一级造价师之建设工程造价管理题库题库附答案（预热题）.docx

一级造价师之建设工程造价管理题库题库附答案（预热题）第一部分 单选题(50题)1、全过程造价管理覆盖了建设过程的各个阶段，下列选项中，不属于设计阶段管理的是（）。A.限额设计管理B.投资估算管理C.方案比选管理D.概预算编制管理【答案】： B 2、进行风险承担支出测算时，当各类风险支出数额和概率难以进行准确测算的情况下，可以采用的测算方法是（ ）。A.比例法B.情景分析法C.概率法D.专家打分发【答案】： A 3、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程施工合同纠纷应由（）的人民法院管辖。A.施工行为地B.被告住所地C.原告所在地D.合同签字地【答案】： A 4、根据民法典合同编，债权人领取提存物的权利期限为（ ）年。A.1B.2C.3D.5【答案】： D 5、资本结构是指企业各种长期资金筹集来源的构成和比例关系。企业运用融资的每股收益分析方法时，（ ）的资本结构是选择的资本结构。A.每股收益最大B.公司的总价值最高C.总杠杆系数最大D.经营杠杆系数最大、财务杠杆系数最小【答案】： A 6、（2015年考题）采用ABC分析法确定价值工程对象，是指将（）的零部件或工序作为研究对象。A.功能评分值高B.成本比重大C.价值系数低D.生产工艺复杂【答案】： B 7、某工程有3个施工过程，分4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，3个施工过程的流水节拍分别为4天、2天、4天，则流水施工工期为（）天A.10B.12C.16D.18【答案】： C 8、（2016年真题）招标人在施工招标文件中规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款时，投标人可采用的报价策略是（ ）。A.适当提高暂定金额分项内容的单价B.适当减少暂定金额中的分项工程量C.适当降低暂定金额分项内容的单价D.适当增加暂定金额中的分项工程量【答案】： A 9、（2019年真题）造价控制目标分解的合理步骤（ ）。A.投资限额各专业设计限额各专业设计人员目标B.投资限额各专业设计人员目标各专业设计限额C.各专业设计限额各专业设计人员目标设计概算D.各专业设计人员目标各专业设计限额设计概算【答案】： A 10、按我国合同法的规定，合同履行的原则主要包括（）。A.全面适当履行原则和诚实信用原则B.全面适当履行原则和公平、公正原则C.诚实信用原则和公平、公正原则D.全面适当履行原则和公平、公正、公开原则【答案】： A 11、在利率结构决策的影响因素中，起决定性作用的是（ ）。A.市场利率走向趋势B.项目现金流量特征C.借款人对风险的偏好程度D.市场风险发展趋势【答案】： B 12、根据FIDIC土木工程施工合同条件，下列关于履约担保的说法中，错误的是（ ）。A.承包商应在收到中标函后28天内向业主提交履约担保B.业主应在收到履约证书副本后21天内，将履约担保退还承包商C.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务D.履约保函应担保工程师颁发工程接收证书为止【答案】： D 13、在某工程双代号网络计划中，已知工作E有一个紧后工作G。工作G的最迟完成时间为第14天，持续时间为3天，总时差为2天。工作E的最早开始时间为第6天，持续时间为1天，则工作E的自由时差为()天。A.1B.2C.3D.4【答案】： B 14、下列关于契税计税依据的说法中，正确的是（）。A.房屋交换，以房屋的原值之和为计税依据B.划拨取得的土地使用权，以土地评估价为计税依据C.土地使用权出售，以成交价格为计税依据D.房屋赠与，以房屋评估价为计税依据【答案】： C 15、某工程投保建筑工程一切险，在工程建设期间发生的下列情况中，应由保险人承担保险责任是（ ）。A.设计错误引起的损失B.施工机械装置失灵造成损坏C.工程档案文件损毁D.地面下降沉造成的损失【答案】： D 16、某建设单位2018 年3 月5 日申请办理施工许可证，施工许可证载明的时间是同年5 月7 日，6 月10 日办证机关电话通知前来领证，6 月17 日建设单位领了施工许可证，建设单位应当自（）起3 个月内开工。A.2018 年3 月5 日B.2018 年5 月7 日C.2018 年6 月10 日D.2018 年6 月17 日【答案】： D 17、下列关于工程监理单位的安全责任表述不正确的是（）。A.如发现存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改B.情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工C.情况严重的，应当及时报告建设单位D.施工单位如拒不整改或者不停止施工，工程监理单位应当及时向建设单位报告【答案】： D 18、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的工程被称为（ ）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】： B 19、（2019年真题）某部件有 5 个部件组成,产品的某项功能由其中 3 个部件共同实现，三个部件共有 4 个功能，关于该功能成本的说法,正确的是（ ）。A.该项功能成本为产品总成本的60%B.该项功能成本占全部功能成本比超过50%C.该项功能成本为3个部件相应成本之和D.该项功能成本为承担该功能的3个部件成本之和【答案】： C 20、（2020年真题）某依法必须招标的项目，招标人拟定于2020年11月1日开始发售招标文件，根据招标投标法，要求投标人提交投标文件的截止时间最早可设定在2020年（）A.11月11日B.11月16日C.11月21日D.12月1日【答案】： C 21、全过程造价管理覆盖了建设过程的各个阶段，下列选项中，不属于设计阶段管理的是（）。A.限额设计管理B.投资估算管理C.方案比选管理D.概预算编制管理【答案】： B 22、等节奏流水施工与非节奏流水施工的共同特点是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等B.施工段之间可能有空闲时间C.专业工作队数等于施工过程数D.各施工过程在各施工段的流水节拍相等【答案】： C 23、某分部工程划分为4个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工，如果流水节拍分别为6、4、4、2天，流水步距为（ ）天。A.1B.2C.4D.6【答案】： B 24、根据政府采购法，对于实行集中采购的政府采购，集中采购目录应由（ ）公布。A.省级以上人民政府B.国务院相关主管部门C.省级政府采购部门D.县级以上人民政府【答案】： A 25、对小规模纳税人而言，增值税应纳税额的计算式是（）。A.销售额×征收率B.销项税额进项税额C.销售额×征收率/（1-征收率）D.销售额×（1征收率）×征收率【答案】： A 26、下列选项中不可以作为固定资产投资项目资本金的是（）。A.专利技术B.土地使用权C.货币D.工业产权【答案】： A 27、在评价投资方案经济效果时，与静态评价方法相比，动态评价方法的最大特点是（）。A.考虑了资金的时间价值B.适用于投资方案的粗略评价C.适用于逐年收益不同的投资方案D.反映了短期投资效果【答案】： A 28、下列关于价值工程的特点的说法中，正确的是（ ）。A.价值工程的目标是以最低生产成本实现产品的基本功能B.价值工程的核心是对产品进行功能评价C.价值工程是将产品的价值、功能和成本作为一个整体同时考虑D.提高价值最为理想的途径是降低产品成本【答案】： C 29、采用ABC分析法确定价值工程对象，是指将（）的零部件或工序作为研究对象。A.功能评分值高B.成本比重大C.价值系数低D.生产工艺复杂【答案】： B 30、某房地产开发企业与设计企业订立一份工程设计合同，约定设计费用为100万元，房地产开发企业支付定金10万元，同时，约定任何一方不履行合同应支付违约金15万元。合同到期时，设计企业无法交付设计成果，该房地产开发企业为最大限度保护自己的利益，有权请求（）。A.设计企业双倍返还定金20万元B.设计企业支付违约金15万元C.设计企业双倍返还定金20万元，同时要求支付违约金15万元D.设计企业支付违约金15万元，同时要求返还支付的定金10万元【答案】： D 31、建设工程施工许可证应当由()申请领取。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】： D 32、以下各项中，属于设计概算编制深度审查的是（ ）。A.编制依据的时效性B.概算编制的完整性C.编制依据的适用范围D.主要材料用量的正确性【答案】： B 33、按工期一成本同步分析法，造成工程项目实施中出现虚盈现象的原因是（）。A.实际成本开支小于计划，实际施工进度落后计划B.实际成本开支等于计划，实际施工进度落后计划C.实际成本开支大于计划，实际細工进度等于计划D.实际成本开支小于计划，实际施工进度等于计划【答案】： A 34、某工程项目竣工结算报告金额为3500 万元，则根据建设工程价款结算暂行办法，建设单位对结算报告的审查时限为（）日。A.20B.30C.45D.60【答案】： C 35、可作为建筑工程一切险保险项目的是（）。A.施工用设备B.公共运输车辆C.技术资料D.有价证券【答案】： A 36、（2018年真题）对于实行项目法人责任制的项目，属于项目董事会职权的是（）。A.审核项目概算文件B.组织工程招标工作C.编制项目财务决算D.拟定生产经营计划【答案】： A 37、某产品甲，乙，丙，丁4个部件的功能重要性系数分别为0.25，0.30，0.38，0.07，现实成本分别为200元，220元，350元，30元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（）。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】： C 38、（2016年考题）下列影响因素中，用来确定基准收益率的基础因素是（）。A.资金成本和机会成本B.机会成本和投资风险C.投资风险和通货膨胀D.通货膨胀和资金成本【答案】： A 39、根据标准施工招标文件，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A.由此增加的费用、工期延误B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润【答案】： D 40、下面关于工程施工合同法律解释正确的是（ ）。A.建设工程施工合同无效，承包人请求参照合同约定支付工程价款的不予支持B.当事人对欠付工程价款利息给付按照人民银行贷款利率双倍计算C.合同约定与投标文件等不一致的，以合同约定为准D.修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持【答案】： D 41、从投资者（业主）角度分析，有关工程造价的说法正确的是（ ）。A.工程造价就是建设工程总投资B.工程造价是指投资者从项目策划决策到竣工验收各个阶段所花费的全部费用C.工程造价是指投资者施工阶段所花费的全部费用D.工程造价是指投资者从项目策划决策到竣工验收各个阶段所花费的设备费和材料费【答案】： B 42、（2013年考题）根据招标投标法实施条例，投标保证金不得超过（ ）。A.招标项目估算价的2% B.招标项目估算价的3%C.投标报价的2% D.投标报价的3%【答案】： A 43、按投资作用不同，工程建设项目可分为生产性建设项目和非生产性建设项目两大类，下列项目中属于非生产性建设项目的是（）。A.邮电、通信业建设项目B.渔业建设项目C.农业建设项目D.咨询服务业建设项目【答案】： D 44、（2018年考题）根据民法典，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）A.只能选择适用违约金条款B.只能选择适用定金条款C.同时适用违约金和定金条款D.可以选择适用违约金或定金条款【答案】： D 45、下列施工成本管理方法中，能预测在建工程尚需成本数额，为后续工程施工成本和进度控制指明方向的方法是（）。A.工期一成本同步分析法B.价值工程法C.挣值分析法D.因素分析法【答案】： C 46、（2013年考题）工程寿命周期成本分析中，为了权衡设置费与维修费之间关系，则采用的手段是（）。A.进行充分研发，降低制造费用B.购置备用构件，提高可修复性C.提高材料周转速度，降低生产成本D.聘请操作人员，减少维修费用【答案】： B 47、在评价投资方案经济效果时，如果A， B两个方案中缺少任何一个，另一个就不能正常运行，则A， B两方案称为（）。A.组合型B.互补型C.混合型D.相关型【答案】： B 48、根据工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（ ）内到建设工程所在地人民政府建设主管部门备案。A.20日B.30日C.20个工作日D.30个工作日【答案】： B 49、关于CM承包模式的说法，正确的是()。A.CM单位负责分包工程的发包B.CM合同总价在签订CM合同时即确定C.GMP可大大减少CM单位的承包风险D.CM单位不赚取总包与分包之间的差价【答案】： D 50、（2017年考题）下列流水施工参数中,属于时间参数的是（）。A.施工过程和流水步距B.流水步距和流水节拍C.施工段和流水强度D.流水强度和工作面【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、（2018年考题）与传统的贷款方式相比,项目融资的优点有（）A.融资成本较低B.信用结构多样化C.投资风险小D.可利用税务优势E.属于资产负债表外融资【答案】： BD 2、（2015年考题）根据价格法，经营者有权制定的价格有（）。A.资源稀缺的少数商品价格B.自然垄断经营的商品价格C.属于市场调节的价格D.属于政府定价产品范围的新产品试销价格E.公益性服务价格【答案】： CD 3、下列评价指标中，可用于评价投资方案盈利能力的动态指标是()。A.净产值B.净现值C.净年值D.投资收益率E.偿债备付率【答案】： BC 4、施工合同签订后，工程项目施工成本计划的常用编制方法有（ ）A.专家意见法B.功能指数法C.目标利润法D.技术进步法E.定律估算法【答案】： CD 5、根据建设工程安全生产管理条例，下列关于施工单位的安全责任说法正确的是（ ）。A.建设工程施工前，负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认B.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果C.拆除、爆破工程需要编制专项施工方案还应当组织专家进行论证D.施工单位应当作业人员提供安全防护用具和安全防护服装E.施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的混凝土工程编制专项施工方案【答案】： ABD 6、根据招标投标法实施条例，依法必须进行招标的项目可以邀请招标的有（ ）。 A.技术复杂只有少量潜在投标人B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.受自然条件限制只有少量潜在投标人E.招标费用占项目及合同金额的比例过大【答案】： AD 7、（2020年真题）根据建设工程安全生产管理条例，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（）A.采购施工安全防护用具B.缴纳职工工伤保险费C.支付从事危险作业人员津贴D.更新施工安全防护措施E.改善安全生产条件【答案】： AD 8、价值工程活动过程中，分析阶段的主要工作有()。A.价值工程对象选择B.功能定义C.功能评价D.方案评价E.方案审批【答案】： BC 9、(2012年)根据注册造价工程师管理办法，属于注册造价工程师权利的有()。A.依法独立执行工程造价业务B.严格执行工程计价标准和方法C.保证工程造价执业活动成果质量D.发起设立工程造价咨询企业E.保管和使用本人的注册证书和执业印章【答案】： AD 10、价值工程的方案评价，应当通过（ ）实现综合评价。A.技术评价B.综合评价C.经济评价D.社会评价E.环境评价【答案】： ABCD 11、按工程造价构成编制的资金使用计划可分为（）。A.建筑安装工程费使用计划B.设备工器具费使用计划C.工程建设其他费使用计划D.工程建设直接费用使用计划E.工程建设措施费用使用计划【答案】： ABC 12、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（ ）。 A.工期优化的目的是使计算工期满足要求工期B.资源优化的目的是使资源需用量降至最低C.费用优化的目的是寻求总成本最低时的工期安排D.资源优化的目的是使资源强度降至最低E.资源优化的目的是使资源按照时间的分布符合优化目标【答案】： AC 13、下列选项中，施工组织设计的编制依据有（）。A.与工程有关的资源供应条件B.招投标文件C.工程现场条件D.工程施工合同文件E.工程设计文件【答案】： ACD 14、下列属于多指标法中的评价指标的有（）。A.工程造价指标B.材料消耗量指标C.劳动消耗量指标D.工期指标E.环境指标【答案】： ABCD 15、(2014年)工程寿命周期成本分析中，估算费用可采用的方法用（ ）。A.动态比率法B.费用模型估算法C.参数估算法D.连环置换法E.类比估算法【答案】： BC 16、工程网络计划中，对关键线路描述正确的是（ ）。A.双代号网络计划中由关键节点组成B.单代号网络计划中时间间隔均为零C.双代号网络计划中无虚箭线D.单代号网络计划中由关键工作组成E.双代号时标网络计划中无波形线【答案】： B 17、（2020年真题）根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有质量监督机构签署的质量合格文件D.有施工单位签署的工程保修书E.有建设单位签发的工程移交证书【答案】： ABD 18、根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，建设项目总经理的职权有()。A.组织审核初步设计文件B.组织工程设计招标C.审批项目财务预算D.组织单项工程预验收E.编制项目财务决算【答案】： BD 19、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作A.单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小B.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线C.单代号搭接网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点E.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大【答案】： AC 20、下列费用中，属于资金筹集成本的有（）。A.股票发行手续费B.银行贷款利息C.债券发行公证费D.股东所得红利E.债券发行广告费【答案】： AC 21、关于CM承包模式说法中正确的是（）。A.CM单位是以业主的代理人角度管理施工B.CM单位是以承包人的身份进行施工管理C.代理型CM合同是业主分别与分包人签订合同，可采用GMP加酬金方式D.工程设计与施工的早期结合，使得设计变更在很大程度上减少E.代理型CM与非代理型CM相比，前者业主风险较大【答案】： BD 22、根据招标投标法实施条例，下列说法中正确的是（ ）。 A.对于采用两阶段招标的项目，投标人在第一阶段向招标人提交不带报价的技术方案B.对于采用两阶段招标的项目，投标人在第一阶段向招标人提交不带报价的技术建议C.投标人提交投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%D.投标人提交投标保证金的金额不得超过招标项目投标报价的2%E.招标文件中履约保证金不得超过中标合同金额的2%【答案】： BC 23、（2013年考题）施工承包单位内部审查工程竣工结算的主要内容有（）。A.工程竣工结算的完备性B.工程量计算的准确性C.取费标准执行的严格性D.工程结算资料递交程序的合法性E.取费依据的时效性【答案】： BC 24、（2017年考题）关于工程竣工结算的说法，正确的有（）A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算和单项工程竣工结算B.工程竣工结算均有总承包单位编制C.建设单位审查工程竣工结算的递交程序和资料的完整性D.施工承包单位要审查工程竣工结算的项目内容与合同约定内容的一致性E.建设单位要审查实际施工工期对工程造价的影响程度【答案】： CD 25、(2015年)价值工程应用中，可提出的新方案进行综合评价的定量方法()。A.头脑风暴法B.直接评分法C.加权评分法D.优缺点列举法E.专家检查法【答案】： BC 26、工程造价咨询企业的业务范围包括（）。A.审批建设项目可行性研究中的投资估算B.编制项目经济评价报告C.编制与审核工程竣工决算报告D.仲裁工程结算纠纷E.提供工程造价信息服务【答案】： BC 27、投资方案经济效果评价的主要内容有( )。A.财务生存能力分析B.盈利能力分析C.营运能力分析D.偿债能力分析E.抗风险能力分析【答案】： ABD 28、（2020年真题）与EPC总承包模式相比，平行承包模式的特点有（）A.建设单位可在更大范围内选择承包单位B.建设单位组织协调工作量大C.建设单位合同管理工作量大D.有利于建设单位较早确定工程造价E.有别于建设单位向承包单位转移风险【答案】： ABC 29、(2016年)采用净现值法评价计算期不同的互斥方案时，确定共同计算期的方法有()。A.最大公约数法B.平均寿命期法C.最小公倍数法D.研究期法E.无限计算期法【答案】： CD 30、（2019年考题）关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年【答案】： AD 31、根据民法典合同编，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方（）的，可以中止履行合同。A.经营状况严重恶化B.同时投资的项目过多C.丧失商业信誉D.转移财产以逃避债务E.抽逃资金以逃避债务【答案】： ACD 32、根据标准施工招标文件（2007 年版）规定，承包人违约情形是指（ ）。A.承包人违反合同约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人B.承包人违反合同约定，使用了不合格材料或工程设备C.承包人未能按合同进度计划提前完成合同约定的工作D.承包人实质上已停止履行合同E.私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地【答案】： ABD 33、价值工程方案评价中，可针对方案进行综合评价的定量方法有（ ）A. 头脑风暴法B. 直接评分法C. 加权评分法D. 优缺点列举法E. 专家检查法【答案】： BC 34、（2019年真题）按国际造价管理联合会，(International Cost Engineering Council , ICEC)作出定义，全面造价管理是指有效的利用专业知识与技术对（ ）进行筹划与控制。A.过程B.资源C.成本D.盈利E.风险【答案】： BCD 35、既有法人作为项目法人筹措项目资金时，属于既有法人外部资金来源的有（）。A.企业增资扩股 B.企业资金变现 C.企业产权转让 D.企业发行债券 E.企业发行优先股股票【答案】： A 36、根据招标投标法，下列关于招标投标的说法，正确的是（ ）。A.招标分为公开招标、邀请招标和议标三种方式B.联合体中标后，联合体各方应分别与招标人签订合同C.招标人不得修改已发出的招标文件D.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应E.对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出至投标文件截止之日止，最短不得少于20日。【答案】： D 37、以下关于标准设计招标文件（2017年版）相关内容的说法中，正确的有（）。A.设计合同条款由通用合同条款和专用合同条款组成B.设计合同条款规定了合同协议书、履约保证金格式C.设计责任与保险属于通用合同条款的内容D.设计合同的签订必须以标准设计招标文件作为标准范本E.如果合同文件之间存在矛盾，发包人的要求应优先于通用合同条款【答案】： ABC 38、关于公司资本结构的说法，正确的有()。A.公司的筹资方案影响资本结构B.公司的短期资金不列入资本结构管理范围C.公司的资本结构应保持长期不变D.公司的资本结构由公司的资质类别及等级决定E.资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量【答案】： AB 39、(2013年)非节奏流水施工的特点有()。A.各施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业工作队不能连续作业【答案】： BCD 40、（2019年真题）关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（ ）。A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年【答案】： AD 41、项目盈亏平衡分析中，若其它条件不变，可以降低盈亏平衡点产量的有（ ）。A.提高设计生产能力B.降低固定成本C.降低产品售价D.降低单位产品变动成本E.提高营业税金及附加率【答案】： BD 42、关于利率高低影响因素的说法，正确的有（ ）。A.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动B.借出资本所承担的风险越大，利率越低C.资本借出期间的不可预见因素越多，利率越高D.社会平均利润不变的情况下，借贷资本供过于求会导致利率上升E.借出资本期限越长，利率越高【答案】： AC 43、(2015年)价值工程应用中，可提出的新方案进行综合评价的定量方法()。A.头脑风暴法B.直接评分法C.加权评分法D.优缺点列举法E.专家检查法【答案】： BC 44、某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差(CV)0，进度偏差(SV)0，则表明（）。A.已完工程实际费用节约B.已完工程实际费用已完工程计划费用C.拟完工程计划费用已完工程实际费用D.已完工程实际进度超前E.拟完工程计划费用已完工程计划费用【答案】： B 45、(2016年)根据建筑法，关于建筑工程承包的说法，正确的有()。A.承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.大型建筑工程可由两个以上的承包单位联合共同承包C.除总承包合同约定的分包外，工程分包须经建设单位认可D.总承包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任E.分包单位可将其分包的工程再分包【答案】： ABC 46、某工程开工至第三个月末累计已完工程计划费用1200万元，已完工程实际费用1500万元，拟完工程计划费用1300万元，此时进行偏差分析可得到的正确结论有（）A.进度提前300万元B.进度拖后100万元C.费用节约100万D.工程节约300万元E.费用超过300万元【答案】： B 47、（2019年真题）价值工程应用中，研究对象的功能价值系数小于 1 时，可能的原因有（ ）。A.研究对象的功能现实成本小于功能评价值B.研究对象的功能比较重要，但分配的成本偏小C.研究对象可能存在过剩功能D.研究对象实现功能的条件或方法不佳E.研究对象的功能现实成本偏低【答案】： CD 48、（2014年考题）下列关于CM承包模式的说法，正确的有（）A.CM承包模式下采用快速路径法施工B.CM单位直接与分包单位签订分包合同C.CM合同采用成本加酬金的计价方式D.CM单位与分包单位之间的合同价是保密的E.CM单位不赚取总包与分包之间的差价【答案】： AC 49、工程项目经济评价应遵循的基本原则有（ ）。A.以财务效率为主B.效益与费用计算口径对应一致C.收益与风险权衡D.以定量分析为主E.租金包括租赁设备的成本、利息及手续费【答案】： BCD 50、工程风险管理计划实施过程中的监控内容包括（）。A.制订风险控制措施B.评估风险控制措施产生的效果C.跟踪和评估风险的变化程度D.确定风险的可接受性E.监控潜在风险的发展【答案】： BC