2023年劳务外包的合同范本通用6篇2.docx

2023劳务外包的合同范本通用6篇 XXXX （以下简称甲方）和XXXX （以下简称乙方）依据 年 月 日的效劳框架协议，达成如下协议： 1、业务名称 magento网店程序开发 2、效劳费用 （1）人员费用如下： 外包人员的费用：高级工程师（四年及以上magento开发阅历）xxx元/人/天，一般工程师xxx元/人/天，食宿、差旅、交通、通讯等一切相关费用为包干价格，包干价格为6000RMB/人/月，工作地点按目前商定的北京。 （2）考勤的计算根据甲方的有关规定。 （3）费用的计算： 计算方式为：当月实际效劳费 = 工作师日单价*实际上班的天数*工程师数量+加班费 上述付款均应以银行转账方式付至乙方在此指定的下述账户： 户名：XXXX 开户银行： 地 址： 帐 号： （4）考勤确实认以甲方的最终确认为准 甲方在每月第2个工作日前对乙方人员上月的考勤进展书面确认。 3、人员新增 如甲方工程需要增加效劳人员，乙方应在收到甲方通知后5天内安排人员进展面试。新增人员的费用以实际到岗人数为准，从实际到岗日期开头计算。 4、人员调换 如乙方人员的工作力量不能满意甲方的要求，甲方有权要求乙方重新供应符合要求的工作人员。 5、加班 （1）加班的定义：指乙方人员依据工作需要，应甲方要求在正常工作时间之外为甲方供应的工程技术效劳，不包括由于乙方工作效率等缘由导致的加班。乙方加班应事先取得甲方相关负责人的批准；消失紧急状况需要临时加班例外，但事后应报甲方相关负责人。 （2）乙方人员工作时间为甲方的正常工作时间，每天工作8小时。甲方按双方商定的人月费用支付乙方，乙方人员在加班工作前要征得甲方的书面批准。 详细加班费用如下： 对于在工作日加班时间，甲方应按小时效劳费标准的150%支付；或是甲方负责加班员工的调休； 对于在周六和周日加班的，按小时效劳费标准的200%支付；或是甲方负责加班员工的调休；对于在国家法定节假日加班的，按小时效劳费标准300%支付。 6、付款商定 月结。在乙方人员进场后三个工作日内，甲方自收到乙方开具的符合国家财税规定的6%增值税专用发票之后5个工作日内，向乙方支付经当月校准的效劳费（到场人员月工资合计+食宿等包干补贴合计）。满一个月后，甲乙双方对实际工资及补贴进展核对，并在下个月的月结费用中增减。 若乙方未能按期供应技术效劳（符合合同要求），每逾期1个日历日，乙方须向甲方支付逾期技术效劳所对应效劳费千分之一的违约金。 若甲方未能按期付款，每逾期1个日历日，甲方须向乙方支付逾期效劳费价款千分之一的违约金。 7、乙方效劳场所 北京市朝阳区 8、其他条款 甲方不能在合同期间无故终止合同或提前终止工程，若甲方有该状况发生应提前一个月通知乙方并向乙方 支付开发人员3个月的协议中商定效劳费。 本合同一式肆份，甲、乙双方签名盖章后，各执贰份。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 工程外包协议书 篇二 合同编号： 发包方： 承包方： 根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第一条 工程概况： 1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 承包范围： 4、 承包方式： 5、 工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。 6、 工程质量： 7、 合同价款（大写人民币）： 其次条 发包方工作 1、 开工前 日，向承包方供应经确认的施工图纸或作法说明 份，并向承包方进展现场交底。 2、 向承包方供应施工所需的水、电，并说明使用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 3、 指派 （联系电话： ）为发包方驻工地代表或主要联络人，负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 4、 如的确需要拆改原建筑物构造或设备管线，负责与业主办理相应审批手续。 5、 供应经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。 第三条 承包方工作 1、 参与发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度规划，交发包方审定。 2、 依据发包方供应的工程材料清单选购合格的工程物料，并由发包方驻工地代表签字确认。 3、 指派 （联系电话： ）为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。 4、 严格执行施工标准、安全操作规程、防火安全规定、环境爱护规定、严格根据图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。 5、 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场治理的规定，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，并担当相应费用；处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。 6、 对施工现场业主所滞留的物品、设施等实行爱护措施。 7、 施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物构造及各种设备管线。 8、 工程竣工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成品的爱护。 9、 参与发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。 第四条 关于工期的商定 1、 发包方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工实行的措施费用。 2、 因发包方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。 3、 因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4、 因设计变更或非因承包方缘由造成的停电、停水及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（含8小时，一周内累计计算），工期相应顺延。 第五条 关于工程质量及验收的商定 1、 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。 2、 本工程质量应到达国家质量评定合格标准。发包方要求局部或全部工程工程到达优良标准时，应向承包方支付由此增加的费用。 3、 发包方、承包方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予成认。若发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。若复验合格，发包方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包方担当，但工期也予顺延。 4、 由于承包方缘由造成质量事故，其返工费用由承包方担当，工期不顺延。 5、 工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收，需准时通知承包方，另定验收日期。但发包方应成认竣工日期，并担当承包方的看管费用和相关费用。 第六条 关于工程价款及结算的商定 1、 双方商定本合同价款采纳第 种： （1）固定价格； （2）固定价格加 %包干风险系数计算，包干风险包括 内容； （3）可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进展调整和竣工结算。 2、 本合同生效后，甲方分 次，按下表商定支付工程款，尾款竣工结算或质保期届满时一次结清。 分期拨款进展的条件 拨款% 金额（元） 备注 3、 工程竣工验收后，承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方。发包方自接到上述资料 日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在审查期满后 日内结清尾款。 第七条 关于材料供给的商定 1、 本工程发包方供应设备的，应为符合设计要求的合格产品。凡商定由承包方提货的，由承包方担当运输费用。 2、 由发包方供给的设备发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方担当。 3、 全部工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失，由承包方负责赔偿。 4、 凡由承包方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包方负责。 第八条 有关安全施工和防火的商定 1、 发包方供应的施工图纸或作法说明，应符合建筑装饰工程施工及验收标准或其他发包方供应的书面标准。 2、 承包方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程和其他相关的法律法规、标准。 3、 由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关安全操作规程和防火设计标准，导致发生安全或火灾事故，发包方应担当由此产生的相应经济损失。 4、 由于承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，承包方应担当由此引发的相关经济损失。 第九条 嘉奖和违约责任 1、 由于发包方缘由导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，发包方支付承包方 元。发包方担心合同的商定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。 2、 由于承包方缘由，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付发包方 元违约金。发包方要求提前竣工，除支付赶工措施费用外，每提前一天，发包方应支付承包方 元作为嘉奖。 3、 承包方根据发包方要求，全部或局部工程工程到达优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，发包方应支付承包方 元作为嘉奖。 4、 承包方应妥当爱护施工现场的设备及堆放的各种物品，如造成损失，应照价赔偿。 5、 发包方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包方负责并担当损失。 6、 未经发包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包方负责并担当损失。 7、 因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条 争议或纠纷处理 1、 凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商；协商不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院为准，根据法律程序进展裁判。 2、 除双方另有商定或法律另有规定的，诉讼费由败诉方担当。 第十一条 不行抗力 1、 本合同所称不行抗力指不行预见、不能避开并不能克制的客观状况，包括战斗、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供给商发生不行猜测的事故，或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等。 2、 因不行抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需担当任何责任，但本合同另有规定的除外； 3、 因不行抗力致使局部不能履行合同的，依据不行抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外； 4、 因发生不行抗力影响合同履行的，患病不行抗力的一方须在3日内以书面形式通知对方，并在不行抗力完毕后7日内向对方提交发生不行抗力的充分而有效的证明； 5、 因一方的违约行为导致延期履行合同，导致合同履行遭受不行抗力的，违约方应担当不行抗力造成的相应损失的赔偿责任。 第十二条 其他商定 1、 本合同未尽事宜，双方可协商另行签订协议；若双方不能签订协议的，根据现行行规、惯例执行。 2、 本合同一式二份，双方各执一份，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。 3、 本合同履行完成后自动终止。 第十三条 附件 1、 施工图纸或作法说明； 2、 工程预算书； 3、 发包方供应货物清单； 4、 会议纪要； 5、 设计变更； 6、 其他 发包方：（盖章） 承包方：（盖章） 法定代表人： 法定代表人： 签字代表： 签字代表： 单位地址： 单位地址： 电话： 电话： 传真： 传真： 签订日期： 签订日期： 工程的实施 篇三 1、本工程的实施根据的安排分阶段进展；每一阶段工作成果经甲方签字验收，即表示本阶段工作完毕。 2、在本工程任何一个阶段工作完毕时，甲方可以依据本方的推断，做出是否连续进展下一阶段工作的打算。一旦甲方打算不再连续进展下一阶段工作，应在乙方尚未正式启动下一阶段工作之前，提前一个月以书面或者邮件的方式正式告知乙方。 3、每一阶段工作正式启动之前，双方应相互以书面方式告知确定；该阶段工作一旦正式启动，甲方不得再提议中断本阶段工作。 六、效劳费用及相关费用支付： 1、本工程治理效劳费用总额为人民币（￥） 2、自签署协议日起甲方应向乙方支付定金 （￥） 3、甲方根据甲乙双方所商定的标准和方式为乙方员工结算劳务效劳费用。甲方应向乙方支付每月应结算的效劳治理费。 4、乙方工程小组人员执行本工程期间，为执行本工程所发生的交通费、住宿费、 由甲方以费用包担当。 上门效劳工程 篇四 1电脑各类故障检修 无法启动，不能进入系统，运行速度减慢，常死机，电子邮件设置等，操作系统重装 2各类外设维护 Modem、打印机、扫描仪 3系统软件安装 WIN98、WIN2K、WINXP等 4工具软件安装及维护 Office2023、Acdsee、金山词霸等市面常用软件 5增加及更换电脑板卡及部件 CPU、主板、内存、显卡、声卡、电源 6电脑升级 给客户最正确的升级方案，用最少的花费做到最好的性能 7各类硬件驱动程序安装 各类显卡、声卡、Modem 8查杀电脑病毒 各类电脑病毒（分区病毒、文件病毒、邮件病毒）查杀 9数据备份 光盘或硬盘备份（所需的备份介质由客户供应） 10各类网络维护安装 网络设备安装、设置、检测，网络效劳器维护（大规模的网络变动，费用另计） 外包合同 篇五 甲方： 乙方： 双方经友好协商达成全都共识，签订此电脑及打印机维护合同，详细事项如下。 一、电话询问效劳工程 1.IT设备的故障询问。 2、技术学问询问。 3、为客户供应各种IT设备的升级选型方案询问。 二、远程维护效劳工程 利用互联网资源和甲方可供应的资源，供应常见问题询问，快速故障解决，远程维护及远程演示操作等效劳。 三、上门效劳工程 1、电脑、电话各类故障的检修（如：无法启动电脑，不能进入系统，运行速度减慢，运行不稳定，电话打不进打不出，。.。）。 2、操作系统安装、维护；打印、复印等。 3、各类电脑病毒（分区病毒、文件病毒、邮件病毒）的查杀及各类间谍软件，木马程序的清理。 4、网络的维护及网络设备安装、设置、检测、策略设置，网络效劳器维护。 四、硬件维护的范围：电脑各类硬件维护及故障检测。 1、效劳费不包含电脑（如显示器、光驱、软驱及板卡、等）修理费用，甲方可托付乙方送修，部件修好后，乙方将为甲方送回及安装，修理费用按实际修理费收取，不另收取效劳费。 2、甲方所需增加或更换的电脑部件，甲方可托付乙方代购，不另收效劳费，保修期由厂家供应。 五、维护方式： 突发故障的上门维护：在接到甲方的电话或其它方式通知后，乙方必需在1小时内到达合同商定的地点进展维护，特别状况甲乙双方应敬重当时事实电话商定，一般最迟在第一个工作日进展上门维护。 六、收费： 乙方向甲方供应电脑、电话、打印机、复印机和网络的定期维护，维护期限自_年_月_日至_年_月_日，每月维护费用（人民币）：_元，（小写）_效劳期限_月。付款方式（月到付款） 七、双方权利和义务。 乙方的正常工作时间为每天的工作时间从早上9：00至晚上18：00（国家法定假日休息除外）。乙方在维护期限的工作时间内必需尽职尽责为甲方供应电脑维护工程里的效劳内容，乙方要求效劳的联系方式为电话联系或网上留言，甲方发出维护恳求后，乙方一般在1小时内到达合同商定的地点进展维护。网上留言一般在第一个工作日内响应效劳，如有特别意外，双方协调处理。 八：机密文件保密协议 双方同意在本合同执行过程中了解到的与双方有关的内容及数据或信息确认为机密。 双方负责确保其雇员和受雇第三方应严格遵守保密义务。 乙方不得以任何形式泄露甲方机密，如乙方泄露甲方信息则负法律责任。 九：合同期满时，甲方需提前七天与乙方提出合同终止要求。假如没履行此项，则视为甲方满足并默认乙方的连续效劳。 十：未尽事宜，由甲乙双方另议。 本合同书一式两份，双方各持一份 合同双方负责人签字或盖章后生效。 24小时支持热线： 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 条 其他商定 篇六 10.1 因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，应向合同签订地（北京市大兴区）有管辖权的人民法院提起诉讼； 10.2 本合同未尽事宜，甲乙双方另行签订书面补充协议； 10.3 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。本合同自双方盖章之日起生效。 甲方： 授权代表人（签章）： 甲方地址： 日期： 乙方： 授权代表人（签章）： 乙方地址：日期： 附件一:保密协议 附件二:反商业贿赂协议 附件一： 保 密 协 议 甲方：（以下简称“接收方”） 乙方：（以下简称“披露方”） 鉴于接收方拟与披露方建立效劳合作关系，而披露方将因此向接收方披露本协议定义的保密信息。为保证此类信息不被未经授权地披露、使用，经友好协商，双方就如下条款达本钱协议。 读书破万卷下笔如有神，以上就是一秘为大家带来的6篇2023劳务外包的合同范本，盼望可以启发您的一些写作思路。