2023年回迁房买卖合同（份范本）.docx

2023年回迁房买卖合同（份范本） 书目 第1篇购买回迁房买卖合同房屋 第2篇回迁房买卖合同标准版模板 第3篇回迁房买卖合同通用版 第4篇购买回迁房买卖通用合同 第5篇四川农村回迁房买卖合同书 第6篇回迁房买卖通用版合同 第7篇简约版回迁房买卖合同 第8篇回迁房买卖合同范本 第9篇回迁房房屋买卖合同常用版 第10篇回迁房买卖合同书范本通用版 第11篇屋买卖合同(回迁房) 第12篇城区回迁房房屋买卖合同 第13篇回迁房买卖合同简约版 第14篇回迁房买卖通用版合同书 第15篇回迁房买卖合同协议书 第16篇二手回迁房买卖合同数 购买回迁房买卖合同房屋 甲方(出让方)：_ 乙方(买受方)：_ 证明人：_ 甲方在_小区有一套回迁楼(包括楼上阁楼、_平仓房)，详细房屋编号为：_，面积为_平方米，门牌号_，仓房号由_介绍，乙方同意购买甲方回迁楼(包括)，经甲乙双方充分协商本着自愿的原则达成以下协议，详细内容如下： 第一条经甲乙双方协商，乙方_万元人民币向甲方购买该回迁楼(包括楼上阁楼、_平仓房)。 其次条乙方须在_年_月_日前向甲方支付定金人民币元及购房款_万元，之后乙方须在_年_月_日前向甲方支付剩余房款人民币_万元;假如乙方未能在_年_月_日前向甲方支付全部房款，则视为乙方违约，元定金归甲方全部，甲方退回其余房款。假如甲方违约，应退回定金元及全部房款，并赔付乙方_元。 第三条在开发商向房产部门办理房照和土地运用证时，甲乙双方应一同办理。甲方取得房照和土地运用证后，须在10个工作日内与乙方一同办理二手房过户手续及土地运用证过户手续。 第四条乙方向甲方支付完全部房款后，该回迁房产权归乙方全部。双方应当共同遵守，甲方不得以任何理由反悔，不得再对该房屋主见任何的权利。假如甲方违约，除了退还乙方交付的全部购房款和利息及有关费用外，还须支付_万元的违约金，之后该回迁房产权仍旧归甲方全部。假如乙方违约，甲方在扣除_万元违约金后将其余房款退还乙方。 第五条甲方接收该回迁房时，收到一份回迁入户通知单。开具时间为_年_月_日，安置地址为_，建筑面积_m2。在乙方向甲方支付完全部房款当日，甲方应全部收据转交给乙方。在乙方向甲方支付完全部房款当日，甲方须将该回迁入户通知单交给乙方保管。 第六条本协议共一页;本协议一式三份，甲乙双方各执行一份，证明人各执一份。 甲方签字：_甲方配偶签字：_ 甲方身份证号：_甲方配偶身份证号码：_ 时间：_ 乙方签字：_证明人签字：_ 回迁房买卖合同标准版模板 卖方：_ (以下简称甲方) 买方：_ (以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国城市房地产管理法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，自愿达成以下协议，以资共同信守执行。 一、甲方承诺并自愿将坐落于_，建筑面积为_(平方米)，自有回迁楼房，出售给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔，否则甲方将向乙方支付相当于房屋总价款20%的违约金。 二、上述房屋包括附属设施，经双方约定房屋单价(人民币)：_元/平方米总价：_元人民币 。 三、双方约定，乙方一次性付清房款。本协议签订之日即以现金完全支付。 四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，(原始)产权为其本人，有处分的权利，房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其他任何形式的他项权利。且无其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。 五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互担当赔偿责任。 六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应当第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应马上帮助乙方办理产权过户手续。 七、甲方承诺在合同签订之日起至可办理房产证时帮助为乙方办理房屋产权过户，如若遇到房屋产权证下发延迟再由双方协商确定期限内办理。 八、合同签订生效后，房屋升值与甲方无关，乙方享有该房屋占有、运用、收益、处分的权利。 九、本协议签订后，双方应当共同遵守，甲方不得反悔，不得再对该房屋主见任何权利。假如甲方违约，除了退还乙方交纳的全部房款，同时，应当支付相当于同期银行贷款利率四倍的利息，并支付相当于房屋总价款的20%的违约金。 十、本协议签订后，双方应当共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应当赔偿对方房屋总价款20%的违约金。 十、甲方法定继承人一样同意此次房屋买卖交易，并且同意本协议全部条款，甲方法定继承人无此房屋的继承权与运用权。 十一、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。 十二、本协议自签订之日起生效。 十三、本协议一式两份，双方各执一份为凭。 甲方(签字) _乙方(签字)：_ 身份证号：_ 身份证号：_ 法定继承人(配偶)签名同意：_ 身份证号：_ 法定继承人(父母)签名同意：_ 身份证号：_ 法定继承人(父母)签名同意：_ 身份证号：_ 法定继承人(子女)签名同意：_ 身份证号：_ 法定继承人(子女)签名同意：_ 身份证号：_年_月_日 回迁房买卖合同通用版 出卖人（甲方） 买受人（乙方） 依据 民法典 及相关法律、 法规 的规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购 买房 产签订本协议，以资共同信守执行。 1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。 2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处根据房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。 3、依据开发商的要求，乙方自行应当支付房款（房屋平均价格为每平方米元，详细房款按所购的楼层及位置详细核算）。除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的答谢金。 4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方答谢金的三分之一；待房屋主体结构完成后再支付三分之一；基余的待楼房交付后_日内支付完毕。 5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。假如 回迁房 屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的答谢金。 6、乙方有权利在甲方与 拆迁 办结算完补偿协议后干脆与开发商签订 购房协议 ，甲方不得无故阻拦。假如须要甲方方面的相关手续，甲方有义务帮助供应。 7、如乙方不能与开发商干脆签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当帮助乙方办理过户。乙方有办理 房屋产权证 ，土地证及其过户手续的须要，甲方应当供应一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响 产权过户 登记，因而使乙方遭遇损失的，由甲方负赔偿责任。 8、乙方如在本 房屋买卖合同 成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。 9、本协议签订后，双方应当共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主见任何的权利。假如甲方违约，除了退还乙方交纳的全部购房款和利息及答谢金外，还应当支付元的违约金。 10、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方元的违约金。 1 1、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。 1 2、本协议一式两份，双方各执一份为凭。 1 3、本协议自双方签字之日起生效。 甲方 乙方_年_月_日 购买回迁房买卖通用合同 卖方： (简称甲方) 身份证 号码： 买方： (简称乙方)身份证号码： 甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购 买房 产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条、 甲方声明 1、甲方所售房屋地址为，建筑面积 平方米(目前以开发商登记的建筑面积计算，待 房屋全部权 证书下发后为准。) 2、依据证书有财产，资源出售。 3、甲方保证该房屋产权无查封，无 债务纠纷 ，供应的材料齐全、真实有效，可以办理权属过户、税务登记， 贷款申请 等与交易有关的各项事宜。 4、甲方保证所售房屋符合国家及_市房屋上市交易的政策规定。 甲方对违反国家及_市关于房屋上市交易政策引起的后果担当法律责任。 5、为避开今后不行抗拒的状况产生而出现甲方亲属阻碍乙方依据本合同，合同正常运用所 购房 屋，甲方相关直系亲属以及 赡养 亲属均知晓本 房屋买卖合同 以及本合同的签约，同意该房屋产权全部人的原意出售该房产，无异议。 其次条：乙方声明 乙方购买本合同 第一条所述甲方房屋，支付房款，履行本合同约定的各项义务，承当违反本合同义务的法律责任。 第三条：上述房产交易总价格为： 元整(大写： 元整)。 本合同签订之日，乙方向甲方支付人民币 元。 剩余房款 元整，于产权交割完毕当日支付给甲方。 1、 过户税由买方担当。 第四条、 产权过户 甲乙双方应当在甲方取得中华人民共和国房屋产权全部证之日起 个工作日内共同协作办理完毕产权过户登记手续，如因国家规定、地方政府政策或不行抗力的缘由不能在规定之日办理完毕的，应在国家或当地政府政策规定的时限内在当地政府 法规 允许办理产权过户登记手续的时间达到之日起 。 个工作日内，甲方帮助乙方办理过户手续。 甲方逾期不能帮助乙方合法取得产权过户手续的，除不能取得本合同 第三条规定的房屋余款人民币 元外，如甲方反悔赔付乙方50万元。 第五条：房屋交付 1、房屋校验在签订本合同起个工作日内完成。 甲乙双方必需亲自到场，办理水、电、煤气、物业、供暖等相关事宜，确保房屋交付运用。 无妨交付前房屋所产生的水、电、煤气、物业费、供暖等各项费用由甲方担当，房屋交付后产生的费用由乙方自行担当。 2、甲方存有 公共修理基金 的，依据_市规定，在 房产过户 之后公共修理基金归乙方接着运用。 第六条：因履行本合同所产生的争议，甲乙双方应协商解决。 协商不成的，双方均有权利向当地人民法院提起诉讼。 第七条：本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。 出卖方(甲方)： 购买人(乙方)： 签字地址： 签字日期 四川农村回迁房买卖合同书 出卖人(甲方)：配偶： 身份证号码：身份号码： 买受人(乙方)： 身份证号码： 依据中华人民共和国民法典及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方认购房产签订本协议，以资共同信守执行。 1、因甲方的房屋被依法拆迁，甲方自愿将其回迁的楼房小区单元西户室转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔，否则甲方将担当交易总金额500%的违约金。 2、甲乙双方商定成交价格为人民币_万元，(大写)_万圆整。乙方分_次付清，首付款_，并预留尾款_万元，待房屋产权证下来过户完毕后于_日内付清。 3、甲方在乙方付清首付款起即刻将上述房屋交付给乙方，该房屋占用范围内全部权、运用权等权利同时转让。 4、因出卖的房屋现并未办理房屋产权证、土地运用证，待到办理兹相关证件时甲方应主动主动协作乙方办理相关事宜，如届时该房屋存在产权纠纷，由甲方担当全部责任，退还乙方全部房款，同时支付交易总房款的200%做为补偿金。 5、甲方应主动协作争取能在产权证办理前干脆将房屋全部人更改为乙方名字，如乙方不能与开发商(拆迁办)干脆办理更名手续，以甲方名义办理产权证书，则办理费用由甲方担当，过户费用由乙方担当，且甲方应当无条件帮助乙方办理过户手续，供应一切与之有关的资料。不得以任何理由借故要挟推辞，否则视甲方为违约，担当交易总金额300%的赔偿金，乙方保留追诉权。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭遇损失的，由甲方负赔偿责任。 6、乙方在本协议生效成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠，否则视为违约。 7本协议签订后，双方应当共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主见任何的权利。假如甲方违约，除了退还乙方交纳的全部认购款和利息及答谢金外，还应当支付交易总金额300%的违约金。 8、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。 9、其它约定10、本协议一式叁份，双方各执一份为凭，合肥市公证处一份。 11、本协议自双方签字盖章之日起生效。 甲方 乙方 回迁房买卖通用版合同 出卖人(甲方) 买受人(乙方) 依据 民法典 及相关法律、 法规 的规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购 买房 产签订本协议，以资共同信守执行。 1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。 2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。 甲方同意乙方去开发商处根据房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。 3、依据开发商的要求，乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米 元，详细房款按所购的楼层及位置详细核算)。除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米 元的答谢金。 4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方答谢金的三分之一待房屋主体结构完成后再支付三分之一基余的待楼房交付后_日内支付完毕。 5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于 。假如 回迁房 屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的答谢金。 6、乙方有权利在甲方与 拆迁 办结算完补偿协议后干脆与开发商签订 购房协议 ，甲方不得无故阻拦。假如须要甲方方面的相关手续，甲方有义务帮助供应。 7、如乙方不能与开发商干脆签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当帮助乙方办理过户。乙方有办理 房屋产权证 ，土地证及其过户手续的须要，甲方应当供应一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响 产权过户 登记，因而使乙方遭遇损失的，由甲方负赔偿责任。 8、乙方如在本 房屋买卖合同 成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。 9、本协议签订后，双方应当共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主见任何的权利。假如甲方违约，除了退还乙方交纳的全部购房款和利息及答谢金外，还应当支付 元的违约金。 10、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方 元的违约金。 10、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。 1 1、本协议一式两份，双方各执一份为凭。 1 2、本协议自双方签字之日起生效。 甲方 乙方_年_月_日 简约版回迁房买卖合同 出卖人(甲方)：_身份证号码：_ 买受人(乙方)：_身份证号码：_ 甲、乙双方就房屋买卖事项在同等自愿，协商一样前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。 一、甲方自愿将其村证房位于_市_区_的房屋(建筑面积_平方米)以人民币_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(_ 元)的价款出售给乙方。(含地下室_号_平方米) 二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿如乙方反悔本合同，定金不退。 三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应帮助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。 四、本合同签订后，甲方对_的房屋运用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。 五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立买卖合同 六、违约责任 1、甲方应当于_年_月_日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_五_个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币_四万_元。 2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过_五_个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_作为甲方的损失赔偿金。 3、假如甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方担当，并应赔偿乙方的损失。 4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观缘由导致本合同的解除，甲方应根据市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。 5、如因规划部门、设计部门的缘由导致房屋质量和运用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。 七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决协商不成的按下述第_种方式解决。 1、提交_仲裁委员会仲裁。 2、依法向区人民法院起诉。 八、其他约定 九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 十、本合同一式5份，甲乙方各执一份，见证人各一份。 甲方：_乙方：_ 见证人：_年_月_日 回迁房买卖合同范本 出卖人(甲方) 身份证 号码： 买受人(甲方) 身份证号码： 依据中户人民共和国 合同法 及相关法律、 法规 的规定，甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就甲方向乙方出售房屋签订本协议，以资共同遵守。 第一条、因甲方的房屋被依法 拆迁 ，甲方自愿将其回迁安置的位于 或位于 的房屋转让给乙方，面积约 平方，房价每平方 元。 总房价 万元。乙方在取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。 其次条、由于上述的房屋尚未施工，甲方同意帮助乙方进行选择房屋楼层及位置。该房屋交房期两年时间，在交房时如因面积削减或增大，均按协议所定放假多退少补。 第三条、本协议签字生效后，乙方即时付 购房定金 万元，其次次付款在乙方取得该房钥匙的同时，一次性付房款 万元，尾款万元。在乙方取得 房产证 当天一次性付清。 第四条、本协议签订后，双方应共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房主见任何的权利。更不得再将该房出售或赠与第三人，否则甲方担当 违约责任 。 第五条、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓，乙方同意甲方关于房屋 产权过户 的承诺：甲方在能办理产权登记时应当尽快办理产权登记，甲方办理完产权登记后，在其产权证下来五日内，应马上帮助乙方办理产权过户手续，过户全部费用有乙方担当。在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力帮助。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而乙方遭遇损失的，由甲方担当赔偿责任。 第六条、乙方如不能刚好按合同约定支付房款，甲方有权没收定金，并按房款总额的日千分之三向乙方收取拖欠天数的违约金。因甲方缘由，致使该协议无法履行的，甲方担当定金双倍返还责任，并同时担当房款总额的日千分之三违约金，自本协议签订之日起计算。(原则上不超过总房价的两倍) 第七条、甲方应出具拆迁安置协议，确保对该买卖协议中的房屋有处置权。甲方是 共 人，乙方暂定 代理人，在办理产权登记时，乙方可以为其本人或其他亲属等。 第八条、本协议双方应共同遵守，双方发生分歧应协商解决，协商不成，任何一方均可向瑶海区人民法院提起诉讼，违约方担当全部诉讼费、保全费、律师费等全部费用。 第九条、本协议一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。 补充： 甲方： 乙方： 1、 2、 3、 4、 年 月 日 回迁房房屋买卖合同常用版 甲方：_ 乙方：_ 经甲乙双方协商，在同等、自愿的基础上，订立以下合同：_ 一、甲方自愿将 公司开发的 卖于乙方，此房建筑面积：_ m，贮存室_号，建筑面积：_ m 。 二、转让价格：_此房屋总价款(含贮存室)为 整(小写：_￥ )。 三、付款方式：_ 1、乙方首付房款定金_元(大写：_ )，甲方办理完房屋户名更改合同手续后，乙方再支付剩余的 元(大写：_ )房款，至此乙方拥有该房屋的产权，甲方不得以任何理由干涉。 2、甲方收到乙方支付的房款后，出具收条。 四、该房屋拆迁补偿，过渡期自_年_月_日至_年_月_日，逾期不能交房时，根据市政府 号令超期临时安置费的标准执行，本房屋的逾期补偿费用由乙方享受，详细补偿时间以开发商补偿给回迁户的时间为准，甲方应刚好通知乙方，不得以任何理由享有。 五、甲方负责办理本房屋户名更改合同等相关手续。 六、甲方负责解决本套房屋应享有的回迁户待遇。 七、违约责任： 如甲方违约，甲方应退还乙方全额房款及利息，并支付此房款全额的200%作为违约金赔偿给乙方。如乙方违约，扣除乙方房款的50%。 八、如开发商中止开发，政府协商无果的状况下(期限为壹年)，甲方退还乙方全额房款及利息(利息以银行利息为基准)，乙方退还所领本套房屋的逾期补偿款。 九、甲方应全程帮助乙方，直到乙方取得房产证。 十、本协议未尽事宜，双方另行协商解决。 十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。 甲方：_ 乙方：_ 身份证号码：_ 身份证号码：_ 身份证号码：_ 联系电话：_ 联系电话：_ 回迁房买卖合同书范本通用版 卖方：_(简称甲方) 身份证号码：_ 买方：_(简称乙方) 身份证号码：_ 依据中华人民共和国经济民法典、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在_市_区_拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_平方米。(详见土地房屋权证第_号)。 其次条上述房产的交易价格为：单价：_人民币_元/平方米，总价：_人民币元整(大写：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币_元整，作为购房定金。 第三条付款时间与方法： 1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当_日支付首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，剩余房款人民币_元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当_日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当_日付给甲方。 2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，剩余房款人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。 第四条甲方应于收到乙方全额房款之_日起_天内将交易的房产全部交付给乙方运用，并应在交房当日将_等费用结清。 第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_方担当，中介费及代办产权过户手续费由_方担当。 第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在_将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起_应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。 第七条本合同主体 1.甲方是_共_人，托付代理人_即甲方代表人。 2.乙方是_，代表人是_。第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关_公证处公证。 第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方托付代理人一份，乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、_公证处各一份。 第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。 第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。 第十二条双方约定的其他事项：_ 出卖方(甲方)：_购买方(乙方)：_ 身份证号码：_身份证号码：_ 地址：_地址：_ 邮编：_邮编：_ 电话：_电话：_ 代理人(甲方)：_代理人(乙方)：_ 身份证号码：_身份证号码：_ 见证方：_ 鉴证机关：_ 地址：_ 邮编：_ 电话：_ 法人代表：_ 屋买卖合同(回迁房) 卖方：_身份证号码：_ 买方：_身份证号码：_ 甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条、甲方声明 1、甲方所售房屋地址为，建筑面积_平方米 2、依据证书有财产，资源出售。 3、甲方保证该房屋产权无查封，无债务纠纷，供应的材料齐全、真实有效，可以办理权属过户、税务登记，贷款申请等与交易有关的各项事宜。 4、甲方保证所售房屋符合国家及大连市房屋上市交易的政策规定。 甲方对违反国家及大连市关于房屋上市交易政策引起的后果担当法律责任。 5、为避开今后不行抗拒的状况产生而出现甲方亲属阻碍乙方依据本合同，合同正常运用所购房屋，甲方相关直系亲属以及赡养亲属均知晓本房屋买卖合同以及本合同的签约，同意该房屋产权全部人的原意出售该房产，无异议。 其次条：乙方声明乙方购买本合同第一条所述甲方房屋，支付房款，履行本合同约定的各项义务，承当违反本合同义务的法律责任。 第三条：上述房产交易总价格为：_元整。 本合同签订之日，乙方向甲方支付人民币_元。剩余房款_元整，于产权交割完毕当日支付给甲方。过户税由买方担当。 第四条、产权过户甲乙双方应当在甲方取得中华人民共和国房屋产权全部证之日起个工作日内共同协作办理完毕产权过户登记手续，如因国家规定、地方政府政策或不行抗力的缘由不能在规定之日办理完毕的，应在国家或当地政府政策规定的时限内在当地政府法规允许办理产权过户登记手续的时间达到之日起。_个工作日内，甲方帮助乙方办理过户手续。 甲方逾期不能帮助乙方合法取得产权过户手续的，除不能取得本合同第三条规定的房屋余款人民币_元外，如甲方反悔赔付乙方_元。 第五条：房屋交付 1、房屋校验在签订本合同起个工作日内完成。甲乙双方必需亲自到场，办理水、电、煤气、物业、供暖等相关事宜，确保房屋交付运用。无妨交付前房屋所产生的水、电、煤气、物业费、供暖等各项费用由甲方担当，房屋交付后产生的费用由乙方自行担当。 2、甲方存有公共修理基金的，依据大连市规定，在房产过户之后公共修理基金归乙方接着运用。 第六条：因履行本合同所产生的争议，甲乙双方应协商解决。协商不成的，双方均有权利向当地人民法院提起诉讼。 第七条：本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。 出卖方：_ 购买人：_ 签字地址：_ 城区回迁房房屋买卖合同 2023城区回迁房房屋买卖卖方：_身份证号码：_ 买方：_身份证号码：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条、房屋状况 乙方同意购买甲方全部的坐落于的房产，该房屋运用面积_平方米,建筑面积_平方米，户型为三室两厅两卫，精装修，买卖双方均清晰该房屋产权及面积现状，并确认该房屋是在房产证、土地证未办理的状况下以现状出售;照实测面积与合同约定面积不符，以合同约定运用面积为准。注：该房屋占用范围内的土地运用权随该房屋一并转让，该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 其次条房屋产权及详细状况的承诺 1、此房为拆迁房，现无房产证，无法到房地局交易，