电力安装工程施工合同【实用文档】doc.doc

电力安装工程施工合同【实用文档】doc文档可直接使用可编辑，欢迎下载电 力 安 装 工 程 施 工 合 同 工 程 名 称： 甲方(发包方): 乙方(承包商）：2013年 10 月17 日工程施工合同 为了明确双方的权利、义务、协调工作、确保配电工程质量和施工进度、使配电房柴油发电机并网工程顺利如期完成，依照中华人民共和国合同法的相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经过甲、乙双方友好协调签订本合同,以资共同遵守。第一条 工程名称：第二条 工程地点：第三条 工程内容：安装配电柜，敷设电力电缆，发电机变压器电源T接并调试转换开关第四条 施工工期：本工程自2021年11月_17_日开始，至2021年_11_月_27_日结束,总日历 天数_10_天,完成全部施工任务.第五条 工程价款： 本工 程 合 同 包工包料,价格为一次性报价总全额为_￥14735_元，金额大写:壹万肆仟柒佰叁拾伍元整_第六条 付款方式：工程完工及验收结束后一次性付清第八条 合同份数: 本合同本一式_二_份(具有同等效力),甲方持一份，乙方持一份。合同自双方签章之日起生效,自完成约定工作内容自行终止。安装工程承包合同书工程名称:低温热水地面辐射采暖(以下简称地暖）工程发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方)：陕西来保利地热有限公司签订地点：根据中华人民共和国经济合同法>和建筑安装工程承包合同>的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订本合同。第一条 工程项目【工程名称】： 地暖工程【工程地点】：【承包范围及内容】：分集水器（含）以内地暖施工部分安装，不含回填层部分施工。做法和选材详见施工图纸。【工程单价】： 34元 /平米 ，工程面积 。 工程预算总造价元（大写金额)： 。第二条 施工准备【甲 方】:1、保证施工现场平整，地面障碍物清除干净，地面无大的突起物.水、电能保证正常供应。2 、进场前应提供用于存放材料及施工工具、器件的库房。【乙 方】：本合同签订后收到甲方进场通知后五天内组织施工管理人员和材料、施工工具进场。第三条 工程期限一、工程总工期为天，从甲方通知的开工日期算起，顺延个日历日竣工验收。二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延:1、 按施工准备规定，不能提供施工场地（经乙方和有关各方验收不符合条件要求），障碍物未能清除，影响进场施工；2、 凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度；3、 不属于包干系统范围内的重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；4、 在施工中如因停电、停水影响正常施工;5、 人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量一、工程质量经双方研究要求达到规范要求和图纸设计要求。二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：1、 由乙方提供的主要原材料必须经监理和甲方审验合格后方可用于施工；2、 乙方应按质量及验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和监理方,单位工程结构完工时，应会同甲方、监理方等进行结构中间验收;3、 乙方在施工过程中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理方备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、监理单位、甲方等单位共同研究，并经设计、建设单位签证后实施；4、 竣工后，乙方对工程进行保修二年，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条 工程款的支付与结算一、 合同单价在合同实施内为固定价款，不因市场因素和其它因素而变动（此价格不含工程配合费、水电费、检测费、地税等）；二、 乙方在交付工程时按合同约定的价款向甲方提供工程结算单，甲方应在三日内予以审核确认,否则视同甲方确认乙方提供的工程结算单.甲方按合同约定的期限和价款向乙方支付款项.甲方在支付合同款项时不得另行以任何其它合同以外费用名义、项目卡扣乙方款项。三、 本合同签订后日内，甲方应支付工程材料备料款元 （大写金额：）,乙方收到该款项后，组织工程材料及施工管理人员进场。材料进场后甲方应支付工程材料款元（大写金额：)，工程竣工验收合格后，甲方根据工程量付清余款。备注:五、因甲方拖欠工程款，而影响工程进度造成乙方的停工、窝工的损失应由甲方承担.第六条 施工与设计变更乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施。增加的工程量经甲乙双方协商确定后，由甲方追加工程款。第七条 工程验收一、竣工验收,以国家颁发的GB 50242-2002 即建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范、及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据.二、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录，甲方须及时办理验收签证手续。三、乙方验收通知书送达三日内甲方未进行验收的，视同甲方验收合格。四、工程竣工验收后,甲方方可使用,在规定的二年保修期内，凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。第八条 违约责任一、乙方的责任1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。2、工程不能按合同规定的工期完工的,按相关“建设工期提前或拖后的奖罚规定"偿付逾期罚款。二、甲方的责任1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延以外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失.2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备、材料和构配件积压等实际损失。3、工程未经验收，甲方提前或擅自使用，由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。4、乙方验收通知书送达七日内甲方未进行验收的，应按规定偿付逾期违约金。5、不按合同规定拨付工程款，按逾期天数每日千分之八付给乙方赔偿金.6、工程竣工验收合格后，甲方不得在地暖施工面上进行打眼、凿洞、取暖等作业行为,否则由此造成的一切后果由甲方承担。第九条 纠纷解决办法任何一方违反合同规定,双方协商解决，协商不成，向承包方人民法院起诉解决；第十条 附 则一、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或其他有效印章后生效。三、合同签订时,甲乙双方如需提出修改，经双方协商一致后,可以签订补充协议，作为本合同的补充合同.甲方(盖章)： 乙方（盖章)：签约代表（签章)： 签约代表(签章)：电 话： 电 话： 日 期: 日 期：项目防雷工程施工合同 书建设单位(甲方）：施工单位(乙方)：建设单位（甲方)：施工单位（乙方):甲乙双方经充分协商,现就乙方承包防雷工程,签订如下合同条款，双方共同遵守：一、 工程名称：二、 工程地点：三、 工程规模：总建筑面积为平方米四、 承包工程内容：按项目防雷接地施工图纸资料要求施工。五、承包方式：工程由甲方分包给乙方实行总承包。六、本工程总造价包干为：人民币（大写）(小写)￥(不含税价)。(请按面积计算出金额 ）高层按不少于8.2元每平方米，别墅按不低于15元每平方米，低层按6。5元每平方米（打印出来前请把红色字体删除）七、工期：随建设单位要求分期施工。八、付款方式 第一期:合同签订后七天内支付工程总价30，即人民币大写:小写:￥。第二期：工程封顶时支付工程总价30%，即人民币大写:小写：￥。第三期：余款待防雷设施检测所验收合格后一次性付清。九、保修期 自工程全部完工验收合格之日起，乙方对整个工程负责一年的免费保修期,并对防雷系统定期年度检测，确保防雷系统的有效性,如国家规定保修期高于本协议约定的，以国家规定为准。乙方承诺为甲方施工、安装的防雷设施完全能够达到国家防雷规范要求,并为甲方提供以下服务:1、在系统工程试运行过程中由专人现场指导使用人员的操作,现场排除系统试运行过程中出现的故障，对于容易出现问题的设备在公司仓库提供足量备件。2、设有热线 ，为用户提供全天候的技术咨询服务。热线 为：3、防雷设施出现质量问题在30分钟内响应甲方的要求,在90分钟内到位维修或更换。4、一年内防雷接地体（地网)因地理环境变化而影响其地阻升高,当地阻升高到超过设计要求时免费维修，一年后提供成本价格的有偿服务。十、甲方责任：1、在施工期间,给乙方提供施工工人住宿和存放材料、设备的场地,但保管由乙方负责。2、协调乙方做好对工程进度、质量监督管理等工作.3、按合同约定拨付工程进度款。4、负责协调总包施工单位为乙方提供用水、用电接入点.其中施工用电费由甲方负责，工人住宿用电费由乙方负责。5、负责协助土建、安装施工单位、监理公司与乙方之间的配合工作。十一、乙方责任:1、负责安装、施工及报检.2、必须严格按照国家防雷规范进行施工、保质、保量、按期竣工.3、严格遵守甲方管理制度,做到文明施工，确保安全。4、负责办理防雷报建、报检、验收手续。5、若工程验收不符合防雷规范国家规定要求，乙方负责返工至合格，费用由乙方承担。6、乙方对施工安全负全责，承担因安全措施不当而发生事故所造成的全部损失。7、工程竣工验收时,一次性验收不合格时，承包人应在发包方限定的期限内完成返工并达到验收合格；若承包人返工后，仍达不到验收标准，承包人应在发包方限定的期限内进行返工并达到验收标准，同时,承包方应向发包方支付不超过合同总价10的违约金.若承包方经过再次返工后，仍达不到验收标准，则发包方有权单方解除合同，将工程交予他方完成，乙方应将已收款项全部返还并按上述约定交付违约金。十二、其它约定条款1、施工时,施工方必须保护好其他施工单位的成品、半成品和建筑物，如有损坏,施工方必须修复或补偿费用。2、施工方提供的产品必须是合格产品，如因质量问题，该维修的即时维修，该退换的即时退换，同时承担相应违约责任。3、本合同价格是严格按照施工图纸设计、施工工艺、材料要求和建设单位的验收标准而确定的价格，如因图纸设计、施工工艺和材料要求等发生变更或只需要按照气象部门的验收标准进行施工的，本协议单价也应发生相关调整,双方另行协商确定。十三、本合同自双方签名盖章之日起生效,一式贰份，甲方保存壹份、乙方保存壹份，都具有同等的法律效力。十四、在履行合同所有条款后，本协议自动终止。（甲方）：(乙方）：代表:代表:开户银行:帐号：银行行号：年 月 日 年 月 日电力安装工程施工合同合同编号：合同名称：建设单位：施工单位：签订时间：2006年11月16日电力工程施工合同书发包方：(以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规,为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1。1工程名称：ddd1。2工程地点：金dd1。3工程内容：小区全部配电工程 1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、承包方式及合同价款2。1承包方式:包工、包料、包工期、包安全、包质量。2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。 金额（大写）：贰佰肆拾万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置,作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。2。2付款方式：付款方式为银行支票或现金,货币种类为人民币.1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备(箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20。3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10。5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后,乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。三、合同工期3.1合同工期总日历天数天，自开工至竣工.3.2如果甲方要求提前开工和交工,乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。四、配电工程要求4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。4。2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费.4。3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方和市供电管理部门签定产权交接文件.4。4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。五、工程施工要求5。1工程质量标准:乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理,配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款,但延误的工期相应顺延。5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。5。3。1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境.5.3。2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。5。3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个,其他间距不大于30米.在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。5。3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果,所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。5。5竣工资料5.5。1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。六、双方责任6.1甲方责任6。1。1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。6.1。2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸.6.1。3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜.6。2乙方责任6。2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工,保证施工质量。6。2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。6。2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。6.2。5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助.七、资料设备供应7.1工程施工全部乙方自行采购。由乙方采购的材料设备,甲方不得指定生产厂或供应商.7.2乙方应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责,并保证工程完工后不影响本合同内容的履行.7。3乙方采购的材料设备在使用前，乙方应按照国家要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。八、保修及服务8。1本工程保修期8。1.1本工程保修期为供电管理部门要求的合理年限。保修期内发生的质量问题由乙方无偿维修或更换。保修期从供电管理部门同意接受小区配电工程的协议书上的签字之日算起。8。1。2保修期间，乙方接到修理通知后随时派人修理.否则，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用。甲方在质量保证金内扣除，不足部分，由乙方交付。8.1.3服务承诺 乙方承诺在保修期间，负责免费指派专人按甲方要求对所施工工程项目所有供电设备进行运行、维护、检修和保养工作,并按甲方要求进行必要操作。九、不可抗力9.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙双方责任造成的爆炸、火灾、以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。9.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方、甲方应协商乙方采取措施.甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工.十、安全10.1乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。10。2发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件,发生的费用由事故责任方承担。十一、争议、违约和索赔11。1本合同履约中发生的争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能达成共识时，则提交双方上级主管部门调解,如仍不能解决，可向工程所在当地法院提起诉讼。11.2甲方违约。当发生下列情况时:（1）甲方不按时支付工程预付款，不按合同约定支付工程款导致施工无法进行;(2）甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款：（3）甲方不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及其它情况。甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定甲方赔偿乙方损失的计算方法或者甲方应当支付违约金的数额或计算方法.11.3乙方违约,当发生下列情况时：（1）因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工:（2)因乙方原因工程质量达不到协议约定的质量标准；（3）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况.乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失.双方在专用条款内约定乙方赔偿甲方损失的计算方法或者乙方应当支付违约金的数额或计算方法。114一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同.十二、合同生效及终止12.1本合同经双方法定委托代理人（须经法定代表人书面授权）签字并加盖合同专用章后生效。十三、其它13.1本合同未尽事宜，由双方协商解决。所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力.13.2本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份.甲方（公章）: 乙方(公章）：法定代表人: 法定代表人:委托代理人（签字）： 委托代理人(签字）：