2023年室内装修建筑合同（份范本）.docx

2023年室内装修建筑合同（份范本） 书目 第1篇建筑工装室内装修施工合同 第2篇建筑室内装修热门合同范本 第3篇建筑室内装修合同 第4篇民事再审申请书（室内装修工程施工无需具备中华人民共和国建筑法规定建筑施工资质） 第5篇建筑室内装修合同标准范本 第6篇建筑室内装修热门合同样书 第7篇建筑室内装修合同书 第8篇建筑室内装修设计合同 第9篇建筑室内装修合同通用版 第10篇建筑室内装修施工合同 第11篇民用建筑工程室内装修合同 第12篇建筑室内装修标准合同范本 建筑工装室内装修施工合同 2023建筑工装室内装修施工托付合同书单位：_(以下简称甲方)主任设计师：_(以下简称乙方) 经招标甲方托付乙方担当装饰设计工作，双方同意遵守以下条款： 一、装饰工程地点 _ 二、装饰工程设计项目_ 三、乙方应进行现场勘测，并依据甲方供应资料办理下列事宜_ 1、提出设计方案图(平面、立面、透视效果图)。 2、编制初步设计文件。 3、在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等。 4、编制工程概算及施工说明书。 5、与施工单位负责人商讨工程中的问题。 6、供应工程须要的详图。 7、监督指导工程施工。 8、施工时，说明图纸和帮助解决技术上的疑难问题。 乙方提出的设计方案必需经甲方审核，参照甲方看法进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满足。 四、总设计费计人民币_万元 五、设计费付款方式_ 1、签约时，付总设计费的_%; 2、交施工图时，付总设计费的_%; 3、工程竣工验收后30日内付总设计费的_%。 以上每项款目都应一次付清。 若施工设计图已完成，而工程非因设计缘由未能进行时，则甲方应接着按第2、3项付款。 六、甲方有特别状况，必需终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。 七、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工或宣扬专用，若乙方有本合同施工以外其它用途，应预先征得甲方同意。 八、除有第六条的状况发生外，甲方不得另行托付他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除托付合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。 九、甲、乙双方依据工程实际进展确定图纸交接时间，乙方不得拖延，若因乙方拖延时间造成工程停工，应接受甲方惩罚，因甲方更变更动设计时间顺延并应按国家有关规定补偿乙方费用。 十、本合同书系指托付设计，如需施工另行签订施工托付合同书。 十一、甲方订立工程施工合同时，应约束承包方(施工方)听从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，甲方应出面协调。若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意，修改设计图纸。 十二、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满足为由，拒绝付设计费，双方应以合作的看法协商解决。 十三、本合同书为双方同意签订，双方不得以其它文件提出对本合同书作其他说明。本托付合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。 十四、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地主管部门调解，甲、乙双方均应听从所作的调解，切实执行，调整费用由双方分担。 十五、甲、乙双方同意以_人民法院为仲裁法院。 本合同一式陆份，由甲、乙双方各执叁份，均具有同等效力。本托付合同书自签订之日起生效。 发包方：_承包方：_ 建筑室内装修热门合同范本 甲方： 乙方： 依据 民法典 以及有关规定，现甲方托付乙方为工厂装修，为按时、按量完成装修，明确双方在工程施工过程中的权利、义务与责任，经双方友好协商，在同等互利的基础上，签订如下协议，以资共同遵守执行。 一、工程项目 1、工程名称：_xxxx_xxxx_装修工程。 2、工程项目：隔墙 二、工程制作及内容 1、工厂区、隔墙75龙骨主架、封6厘水泥板1层、防火棉1层。 2、承包方式：包工、包料。 三、工程装修单价：_xxxx_元。 四、工程装修综合价：约人民币_xxxx_元，大写人民币_xxxx_xxxx_元。 五、结算方式：以实际工程量计算。 六、双方责任： (一)、乙方责任 1、乙方应按工厂常规需求安装，保质保量完成工程。 2、不得在工地有殴打状况，不准在工作场所赌博。 3、保证工程按时按量完工。 4、乙方应按甲方指定的时间刚好进场施工，乙方应从_xxxx_年_月_日进场开工至_xxxx_年_月_日。 (二)甲方责任 1、供应乙方每层水、电，保证工作场地无大障碍，于甲方因素，乙方未通完成工程，乙方概不负责。 2、在施工时，甲方应协作乙方所须要的要求，让工程能按时完工以工程量进度按时付款。 六、付款方式 签订合同以下，甲方应支付乙方人民币_xxxx_元，大写人民币_xxxx_元作为 订金 ，工人进场应支付人民币_xxxx_元，大写人民币_xxxx_xxxx_元，其它 工程款 待工程完全部完工后，甲方应在一星期内付清乙方余下全部工程款。 七、 违约责任 除不行抗拒的外力因素，任何一方都不能违反合同条款，否则造成经济损失由违约方负责。 八、其他事项 1、本协议执行中，如一方不履行协议而造成经济损失，应由违约方负责赔偿全部损失。 2、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。 3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，涂改无效。 甲方(签名)： 乙方(签名)： 身份证 号： 身份证号： 联系电话： 联系电话： _xxxx_年_月_日 建筑室内装修合同 托付方(甲方)： 承接方(乙方)： 依据中华人民共和国民法典，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。 第一条 工程项目 甲方托付乙方担当以下设计任务： 工程地址：_ 房型： ，用途： ，建筑面积 2。 其次条 设计收费及支付方法 (一) 本工程设计收费根据国家和现行市场收费标准执行。 乙方设计按房屋套内面积每平方米人民币 元收取设计费，共计人民币元;不足100平方米的按100元平方米计算。 (二)付款方式 甲方应按住房的建筑面积30%支付设计定金，乙方设计师在 天内完成平面方案布局图和相关视觉案例图片若干张。 乙方完成以上基础方案后，甲方可对设计方案提出总体要求，并与设计师就其中装饰设计进行细致的恰谈沟通，在甲方支付50%设计费，计人民币 元后，乙方设计师将在天内完成全套施工图纸。 全套设计图纸完成后，甲方可与乙方就装饰设计及工艺标准等方面的诸多细微环节问题进行深化探讨，若有更改看法，可由乙方设计师调整完善，设计师仔细绘制更改图纸，直至客户满足签字确认。甲方支付余下50%设计费，计人民币 元。若甲方提出较大风格改动，需另行支付设计费，详细收费将参照原收费标精确定，设计时间也应相应顺延。 设计费总价在人民币5000元以上者，乙方供应彩色三维效果图或手绘图一张。满10000元，供应效果图两张或手绘图两张。另外须要增加的以每张人民币800元计算，甲方支付效果图费用后设计师在 甲方若付清设计费余额，乙方可将全套图纸交给甲方，乙方设计师择时到现场三次负责指导或施工放样，以获得完备的设计效果(非上海地区甲方报销机票及住宿)。 签字确认以后的设计图纸，若因甲方缘由再次提出较大改动或修改的，需另行支付设计费，详细收费将参照原收费标准双方协商确定，设计时间也应相应顺延。 第三条 设计内容及完成日期的约定 (一) 乙方供应的设计图中应有具体的设计说明。 (二) 平立面图 1、 原房型图 2、 墙体改造图 3、 平面家具布置图 4、地面图 5、天花图 6、现场制作的家具立面图(依据实际状况出或者不出) 7、门立面图(依据实际状况出或者不出) 6、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外) 7、电视背景墙立面图 8、其它现场需施工墙面的立面图 (三) 剖面图 1、应标明材质、用料、颜色等 2、门窗套剖面图 3、玄关剖面图 4、天花剖面图 5、电视背景墙剖面图 6、其它需施工处剖面图 (四) 水电施工图 (五) 甲乙双方约定，从合同生效之日起，7天内完成平面方案图; 平面方案甲方通过后，乙方在7天内完成全套施工图。 第四条 双方责任 (一)甲方责任 1、如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图、结构平面图)，并保证所提交资料质量达到工程设计要求; 2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费; 3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员协作时，所需费用由甲方担当; 4、在甲乙双方确定方案后，进行施工图设计阶段过程中，由于甲方缘由须要变更原设计方案的(如整体风格的变动、整体方案的推翻等，不包括个别房间布置和摆设的局部修改)，甲方须一次性付给乙方30%设计返工费，再进行 其次次方案设计; (二)乙方责任 1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设运用要求; 2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次); 第五条 违约责任 (一)由于乙方缘由而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿延误设计损失100元违约金天; (二)乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费; (三)甲方未通过乙方所做的方案，乙方退还甲方预付款中的方案费，但测量费不退，同时方案图纸归乙方全部; (四)甲方通过方案，但不认可施工图，则甲方不退还全部预付款，同时不得带走施工图纸。 第六条 合同生效、中止与结束 (一) 本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章(非法人公司需负责人章)后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最终一方签字(或盖章)的日期为准。 (二) 本合同以乙方向甲方供应本合同中规定的全部设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。 第七条 合同纠纷解决方式 本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，实行下列第_种方式解决： 一、 向消费者委员会申请调解; 二、 向有管辖权的人民法院起诉; 三、 其它解决方式：_ 。 第八条 未尽事宜与附加条款 (一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。 (二)本合同附加条款如下： 1、 设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次); 2、 设计师供应该项目施工期间刚好解决与设计有关的技术问题(上门服务二次); 3、 设计师参与工程竣工的验收(工地现场图纸验收)(一次); 4、 设计师供应陪伴选择家具和软装饰的服务(一次); 第九条 合同文本 一、 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 二、 本合同签订后乙方不得转包设计工程。 三、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 四、 合同履行完后自动终止。 甲 方： 乙 方： 签 章： 签 章： 签约地址： 签约地址： 民事再审申请书（室内装修工程施工无需具备中华人民共和国建筑法规定建筑施工资质） 民事再审申请书 申请再审人（一审被告，二审上诉人）：郦先生，性别，诞生日期，民族，工作单位，住址，公民身份号码，联系电话。 被申请人（一审被告，二审上诉人）：云南电网某局，居处地，统一社会信用代码，联系电话。 负责人：王某，该局局长。 被申请人（一审原告，二审上诉人）：肖某，性别，诞生日期，民族，工作单位，住址，公民身份号码，联系电话。 被申请人（一审被告，二审被上诉人）：昭通某公司，居处地，统一社会信用代码，联系电话。 法定代表人：李某，该公司执行董事。 一、申请事由： 申请人再审人与被申请人因触电人身损害赔偿纠纷一案，不服云南省昭通市中级人民法院于2023年5月14日作出的（2023）云06民终550号民事判决书。申请再审人依据中华人民共和国民事诉讼法第200条第1款第6项：“当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：.（六）原判决、裁定适用法律确有错误的；”之规定，向贵院申请再审。 二、申请再审的恳求： 1.恳求撤销云南省昭通市中级人民法院于2023年5月14日作出的（2023）云06民终550号民事判决书。 2.改判申请再审人不担当责任。 3.本案诉讼费用由被申请人担当。 三、详细事实与理由： 申请事由符合中华人民共和国民事诉讼法第200条第1款第6项：“当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：.（六）原判决、裁定适用法律确有错误的；”之规定，详细理由如下： 原审以国务院建设工程质量管理条例其次条和第七条之规定，认定申请再审人将四层水泥楼房一幢的内墙及外墙承包给不具备资质的被申请人肖某粉糊，对承揽人具有选任不当的过错，认定申请再审人担当30%的责任是法律适用错误。 首先，室内装修工程施工无需具备中华人民共和国建筑法规定的建筑施工资质。中华人民共和国建筑法并未要求从事室内装修装饰施工，必需具备相应的施工资质，故本案申请再审人将四层水泥楼房一幢的内墙及外墙承包给不具备资质的被申请人肖某粉糊，并无对承揽人选任不当的过错。 其次，建设部建筑装饰装修工程设计与施工资质标准虽然规定了核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动企业资质等级的依据，但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工。 再次，建筑法第四十九条规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前托付原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。内墙及外墙粉糊不是涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，因此并不须要在施工前托付原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。 此外，参考最高人民法院（2023）民申字第938号朱某与祥云县某煤矿其他合同纠纷申请再审民事裁定书，最高人民法院认为，关于本案建筑装饰工程施工合同的效力问题。中华人民共和国建筑法并未要求从事室内装修装饰施工，必需具备相应的施工资质，故本案朱某及其经营的设计室未取得装饰装修工程施工资质，不属于适用最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明第一条规定，应当认定为合同无效的情形。建设部建筑装饰装修工程设计与施工资质标准虽然规定了核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动企业资质等级的依据，但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工，且该规定系部门规章，不能作为认定民事合同无效的法律依据。故朱某所持本案建筑装饰工程施工合同因违反法律强制性规定应认定为无效的主见，缺乏法律依据，本院不予采信。因此，室内装修工程施工无需具备中华人民共和国建筑法规定的建筑施工资质。申请再审人没有过错。 综上所述，原审适用法律确有错误。申请再审人请贵院依法再审，订正错误，维护申请再审人的合法权益。 此致 某高级人民法院 申请人： 年月日 建筑室内装修合同标准范本 托付人： 设计人： 托付人托付设计人担当 的室内设计工作，经双方协商一样，签订本合同。 第一条 本合同依据下列法律 法规 签订： 1.1 中华人民共和国 合同法 、中华人民共和国 建筑法 。 1.2 国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。 其次条 本合同设计询问项目的内容： 2.1 项目名称： 室内装修设计 2.2 设计内容：设计人依托付人所供应图纸及相关数据，供应设计询问服务。 设计工程范围见附件图纸。设计人担当之设计工作内容： 2. 2.1 基本设计方案 2. 2.2 平面施工图 2. 2.3 立面施工图 2. 2.4 剖面施工图 2. 2.5 节点详图 2. 2.6 空间效果图 2. 2.7 弱电配置出线定点设计 2. 2.8 室内吊顶空调出风口设计(不含管线设计及风量设计) 2. 2.9 室内灯光设计及灯具建议书 2. 2.10 室内建材建议及材料样板 2. 2.11 洁具五金建议书 2. 2.12 家具方案建议书 2. 2.13 饰品选购及摆设建议书 第三条 托付人应向设计人供应的有关资料、时间及期限： 第四条 设计人应向托付人交付的设计资料及文件： 4.1 设计人依设计进展状况接连向托付人供应全部设计图纸的电子文件及蓝图肆套 建筑室内装修热门合同样书 工 程 名 称： 室内装修设计 工 程 地 点： 合 同 编 号： 委 托 人：设 计 人：签署地： 签订日期：_年_月_日 室内 装修合同 书托付人： 法定代表人：项目联系人： 通讯地址：电话： 022xxxx8888 传真： 0228电子邮件： 设计人：法定代表人：项目联系人： 通讯地址：电话：传真：电子邮件： 托付人托付设计人担当 的室内设计工作，经双方协商一样，签订本合同。 第一条 本合同依据下列法律 法规 生效： 其次条 本合同设计询问项目的内容： 2.1 项目名称： 室内装修设计 设计工程范围见附件图纸。 第三条 托付人应向设计人供应的有关资料、时间及期限： 第四条 设计人应向托付人交付的设计资料及文件： 4. 1.1设计人于 合同生效 之日起_日内，交付布局及概念设计全部成果 4. 1.2设计人于合同生效之日起_日内，交付扩初设计施工图及家具灯具表 4. 1.3设计人于合同生效之日起_日内，交付装饰摆设配饰成果 4.2设计人应提交的详细成果文件： 基本设计方案平面施工图立面施工图剖面施工图节点详图空间效果图弱电配置出线定点设计室内吊顶空调出风口设计(不含管线设计及风量设计)室内灯光设计及灯具建议书室内建材建议书及材料样板洁具五金建议书家具方案建议书饰品选购及摆设建议书。设计人应提交的详细成果文件应一式 套份数 第五条 设计费用及支付方式 5.1设计费总额人民币大写： 元整。小x： 元。(含差旅、食宿) 5.2设计费的支付 5. 2.1 本合同生效之日起_日内，托付人以电汇或 支票 方式支付设计费人民币大写： 元整，小x： 元 5. 2.2 设计人于合同生效之日起_日内，交付布局及概念设计全部成果，经托付人确认之日起_日内，托付人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写： 元整，小x： 元 5. 2.3 设计人于合同生效之日起_日内，交付扩初设计施工图及家具灯具表，经托付人确认之日起_日内，托付人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写 元整，小x： 元 5. 2.4设计人于合同生效之日起_日内，交付装饰摆设配饰成果，经托付人确认之日起_日内，托付人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写： 元整，小x： 元 5. 2.5 装修施工完成验收合格后，经托付人确认之日起_日内，托付人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写： 元整，小x： 元 第六条 双方责任： 6. 1.1托付人按本合同 第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性负责。托付人不得要求设计人违反国家有关标准或地方有关法规进行设计。如因托付人供应上述资料及文件不刚好、不精确而引起设计失误或返工，设计周期相应顺延。或所提交资料作较大修改，致使设计人的设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，托付人应按返工的工作量向设计人支付返工设计费，详细金额由双方协商确定。但设计人不得因此中止或停止设计工作。设计人的设计成果。 6. 1.4全部工作均根据合同约定的设计进度执行，如因托付人因素造成的延误，责任由托付人担当。 6. 1.5托付人应爱护设计人的设计成果，未经设计人同意，托付人对设计人交付的设计资料及文件除本合同项目所需外不得擅自修改、复制或向 第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，设计人有权向托付人提出索赔。 6. 2.设计人责任： 6. 2.2设计人应依据托付人供应的有关文件进行各阶段设计设计人应依据本合同约定进行各阶段的工作。 6. 2.3设计人不得对已批准的设计擅自做任何增减或修改，如必需修改时，应向托付人提出书面修改看法，并取得托付人的书面同意，否则，因此给托付人造成损失的设计人应予赔偿。 6. 2.4设计人按合同 其次条和 第四条规定的设计内容、成果、时间及份数向托付人交付设计成果及文件。 6. 2.5 设计人应于接到托付人通知_日内前往项目现场，并供应全面具体的指导。无特别状况，设计人前往现场指导的次数每周不超过2次。 6. 2.6设计人交付的设计成果其 学问产权 归属托付人，并保证该成果不会侵扰他人的学问产权设计人不得复制、泄露、转让、部分转让或在其他任何设计中运用、抄袭、仿照本合同项下的全部或部分设计成果及托付人提交的产品图纸等技术资料，如发生以上状况，托付人可要求设计人返还设计费，并赔偿由此造成的经济损失。 6. 2.7 设计人应通过设计交底及现场服务协作托付人指导现场施工(差旅费包括在设计费中)。 6.3保密义务 合同各方对履行本合同过程中知悉、了解和获得的对方商业信息，包括但不限于与该项目以及与本合同方案设计有关的任何形式的资料、文件、信息等，均负有保密义务，未经对方书面允许，不得向任何 第三方透露，否则，应赔偿因此给对方造成的一切损失。 第七条 违约责任 ： 7.1甲方应按本合同 第五条规定的金额和时间交付设计费，超过规定时间十天仍无法履行支付义务的，从 第十一天起先每天支付应付阶段款额的万分之二作为逾期 违约金 。逾期超过三十天以上的，乙方有权短暂中止合同，但事先应书面通知甲方。 7.2由于乙方自身缘由，延误了本合同 第四条约定的设计文件交付时间，每逾期一天，应减收该项目应收设计费的万分之二。逾期超过三十天，甲方有权书面通知乙方终止合同，乙方应于接到通知后一周内双倍返还甲方已支付的总设计费金额，此 合同终止 。 7.3对本合同其它约定的违反，违约方均应赔偿因此给守约方造成的一切损失。 第八条 其 他 8.1 托付人要求设计人供应本合同 其次条及 第四条规定外的设计成果的，设计人另收工本费。详细金额由双方协商确定。 8.2 托付人托付设计人担当本合同项目内容之外的工作服务的，另行支付设计费。 8.3 由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。 8.4 本合同的订立、效力、说明、履行和争议的解决应适用中国法律。本合同发生争议双方应刚好协商解决，协商不成时，双方同意向合同签署地有 管辖权 的人民法院 诉讼 解决。 8.5 本合同经双方签章后生效。 8.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的往来传真和会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 8.7 本合同一式四份，托付人和设计人各执两份。 托付人名称 设计人名称： (盖x) (盖x) 签约代表： 签约代表： (签字) 签署日期：_年_月 (签字) 签署日期：_年_月_日_日 建筑室内装修合同书 托付人： 设计人： 托付人托付设计人担当的室内设计工作，经双方协商一样，签订本合同。 第一条本合同依据下列法律法规签订： 1.1中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法。 1.2国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。 其次条本合同设计询问项目的内容： 2.1项目名称：室内装修设计 2.2设计内容：设计人依托付人所供应图纸及相关数据，供应设计询问服务。设计工程范围见附件图纸。设计人担当之设计工作内容： 2.1基本设计方案 2.2平面施工图 2.3立面施工图 2.4剖面施工图 2.5节点详图 2.6空间效果图 2.7弱电配置出线定点设计 2.8室内吊顶空调出风口设计 2.9室内灯光设计及灯具建议书 2.10室内建材建议及材料样板 2.11洁具五金建议书 2.12家具方案建议书 2.13饰品选购及摆设建议书 第三条托付人应向设计人供应的有关资料、时间及期限： 第四条设计人应向托付人交付的设计资料及文件： 4.1设计人依设计进展状况接连向托付人供应全部设计图纸的电子文件及蓝图肆套 建筑室内装修设计合同 2023建筑室内装修设计工程地点： 合同编号： 托付人： 设计人： 签署地： 签订日期：_年_月_日 室内装修合同书托付人： 法定代表人： 项目联系人： 通讯地址： 电话： 传真： 电子邮件： 设计人： 法定代表人： 项目联系人： 通讯地址： 电话： 传真：电 子邮件： 托付人托付设计人担当的室内设计工作，经双方协商一样，签订本合同。 第一条本合同依据下列法律法规生效： 其次条本合同设计询问项目的内容： 项目名称：室内装修设计 设计工程范围见附件图纸。 第三条托付人应向设计人供应的有关资料、时间及期限： 第四条设计人应向托付人交付的设计资料及文件： 设计人于合同生效之日起_日内，交付布局及概念设计全部成果 设计人于合同生效之日起_日内，交付扩初设计施工图及家具灯具表 设计人于合同生效之日起_日内，交付装饰摆设配饰成果 设计人应提交的详细成果文件： 基本设计方案平面施工图立面施工图剖面施工图节点详图空间效果图弱电配置出线定点设计室内吊顶空调出风口设计室内灯光设计及灯具建议书室内建材建议书及材料样板洁具五金建议书家具方案建议书饰品选购及摆设建议书。设计人应提交的详细成果文件应一式套份数 第五条设计费用及支付方式 设计费总额人民币大写：元整。小_：元。 设计费的支付 本合同生效之日起_日内，托付人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写：元整，小_：元 设计人于合同生效之日起_日内，交付布局及概念设计全部成果，经托付人确认之日起_日内，托付人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写：元整，小_：元 设计人于合同生效之日起_日内，交付扩初设计施工图及家具灯具表，经托付人确认之日起_日内，托付人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写元整，小_：元 设计人于合同生效之日起_日内，交付装饰摆设配饰成果，经托付人确认之日起_日内，托付人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写：元整，小_：元 装修施工完成验收合格后，经托付人确认之日起_日内，托付人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写：元整，小_：元 第六条双方责任： 托付人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性负责。托付人不得要求设计人违反国家有关标准或地方有关法规进行设计。如因托付人供应上述资料及文件不刚好、不精确而引起设计失误或返工，设计周期相应顺延。或所提交资料作较大修改，致使设计人的设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，托付人应按返工的工作量向设计人支付返工设计费，详细金额由双方协商确定。但设计人不得因此中止或停止设计工作。设计人的设计成果。 全部工作均根据合同约定的设计进度执行，如因托付人因素造成的延误，责任由托付人担当。 托付人应爱护设计人的设计成果，未经设计人同意，托付人对设计人交付的设计资料及文件除本合同项目所需外不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，设计人有权向托付人提出索赔。 设计人责任： 设计人应依据托付人供应的有关文件进行各阶段设计设计人应依据本合同约定进行各阶段的工作。 设计人不得对已批准的设计擅自做任何增减或修改，如必需修改时，应向托付人提出书面修改看法 甲方： 乙方： 年月日： 建筑室内装修合同通用版 发包方(以下简称甲方)： 联系电话：_ 承包方(以下简称乙方)： 联系电话：_ 依据甲、乙双方充分协商以及遵守国家有关法律、法规，结合本工程的详细状况，签订本合同，双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程地址： 装修面积：_设计师：_ 联系电话：_ 2、工程内容：详见效果图(施工图)及工程预算书。 3、本工程范围：包工包料、包工期、包质量、包平安和文明施工。 4、本工程工期为 天(日历天)，自_年_月_日至_年_月_日，如遇雷雨天气，不相宜施工特别状况工期顺延。 二、工程质量和验收标准 按图纸、设计要求及国家颁发的施工验收规范、规程和质量检验标准验收。 三、合同价款和支付方式 1、本工程预算总造价： (大写)_ 本工程造价详见工程预算表，如有增加工程项目，双方另行协商。 2、付款方式： 11.2 工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核自提交之日起_日内如 1、供应完整的工程施工场地并协调好各部门、邻居关系，以保障工程的顺当进行。 2、供应乙方施工过程中的供水及供电。 3、负责审核图纸并签字认可，作为施工的依据。否则乙方有权不进行施工，工期顺延。工程项目如变更或增加，双方协商调整施工图纸、工程费用及工期，否则乙方有权不进行修改或变更、增加。 4、负责隐藏工程的隐藏前验收。 5、刚好做好工程竣工后的组织验收工作。 6、刚好按本合同第三项付工程进度款给乙方。 五、乙方职责 1、严格根据甲方认可的图纸施工。 2、切实根据工程设计相关规范严格操作精细施工，确保工程质量与平安。 3、主动协作甲方做好环境卫生及平安保卫工作，并遵守小区有关管理制度。 4、负责整个工程预算确定项目所需材料的质量，严格按工程设计方案所列质量标准，选购材料。 5、负责刚好协作甲方做好工程竣工后验收工程。 6、如期进场施工