程的质量保修责任。2 质量质保期2.1 本工程的质保期为1年，质保期从本项目竣工验收合格并交付之日起开始计算。3 质量保修责任及职责3.1 材料检验与验收责任3.1.1 乙方对甲方供应的材料有监督和协助抽查义务，因不合格材料的使用导致的维修，乙方承担相应的连带责任.3.2 保修责任3.2.1 质保期内所发生的质量缺陷乙方须无条件及时修缮处理，并承担因乙方原因给甲方造成的全部损失。3.2.2 保修质量须符合国家或行业现行的相关强制性标准、施工验收规范、设计文件及本合同对工程质量的要求，。3.2.3 维修联系人：乙方应在工程移交时确定质量保修联系人,其联系 应保持24小时畅通，甲方仅以 通知乙方联系人(以甲方的 报事记录为准）。如在质保期内联系人及联系 有更改,乙方应提前通知甲方,否则，无法联系时,视为乙方已经收到甲方的通知，乙方不得对此持有异议。4 维修时间4.1 质保期内出现质量缺陷，乙方接到甲方通知后，必须在48小时内到指定地点报到，并与甲方有关人员共同踏勘现场,乙方应在甲方要求的合理期限内完成维修工作。如有特殊原因确无法按期完成，乙方需提出具体原因， 甲方签字认可后方可延期。4.2 质量保修完成后，由甲方验收.5 保修费用：5.1 乙方在规定时间内按照约定的要求处理完成因质量缺陷造成的维修工作，其费用自行承担。5.2 保修期过后如需维修则甲方需支付乙方相关维修费用。甲 方： 乙 方：日 期: 日 期：5水电暖安装建设工程施工合同项目名称：签定日期: 2021 年月日水电暖安装工程施工合同甲方（发包方）:身份证号：乙方(承包方)：身份证号:依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就陕西通惠环保人力设备制造厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致,订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：第一条、工程概况：1、工程名称：陕西通惠环保人力设备制造厂区规划水电安装部分工程。2、工程地点:陕西省西安市高陵县第二条、承包范围：本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保(手套、安全帽等）等。第三条、承包具体工作内容：乙方承包各项内容均包括,熟悉施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。第四条、承包方式：包工、包料。第五条、承包合同工期：总日历天数跟随模板及泥工工期。5。1开工日期:甲方提前2天通知乙方进场。第六条、施工质量：乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。材料等级标准：按非国标等级标准执行.（PVC管、铜线）第七条、工程量计算方式及承包价款：按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米（大写）元整（元/M2），总面积 M2,合计工程款（大写)（￥元）.第八条、工程付款办法：甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款，在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量,于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款,主体完工后按第七条价款计算预付乙方40的工程款,待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7的工程款，剩余的3作为维保金,待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项.第九条、双方权利和义务:9.1甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底.具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。9.2乙方必须有一定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地.9.3文明施工：乙方必须做好文明施工。第十条、违约：双方均应严格遵守中华人民共和国合同法及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方所有损失.乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。第十一条、争议：履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。第十二条、其它：本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。第十三条、合同管理：本合同一式贰份，双方各执壹份,具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成,结清工程款后失效。甲方: 乙方：（盖章）: （盖章）：201年 月 日 201年 月 日身份证复印件黏贴处 身份证复印件黏贴处 26 / 26道路建设施工合同样本精品文档 道路建设施工合同样本 在市政道路建设中,沥青道路施工技术的应用相对广泛，具有十分重要的应用价值与发展前景.那么对于道路建设施工合同你是怎样理解的呢？以下是在学习啦小编为大家整理的道路建设施工合同范文，感谢您的欣赏。 道路建设施工合同范文一 甲方： 乙方： 为确保宰能村扣香公路按时、按质、按量完成,经甲乙双方共同协商,达成如下协议: 一、公路建设路线及工期要求: 1、公路建设路线为宰勇大寨至扣香自然寨。 、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。 二、公路建设的内容: 公路路基开挖工程。 三、公路建设技术要求: 1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6。1米；每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6.1米. 、线型要求满足行车顺适,特殊地段最大纵坡不得大于10，纵坡长度不得大于80米，弯道最小半径不得小于15米. 、土质边坡按1：0。5-1：0。75，坚石边坡按1：0.2，软石边坡按1:0。3的标准进行开挖。 1 / 11 精品文档 四、工程验收及付款方式: 1、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收. 、工程承包经费为每公里2.75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用;整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。 五、施工安全责任: 乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施,按照安全操作规程施工,达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负,甲方概不负责. 六、双方的权利、责任和义务: 1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担. 、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的,从第3天算起，每天按1000元计支付乙方的误工费。 、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。 、甲方必须派员协助乙方进行施工。 、本合同一式三份,甲乙双方各执一份、乡人民政府一2 / 11 精品文档 份，自双方签字之日生效。 甲方: 代表： 乙方： 代表： 年月日： 道路建设施工合同范文二 发包人：(简称甲方） 承包人: （简称乙方) 依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况,双方就本建设工程的施工事项达成如下协议： 一、 工程概况 工程名称:政协办公楼室内维修改造工程 工程地点：托县政协办公楼 工程内容:楼内墙面，天棚刮腻；钢窗维护刷漆,办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖维修；卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理 二、合同工期 开 工 日 期:00年 0月 01 日 计划竣工日期:00年 1月 01 日 预计合同工期:90天 三、承包方式和合同价款 （一）采用包工包料和总承包形式； 3 / 11 精品文档 (二）合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算,预付30工程款,待工程完工结算后一次付清剩余70工程款; （三)具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。 四、发包人（甲方）责任:依照合同按时拨付工程进度款。 五、承包人(乙方)责任： 1、 按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工; 、 保质保量完成甲方指定工程项目； 、遵守施工现场环境管理，安全管理,文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。 六、工程质量及验收 1、 乙方在施工中必须支持百年大计、质量第一的方针,严 格贯彻执行国务院建设工程质量管理条例，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。 、 乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或 甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。 4 / 11 精品文档 、 乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料 不准提前使用。（钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家)。 七、 工程款支付方式 工程开工后,按工程进度付工程总造价的30,工程竣工验收合格 ，并结算后一次性付清70 八、质量保修 按照国务院1999年建设工程质量管理条例保修的规定负责. 九、违约责任 1、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方承担。 、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。 、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，情况严重的另行议定。 十、其它约定事项： 甲方：法人代表：（签章) 乙方:代表人：(签章) 年月日: 道路建设施工合同范文三 甲方:XXXXXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXXXX 5 / 11 精品文档 甲、乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国道路交通安全法及其他相关法律、法规，遵循平等、公平、诚信的原则，就泸州酒业集中发展区道路交通安全设施施工的相关事宜协商一致,具体内容如下: 一、工程概况 (一）工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. (二)工程地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. （三）工程范围:道路标线施划、道路标志标牌安装,具体施工内容见附图。 （四）承包方式:包工包料。 (五）材料及工艺补充说明见施工附图。 二、合同工期及顺延条件 (一)施工工期 合同总工期以实际进场施工之日起计算，约五十三天,竣工日期为2021年11月25日. (二）工期顺延条件 1.甲方未能按约定提供施工图纸; 。设计变更或工程量增加; .因停水、停电、停气造成乙方停工累计超过24小时; .因其他不可抗力造成乙方停工累计超过24小时. (三)乙方满足工期顺延条件后1个工作日内，以书面形式向甲方提出顺延要求,甲方在收到报告后1个工作日内6 / 11 精品文档 予以确认，逾期不予确认，视为同意顺延工期。 三、施工及安全要求 (一)施工要求 1.甲方应协助乙方办理相关施工允许手续，协调各方面关系。 .乙方应严格按照国家相关要求,无偿为甲方设计施工规划,在合同签定后七个工作日内,将规划方案提交甲方. 。乙方自接到甲方施工方案审查合格的通知后，七个工作日内完成主构件的加工并运抵工地现场。 。乙方严格按照施工图纸中的要求进行采购和加工，并提相关材料供质量保证书。 。乙方应严格按照施工允许凭证中明确的施工要求文明施工，因未按要求野蛮施工造成的损失由乙方承担全部责任. (二）安全要求 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并接受甲方代表的监督检查。 四、工程质量、验收及质保 （一）质量标准 乙方应严格按照钢筋混凝土设计规范GBJI0-87、公路交通标志和标线设臵规范JTGD822021明确要求施工，7 / 11 精品文档 保证工程质量。 （二)工程验收 1。乙方提前十个工作日将竣工验收通知，以书面形式送达甲方，如甲方不能按期参加验收，须在三个工作日内书面回复乙方，并另行商定验收日期。 。甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期未组织验收的，视为工程竣工并合格。 .自工程竣工验收合格后,自验收合格次日起三个工作日内办理工程移交完毕。 （三）工程质保 自工程竣工验收合格次日起壹年内为工程质保期,乙方对工程负责保修，质保期内除不可抗力因素造成的工程维修外,涉及的材料费、人工费等所有费用，由乙方全部承担,质保期届满后，乙方提供终身维护服务。 五、合同金额及费用结算 (一)合同金额:人民币贰佰捌拾叁万陆仟肆佰捌拾叁圆，小写,2,836，483元。 （二)自合同签订后五个工作日内,甲方向乙方支付合同总额的30作为第一阶段进度款。 （三)自设施安装完成后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%作为第二阶段进度款。 （四)自工程竣工验收合格次日起二十个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的15%，作为第三阶段进度款。 8 / 11 精品文档 (五）合同总额的5%作为质保金，保修期壹年，在质保期内未出现质量问题的,甲方于质保期界满后十个工作日内，将质保金全额支付给乙方。 六、违约责任 (一）甲方违约 因甲方原因未能按合同约定,按时支付工程进度款，造成乙方工期延误，甲方应承担因工期延误产生的材料保管、误工等附加费用. (二)乙方违约 1.除不可抗因素，由于乙方的原因未按本合同规定的日期全部竣工验收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同总价款千分之一违约金，计算至全部工程验收合格之日时止。 .因乙方造成工程质量问题未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同总额10的违约金，并承担因此给甲方造成的各项损失。 。乙方施工过程中未按安全生产规范要求，造成的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿因事故给甲方带来的各项损失。 七、争议解决 甲乙双方在工程中遇到争议的问题应尽量协商解决,若协商不成，任何一方可向合同履行地法院起诉。 9 / 11 精品文档 八、附则 (一)本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签字盖章后生效。 (二）本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定补充协议，与本合同具有同等效力。 甲 方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 地 址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 代表人： 电 话/传 真:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户行：XXXXXXXXXXXXXXX 账 号:XXXXXXXXXXXXXXXX 乙 方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 地 址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 代表人: 电 话/传 真：XXXXXXXXXXXXXXXX 开户行：XXXXXXXXXXXXXXXX 账 号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 签约时间： 年 月 日 签约地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 看了道路建设施工合同的人还看了： 1.道路建设施工合同样本 2.道路工程建设施工合同样本 10 / 11 精品文档 3。道路工程施工合同 4。道路施工合同 5.道路施工合同范本 6.道路工程合同书 11 / 11 合同编号：_ _ 钢结构施工承包合同发 包 方：承 包 方：工程名称：签订时间：2021年11月27日签订地点：钢结构施工承包合同发包方:承包方：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围和内容:基础施工及钢结构制作与安装工程。四、工程造价：壹佰零捌万元整第二条施工准备 一、发包方： 1、在开工前（合同签定后2天内），接通水源、电源，为承包方提供具备施工条件的施工场地。2、协助承包方办理所需有关证件,相关费用按规定各自交纳.3、指派现场施工代表，负责处理施工现场的事务,如监督检查进度、质量及隐蔽工程验收,办理中间工程交工签证手续，解决现场的技术问题等。4、按合同规定及时付款。二、承包方： 1、负责办理应由承包方办理的各项手续。2、按国家行业建设工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）及钢结构工程施工质量验收规范（GB5 5-2001）、建筑钢结构焊接技术规程（GJG81-2002）等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工,按期保质保量完成承包范围内的全部工程。3、工程竣工后向发包人提供两套竣工资料（包括调整后的施工图、隐蔽工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料)。7、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。焊工必须具有上岗证（合格证等）。第三条工程期限 一、本工程自2021年12月5日开工至2021年1月 15日止,共40天(日历天）。二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延： 1、发包方未在合同约定开工日期之前提供具备施工条件(通水、通电）的施工场地，影响进场施工； 2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度； 3、发包方提出重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度; 4、在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上(每次连续小时以上），影响正常施工； 5、发包方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工； 6、人力不可抗拒的因素而延误工期。 第四条安全施工1、应按有关规定，严格安全防护和防火措施,并承担由于管理不善造成的人员及财产损失.非乙方责任造成的损失,由相应责任人承担。2、发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。3、按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方承担。4、在未腾空和继续使用的建筑物内施工的,应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意,并由甲方承担相应费用。5、必须为本工程和参与本工程施工作业的人员上保险,在本工程施工过程中出现的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故引发的费用和责任全部由乙方承担。6、安排专业施工安全管理人员对本工程进行施工安全管理。7、 已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程成品保护工作.8、负责施工场地的清洁,符合环境卫生管理的有关规定。第五条工程质量 一、 本工程质量达到以下标准、规范的要求：1、建设工程施工质量验收统一标准（GB503002001）；2、钢结构工程施工质量验收规范（GB5 5-2001）;3、钢结构设计规范（GB50017-2003)；4、建筑钢结构焊接技术规程（GJG81-2002）5、国家、北京市相关法律法规、规范、标准；达合格等级。二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家、北京市颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定： 1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程； 2、隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序；3、承包方应按质量验评标准对工程进行分部、分项的质量进行评定，并及时将工程质量评定结果送发包方。 4、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。 5、承包方供应的材料,必须附有产品合格证才能用于工程,发包方认为承包人提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由发包方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由承包方承担. 第六条工程价款的支付与结算 一、本工程的合同总价为壹佰零捌万元整，其中包含本工程的保险费和施工人员的保险费。二、本合同签订后三个工作日内，发包方支付合同总价50的预付款,计人民币伍拾肆万元整,主体结构安装完成后支付合同总价的80，计人民币叁拾贰万肆仟元整，竣工验收合格支付合同总价的97，计人民币壹拾捌万叁仟陆佰元整，尾款3计人民币叁万贰仟肆佰元整做为质保金，一年保修期满无息付清三、如因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。 四、承包方在工程竣工验收合格后3天内，将竣工资料送交发包方审核,发包方在审核完成10个工作日内向承包方支付工程尾款。第七条施工与设计变更 一、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方须及时以书面形式通知发包方，由发包方确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工.若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。 二、施工中如发现设计有错误的地方，承包方应立即停止施工并及时通知发包方，由发包方确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由承包方负责,不调整合同造价。第八条违约责任 承包方的责任: 一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。 二、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之 3的违约金.三、工程不能按合同规定的工期交付给发包方使用，每延误一日,向发包方支付日万分之 3元的违约金。 发包方的责任： 一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 二、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。三、承包方验收申请书送达5日后不进行验收的，则视为验收合格。第九条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（一）项方式解决: 一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；二、向人民法院起诉. 第十条附则 一、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份;甲方壹份，乙方壹份.具有相同法律效力。二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后,可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章)住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人:委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号:
