劳务分包的合同及扩展资料.docx

劳务分包的合同及扩展资料 正文：劳务分包的合同 劳务分包的合同范本 篇1 甲方：_（以下简称甲方） 乙方：_（以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方实行分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与资料： 经双方协商，该工程按_元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下资料：完成建设方带给的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部资料；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍协作等资料。 四、工程质量与平安： 根据业主要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包务必确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予嘉奖，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员务必听从甲方管理人员的安排，务必严格遵守平安操作规程，为使工人增强平安意识，带队及班组负责人每一天安排工作量，要进行平安交底教育，强调平安操作，带好平安帽，装好平安网系好平安带，做好各项平安防护工作，杜绝平安事故的发生。凡因乙方原因造成的平安事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律职责。 五、礼貌施工与奖罚： 乙方进入施工现场人员务必遵守礼貌施工手册，然后在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发此刻分清职责后给予罚款。同时，乙方负责人务必管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员务必听从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如全部违反规定者，参照项目部相关规定惩罚。 六、付款方式与工期： 该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展状况借给乙方必须数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_万元。乙方在施工现场务必根据甲方确定的工期掌握点，专心组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予惩罚。 七、双方权力与义务 （一）甲方： 1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款资料实施惩罚，经济赔偿及辞退的权力。 2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包资料，乙方应无条件遵照执行。 3、甲方带给给乙方尽可能便利的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款状况支付劳务费。 4、甲方对乙方带给来的施工作业人员执行实名制，建立健康状况档案，然后对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。 （二）乙方 1、乙方务必向甲方提交贴合承包资质并有权对甲方提出合法要求，然后主动承担合同资料的全部工作，确保工程质量。 2、乙主务必按甲方的要求进行平安生产、乙方不得擅自违反平安操作规程，对于违反平安操作规程出现的人身损害及死亡事故，乙方务必承担全部职责，甲方概不负责。 3、乙方有权拒绝甲方不贴合平安生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。 4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，然后不得瞒报，私自使用。同时乙方应带给人员名单、身份证。 5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，然后如赌博、卖淫、等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。 6、为确保工期，乙方务必按甲方要求，保证工程足够的劳动力，然后不得消极怠工。 八、违约职责与其他 1、以上条款双方务必严格遵守，然后任何一方违反或造成工程停工，务必追究违约方职责。 2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成必须经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。 3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方务必自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。 4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。 行，不得违反。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。 甲方：_乙方：_ 代表：_代表：_ _年_月_日 劳务分包的合同范本 篇2 甲方：_ 乙方：_ 甲方在_镇_村新农村建三间三层半房屋一栋，建筑落地面积约_米_米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同： 一、承包方式 采纳包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：红砖、黄砂、碎石、石灰、水泥、钢材等，水电接至施工现场（配电箱后的线路由乙方负责）。乙方提供承包施工过程中的全部劳务、模板、支撑、脚手架、铁钉、铁丝及施工过程中的辅助材料、施工用具等。 二、承包范围 乙方根据甲方提供的施工图及甲方提出的要求承建。主要包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、模板、钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；室内装饰粉刷、外墙面水泥砂浆粉刷、外墙贴瓷砖、屋面贴琉璃瓦，同时作好防渗处理、协作水电施工、门窗施工做好修补工作，协作甲方做好材料保管。 三、承包价格 按施工图要求、乙方承包范围、建筑内容及乙方责任，施工费用总价包干，包干价格为_元，含平安文明施工措施费及购买农村建房_费。（施工期间甲方向乙方施工人员提供午餐及茶水） 四、付款方式 乙方进场开工_天后甲方付款_元，完成第一层砖砌并捣制好楼面付款_元，完成第二层付款_元，完成第三层付款_元，屋面完工后付款_元，工程全部完工，阅历收合格后付至_元，余款_元作为保修金待_个月后，经检查屋面无渗漏墙面无开裂等质量缺陷，付清余款。 五、双方责任 甲方负责水电供给及原材料准时进场。乙方必须保证工程质量，平安文明施工及购买农村建房_，按施工图纸和甲方要求进行施工，节约材料，并做好材料保管，不得丢失。 六、质量要求 乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和甲方提供的施工图要求组织施工，工程质量不合格及达不到甲方要求由乙方负责返工，返工费由乙方负责。 七、施工平安 文明施工，假如乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。 八、工期要求 工程总工期为_个月，从_月_号乙方进场施工开头算起，乙方必须在_年_月底前完成承包范围内的全部工程，最迟不能拖延到_月_日，如超过_月_日甲方要给予乙方经济惩罚。乙方所需材料，应_天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。 九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。 甲方签字（章）：_乙方签字（章）：_ _年_月_日_年_月_日 劳务分包的合同范本 篇3 发包方（甲方）xxxxxxxxxxx项目部 承包方（乙方） 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的详细情况，经双方协商全都，签订本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：xxxxxxxxxxxxx 2、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3、承包范围：xxxxxxxxxxxxxxxx项目模板工程 二、承包方式、取费标准： 1、承包方式：甲方以包人工包辅材（不含对拉螺杆）包模板、包木枋、包小型机具（电锯、台锯、电锤等）包质量、包工期、包平安生产和包文明施工的方式承包给乙方。 2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以质检站验收资料为准。 3、合同单价 （1）工程量计算规章：按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，以平方米计算，含超高费等。 （2）模板制安人工及材料费含模板工程所需的电锯、电钻，含模板（16000）木枋（400m3），含所需辅材（如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等）含运输费如（模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等）为 26 元/.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方管理费，工人进退场费、劳保（平安帽、雨衣、雨鞋等）保险及医疗费，人工费、辅材费（隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等），机械费，文明施工费，赶工费、不行预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 （3） 计时工如发生时单价为 50 元/工日，由项目开出工日数为准，不得超过当期结算总价的2%. （4） 本合同采纳综合单价，为固定价格，单价中含平安风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。 （5）以上单价均为优质工程单价，如政府质量有关部分验收属乙方原因结构工程收未达到上述标准者，按本合同第四条的有关规定予以下浮。 5、工作内容： a. 测量放线（甲方施工员放出每层测量基准线及掌握标高点，其余轴线及标高引测由乙方完成）配模、模板安装、清理木屑补模板缝、拆除并将模板上的旧钉拔除、粘接物清除、整理堆放整齐及堆到指定地点，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等。 b. 场内运输：木枋、模板、钢管支架及其它周转材料乙方所用材料在场内运输费及上、下车均已包括在本综合单价内。 三、双方责任 （一）甲方 1、甲方驻工地代表： xxxxxxxxxxxxx 2、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、平安、材料限额用量的文字交底。 3、甲方负责提供塔吊、提升机，大型机械操作和电工由甲方机操人员操作。 4、甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。 5、准时组织钢管和扣件材料进场，负责搭设平安设施，指挥平安、质量、进度、施工技术，协调各种正常施工，指挥机械运转。 6、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂。甲方收取乙方每人每月10元食堂搭伙费，甲方按6度电/人，3吨水/人限制用电用水量，超额部分按市场价直接在工程款内扣除。 7、甲方提供施工用电至现场二级配电箱。 （二）乙方 1、乙方驻工地现场代表： （乙方全权代表驻现场时间每月不少于24天，以甲方考勤为准，每月少于1天罚款500元/天） 2、乙方必须持有效的“四证一书”（营业执照、资质证书、含平安资质证、税务登记证、外出施工证书、法人委托书），并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证，并应确保进场人员思想素养、技术素养、身体素养能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。 3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。 4、乙方必须根据现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、听从现场管理人员监督、协调、调配、不得任意退场，禁止使用童工。 5、乙方必须遵守平安生产、文明施工的有关规定，将平安生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应实行严格的平安防护和职业平安健康措施，由责任方承担自身平安防护措施。 6、乙方提供施工人员使用的木枋、模板等周转材料，乙方施工人员使用的电动工具、锯床、手电锯、锯刀、创子、钉锤、卷尺、从二级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要，甲方不再提供任何机具。 7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。 8、乙方进场人员自带生活费。 9、乙方全体人员必须接受平安生产、职业平安健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%.进场前必须递交特殊工种上岗证。 四、工期、质量、成品保护、平安文明施工 1、工期：按甲方现场合理编制的工期组织计划施工，按甲方计划材料进出场，每次周转材料进场须甲方人员签字确认数量，最后甲方统计总量。因乙方原因造成工期延误者，按每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视详细情况，按5000-10000元/天罚款。 2、质量：该工程质量目标确保 武汉市优质工程 标准，乙方施工应严把质量关。合同单价结算按优质工程标准定价，按市建筑质检站验收质量等级达到结构优质标准；工程质量以资料或主体结构工程最终验收标准而定。本工程如因属模板工原因造成工程质量达不到优质标准，人工费的合同单价按10%下浮。 3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作25倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和惩罚。 4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视详细情况作200XX元的罚款。 5、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业平安健康以及环境保护知识的教育培训。负责根据工程建设平安生产的有关规定及公司环境与职业平安健康管理文件的要求，对乙方职业平安健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。甲方不得要求乙方违反平安管理及环境保护的规定进行工作，乙方应遵守工程建设平安生产的有关规定及甲方关于环境及职业平安健康要求，随时接受甲方相关人员进行的监督检查。实行必要的平安卫生及环境保护措施。消除事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成的平安及环境事故以及由引起的费用，责任由乙方承担，工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行平安及环境保护教育，并对他们的平安健康负责。 6、平安生产和职业平安健康：杜绝重大伤亡事故，尽量削减一般工伤，甲方对乙方承担的工程要做好平安交底，提出明确的平安要求并进行平安监督检查。乙方必须贯彻有关平安生产和职业平安健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，平安施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生平安事故，主要责任、直接责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款；乙方负次要责任的，乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作，且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订平安生产责任合同。 五、工程结算与支付 1、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由甲方项目详细主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。 2、人工费支付： 乙方施工的分项工程按节点付款，基础平±0.000付款一次，每六层结构付款一次，主体封顶付款一次，乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的 70 %，主体封顶支付总价款的 85 %，工程完工后一个月内办理结算，二个月付至90%，三个月付至100%。 若因业主资金不能准时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。 3、乙方必须办好进入当地施工的各种手续，以上合同单价均为不含税单价。 六、其他 1、由于乙方原因中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力；如甲方违反合同规定给乙方造成损失，由甲方负责，甲乙双方同时保留索赔的权力。 2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，如由乙方原因造成的打架斗殴等违法行为，甲方一律不予调解，第一次打架罚款5000元，第二次打架罚款10000元或退场，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方承担。 3、乙方未完成合同内工作内容，甲方将给予惩罚，如属合同内工作内容，甲方项目工长开出计时工单，该工单作废，不予认可。 4、结构内的收尾工程由乙方负责，甲方通知乙方三天后，乙方未见答复意见，甲方有权自行处理，全部费用由乙方承担。 5、乙方必须确保进场模板新旧比例为8：2，即10000的新模板，否则，甲方有权根据实际情况罚款500010000元（从履约金内扣除），且单价下浮10%. 6、乙方必须确保进场材料及每次拆模卸下的钢管、扣件、模板、木坊等材料按甲方指定位置堆码整齐。否则视详细情况罚款100元XX元。 7、每次砼浇筑前或每层周转料转运后，乙方必须做到工完场清。否则，视详细情况对乙方处以2001000的罚款，从工程结算中直接扣除。 8、模板封模前应将其内的杂物清理干净，以保证浇筑砼前模板内无杂物。否则每次罚款1001000元。 9、模板的接缝不应漏浆，否则每次罚款200元。 10、因乙方原因出现爆模，乙方除准时按技术规范处理外，甲方视详细情况对乙方罚款1005000元。 11、乙方进场施工人员必须戴平安帽，否则每人每次罚款50元。 12、乙方进场施工人员必须佩带胸卡，否则每人每次罚款20元。 13、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的200倍进行惩罚，从工程结算中直接扣除。 七、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，签字盖章后生效，结清人工费和材料费后失效。 八、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。 甲方（盖章） 乙方（盖章） 现场负责人： 现场负责人： 年 月 日 年 月 日 劳务分包的合同范本 篇4 甲方： (简称甲方) 乙方： 身份证号码： 根据合同法及建筑法的相关条款，本着公平、自愿的原则就 西雁小区住宅N1-N5号楼 、沿街商铺 工程的班组劳务分包，经甲乙双方协商同意，特拟定以下协议条款： 一、劳务分包范围和工作内容( ) A、施工图纸上的电气工程、给排水及采暖、(消防工程不在此范围内)。 1、交工验收协作工作及全部楼层卫生清理。 2、施工现场临时用电由乙方负责安装和管理。 二、分包性质：单项劳务清包工(自负盈亏)。但乙方自备或自购中小型机具、手头工具及相应辅助材料。 三、质量要求：( 合格 ) 四、工期要求：结合本工程项目部现场施工情况所制定的生产进度细节执行。 五、甲方义务和权利： 1、甲方负责对工程的施工组织及协调，对技术、质量、平安文明施工的交底和安排。 2、甲方负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、质量、平安文明施工、材料使用情况。 3、甲方负责解决施工中存在和发生的技术问题，负责在施工中各工种、工序间的协调与协作。 4、甲方负责制定工期进度计划和施工方案以及工程施工管理制度、条款。注：“管理制度”、条款附合同后，签字盖章后与本合同具有同等法律效力。 5、在乙方不能满足甲方工期、质量、平安的要求时，甲方有权终止合同，乙方无条件带工人先退场后结算，并按已完工作量的40%结算劳务费，工资支付给工人手中。如乙方因此闹事影响工期，一切经济损失由乙方全部负责赔偿。 6、甲方有权合理指挥、调度、安排乙方生产。 7、乙方对劳务工资发放不合理不到位，甲方有权转变发放方式(见付款方式)。 8、根据乙方职工的数量和素养，甲方有权调整乙方所施工的工作面。 9、甲方有权代扣代缴乙方应缴的税费及其他管理费。 10、乙方在施工中全部未完善的工作量，甲方有权在结算时扣除其费用。 11、甲方不负责乙方的债权、债务等连带责任。 12、乙方中途自动退场甲方有权不给结算劳务费，如造成严重后果的，一切经济损失由乙方负责赔偿。 13、因业主资金短缺或手续不全造成停工10日以上，甲方有权书面通知乙方分流工人转岗，待工程复工，乙方如不能准时组织人员恢复正常施工，甲方有权另行安排其他班组进入施工，原合同就此终止。 六、乙方的权利和义务 1、乙方可要求甲方提供正常平安的施工环境。 2、乙方可拒绝违章、野蛮施工的指令。 3、乙方在施工中与其他班组必须相互协作、相互协调，严格根据图纸、建筑规范、规程及施工工艺进行施工。 4、乙方在施工过程中，必须无条件听从甲方管理人员以及其他上级部门的管理、指挥和调度，听从遵守现场的一切管理制度和条款。 5、乙方必须平安生产、不违章操作、不野蛮施工，否则发生的平安、质量事故责任均由乙方承担，在机械及平安设施的使用过程中必须爱惜，并专人负责。乙方在工程施工过程中要严格根据施工图纸进行材料计划并上报，凡因乙方计算错误，导致材料出入过大，所发生的材料损失，由乙方承担。 6、乙方在施工过程中必须做到工完料净场地清，对一切工具和材料负责回收、清理，如发生浪费、损坏、丢失必须招价赔偿。到场材料由乙方使用的，下车由乙方负责安排人员卸车。 7、乙方必须根据施工情况和工作量调动能满足工期、质量、平安要求的素养好过硬的充足劳动力，杜绝用零散跑工，且必须持证上岗，并将施工人员花名册、身分证复印件、劳动合同上报甲方备案。 8、乙方全部职工必须遵守国家法律、法规及治安条例。 9、在施工过程中，因乙方责任导致各部门及甲方的各种罚款及扣款，由乙方全部承担。 10、乙方必须按规定准时办理职工的暂住证、劳务证、就业证、操作证等证件。 11、乙方必须承担本工程一切不行抗拒因素所造成的误工经济损失。 12、乙方必须无条件与甲方签订平安责任书。 13、因业主资金不到位或手续不全造成停工10日以上，班组有权组织工人分流到其他工地，工地复工后，班组有义务恢复正常施工。 14、乙方自行解决食宿问题，费用自理。 七、分项工程承包单价及结算方式： 1、结算单价：( ) A、在保证工期、质量、平安的前提下，甲方按元/平方米(根据施工图纸上的建筑面积)给乙方进行结算。 、甲方对乙方按实际工程量进行结算 、本工程图纸设计变更单项工程量不超过20xx元的，不给计算 、乙方必须具有甲方派驻现场主管人员签字的结算书，公司总经理签字后方可生效。 八、付款方式： 1、甲方每年度分四次给乙方支付劳务费：学生上学每人500元人民币，农忙款每人1000元人民币，工人返乡时回家路费每人20xx3000元人民币，其余劳务费在每年度农历12月25日前支付，以上劳务费发放总额不得超过乙方实际完成工作量劳务费总额的90%，剩余劳务费在本工程竣工交付使用，甲方与业主结算后支付。保修费用按国家有关规定，到期后一次性返还给乙方。 2、跨年度工程，甲方给乙方支付劳务费不超过乙方实际完成工程量总额的80%。 3、每次劳务费发放前，乙方必须把职工的工资表造好附带职工身份证复印件上报甲方财务(工资表总额不能超过预算金额)，有财务到银行办卡、根据工资表把工资划到每个职工账上。假如乙方不协作工作，工资发放不到位，一切责任由乙方自己负责。 九、补充条款： 十、违约责任： 1、因乙方原因造成工程停工或工期延误，乙方承担给甲方造成的一切经济损失，且每停工或延误一日，应向甲方支付5000元违约金。 2、因甲方原因造成工程停工或工期延误，甲方应顺延工期。 十一、争议：双方在履行合同发生争议时，可以自行和解或要求有关部门调节，如任达不成共识，可按下列方式解决： 1、向合同签证地仲裁委员会申请仲裁 2、依法向有管辖权的人民法院起诉。 十二、其他事项 1、此协议一式三份。经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。工程竣工付清工资款后，此合同书自动解除。 2、本协议未尽适宜，双方协商解决。 以上协议条款系双方共同遵守和执行，如有违约，有违约方承担一切经济及法律责任。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 劳务分包的合同范本 篇5 发包方：_(以下简称甲方) 承包方：_(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公平和诚恳守信的原则，双方就本建设工程中电气分部分项工程施工事项协商全都，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：_建筑面积：_ 工程地点：_结构型式：_ 二、工程分包形式和分包范围：按建筑面积轻包，内容有： 三、合同工期：开工日期：_完工日期：_ 四、质量要求与验收标准： 本工程单位工程质量等级为合格，必须符合国家现行标准规范及设计图纸和变更内容的要求。 五、承包价格及决算方式： 1、承包价格：按建筑面积_元/m2承包，待工程完工后，按合同规定的建筑面积计算结帐。 2、承包范围：含临电及全部图纸及变更内容。 3、付款方式：乙方进场后，随着工程进度按月支取生活费，工程竣工完成后付至合同价款的80%，在其后六个月内结至95%，余5%为质保金，质量保修期为一年，保修期内如因施工质量问题，乙方无条件维修，如因其它原因造成的质量问题，由乙方负责维修，责任方承担费用。保修期满，无质量问题，保修金结清。 六、双方的权利和义务： (一)甲方的权利和义务： 1、甲方有权统一安排施工进度，平安防护，施工现场布置，施工机械设备的使用等。 2、甲方要求乙方全部进场人员必须遵守以下规定：(1)进入施工现场必须正确配带平安帽(2)不允许穿拖鞋进入施工现场(3)作业必须系好平安带(4)严禁从高处向下抛掷物品(5)严禁私自拆改平安防护设施(6)严禁酒后上岗，无证上岗(7)严禁非机电人员操作机电设备及私拉乱接电源(8)严禁违章操、违章指挥(9)材料应按规格码放整齐，不许乱扔小型配件(10)不允许大材小用、无计划用料，造成材料浪费(11)严格执行宿舍卫生制度(12)严禁聚众赌博、打架、违法乱纪(13)使用无磷洗衣粉，生活污水、剩饭菜等不得随地倾倒(14)宿舍不得有长明灯(15)严格遵守作息时间、操作规程、做到施工、生活不扰民(16)掌握削减施工扬尘的产生(17)不得在现场焚烧各种废弃物，以免造成环境污染 3、甲方有权对乙方的违章行为和违反施工现场管理规定的行为给予惩罚，对不合格的劳务人员给予辞退，以无能力履行合同的分包队伍有权清除出场，解除分包合同，对清除出场的队伍不予结算。 (二)乙方的权利和义务： 1、乙方进场后，需提前做出材料计划，并与现场核算员进行核实确定，施工中无其他正当原因造成材料用量超出的，其超出部分的材料费由乙方承担。乙方对甲方所进材料进行验收，不合格的产品不准用于工程，否则一切返工由乙方自付。 2、乙方自行对承包工程进行管理，但必须执行甲方的有关现场的管理规定，乙方应提供合格的、充足的劳务人员，向项目部提供进场人员花名册(花名册内容包括人员姓名、年龄、性别、工龄、籍贯、身份证号、上岗证号、技术级别、近期健康状况)。 3、乙方必须以大局为重，听从甲方对整体工程的统一指挥和统一安排，乐观协作甲方完成各项工程任务指标，准时调配参建人员，满足工期和工程质量的要求，不得以任何理由推托、阻碍甲方的正常管理工作。维护平安防护设施和自用机械的保养工作，精心计算原材料的加工，削减材料浪费。 4、乙方从甲方处所领用的各种工具和材料不得任意损坏、丢失，如有此现象发生，其费用由乙方承担。 5、自备小型工具和个人平安防护用具，以保证满足甲方的工期要求和质量要求，遵守施工现场的平安管理制度和操作规程，文明施工，平安作业，不得违章指挥、违章作业、野蛮施工。乙方承包本工程在施工过程中发生任何平安事故，责任均由乙方承担。 6、乙方有权要求甲方提供有健康保障的劳动环境和休息场所，对因甲方原因造成的停工或工期延误，提出索赔和工期顺延(必须实事求是，不得弄虚作假，否则甲方将给予重罚)。由乙方施工原因造成的工程质量问题，其后果均 由乙方负责。 七、工程验收： 乙方在施工过程中，必须进行严格的自检、自查工作，合格后，报工程项目管理人员进行复查和现场监理工程师及业主代表终验，全部合格通过后，方为有效工程量。 八、工程结算： 工程完工后，乙方持甲方工程施工负责人开具的结帐单和合同文本，到财务部结帐(结帐单应注明完成质量情况和工期情况，且必须有项目经理和技术负责人的签字及不拖欠工人工资证明，否则不予结算)。 九、补充内容： 本合同一式四份，双方签字后生效，乙方一份，甲方财务一份，项目部一份，存档一份。 发包人： 承包人： 项目经理： 电话： 电话： 年 月 日 劳务分包的合同范本 篇6 发包人： 以下简称甲方 承包人： 以下简称乙方 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和甲方 就 工程所签订的建设工程施工合同，通过劳务招标，甲方将本工程劳务分包给乙方。遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，本着对业主负责的精神，为了实现甲方和乙方约定的质量目标，切实加强在施工过程中对工程质量、平安、环境保护、职业健康平安、材料使用、文明施工的掌握和管理，双方进一步协商，达成以下协议，供双方遵照执行。 第一章 一般条款 第一条 工程概况和分包范围： 1、工程名称： 2、工程概况： （1）建设地点： （2）结构形式： 结构 （3）建筑面积：平方米（包括地下室平方米） 上述面积作为双方结算的依据。因设计变更导致上述面积增加或削减，结算时按本章第四条。3中执行。 （4）层数： 地下 3 层，地上 16 层。 （5）檐高： 米。 3、承包方式： （1）本工程执行固定综合单价承包，结算时单价详见附件一，单价为乙方在本合同约定工期内完工的结算依据，乙方充分考虑到施工期间各类材料及劳动力市场的价格风险，以及国家政策性调整风险系数，一并计入综合单价里，以后不作任何调整，但若乙方未在约定工期内完成施工任务，除承担违约金外，结算综合单价下调为清单报价单价的 80 %。 （2）本合同固定综合单价为乙方完成合同工程内容及修复缺陷所需的一切费用及隐含风险在内的费用总和。 4、分包工作内容： 第二条 劳务人员 1、乙方根据分包工程需要指派的作业人员不得低于甲方施工组织设计中按进度规定的劳动力需用计划数量，且符合 北京 市建委关于现场施工人员配备的有关规定，满足质量、平安、进度、文明施工、环境保护等方面的需要，详细管理人员的岗位清单和需要持证上岗人员的名单作为合同附件，另行上报给甲方。 2、本合同签订之时，乙方须提供： （1）管理人员岗位清单（相关证件复印件） （2）需要持证上岗人员清单（相关证件复印件） （3）相关工伤保险交纳单据凭证复印件 （4）乙方资质证书、营业执照复印件和授权委托书原件。 第三条 合同工期 1、本工程开工日期定于 年 月 日，结构封顶日期定于 年 月 日，装修工程完成日期定于 年 月 日。 2、上述日期或时间如有变更则以甲方的书面通知为准。 第四条 合同价款 1、合同价款的确定 （1）本合同采纳固定清单综合单价报价，综合单价中已包含乙方所必须交纳的各种税金、政府规费、保险、培训、劳保、临建人工费及租赁费、承包范围内的全部人工费用、现场平安防护设施、优质工程奖和平安文明工地奖、材料检验实验等费用，同时还包括本工程要求乙方提供的材料、机械和工具的费用，施工期间各类材料和劳动力的市场价格风险及国家政策性调价风险系数均已计入单价里，不做任何调整，乙方同意不以任何理由增加此项费用。 （2）各分项工程承包综合单价分别见报价清单，未注明项目视为已包含在合同综合单价中，实际完成工程量除注明外，全部的面积均指工程的施工面积。 2、乙方分包工程的合同价款包括但并不限于下列工作内容所对应的工程价款以及业主（建设单位）及甲方对乙方制订的规定和提出的要求所对应的费用： （1） 乙方已明确了解甲方并未将全部应由乙方承担的工作在报价中一一进行表述。全部未表述的工作内容将会以通知、方案、交底、规章、制度等形式给乙方明确，乙方对甲方的指令有异议的，应首先予以执行，并在接到甲方指令后2天内提出书面异议，如在规定时间内未提出书面异议或异议不成立的，则基于甲方指令所对应的支出费用视为已包含在本合同约定的固定单价中。 （2）乙方接受甲方制订的关于本工程质量、工期、环保、职业健康平安、文明施工、平安生产的规定和要求所发生的费用。 （3）施工依据和施工内容及施工标准包括但不限于设计的图纸和图纸中规定的标准图籍、规范、法规、以及甲方编制制订的方案、交底。施工内容中还包括：临时水、电的安装、施工脚手架的搭拆，竣工工程清理垃圾外运、保洁和维护，成品保护工作和为达到工程施工目标而在施工过程中需做的全部辅助工作内容，包括材料、机具、现场设备的倒运、加工、整理、清理安装和进出场的装卸车和在周转料库房的装卸车工作；施工内容中还包括为全部建设单位、甲方所另行分包的各专业分包的协作工作及专业分包施工期间所必需的停工等待而支出的费用。 （4）现场临时水、临时电的安装、维