2023年工程安全施工合同（份范本）.docx

2023年工程安全施工合同（份范本） 书目 第1篇施工单位项目经理工程平安责任承诺书 第2篇工程平安文明施工措施费计取合同 第3篇建设工程平安施工合约 第4篇建设工程平安施工合同 第5篇村村通马路工程平安施工合同书 第6篇廉租房工程平安施工责任合同 第7篇建设工程平安施工劳务分包合同 第8篇工程平安施工协议合同 第9篇装修工程平安施工合同 第10篇保洁工程平安施工合同 第11篇建筑装饰工程平安文明施工合同书 施工单位项目经理工程平安责任承诺书 本人受单位（法定代表人）授权，担当 工程项目的施工项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺如下： 1、依照国家和本市有关建设工程施工平安法律、法规、规章和工程建设标准进行施工，对所承建的建设工程施工平安负责。 2、建立健全平安生产责任制度和平安生产教化培训制度，依法担当相应的施工平安责任。施工人员进入施工现场前，经平安文明施工教化培训，且合格。 3、建立健全平安文明施工管理体系和各项规章制度及操作规程，落实平安文明施工责任制。 4、根据国家规定的标准和范围提取、运用施工平安费用，专款专用。 5、为施工人员供应符合标准的生活、生产工具和个人_用品，作业环境和平安文明施工条件。实行的平安技术措施符合建设工程强制性标准，运用的起重机械设备及协助工程设施运用前确保验收合格。 6、施工现场符合绿色施工要求，地下管线、地下工程及毗邻建筑物、构筑物实行的爱护措施平安牢靠。 7、依据工程规模和技术要求，根据国家有关规定配备相应数量的专职平安管理人员。公司法定代表人及其他相关负责人对工程项目实施现场检查，确保每月检查不少于一次。中标项目经理在施工期间实行现场带班，全面驾驭项目施工平安状况，做好带班记录并签字存档备查。 8、项目经理在每日施工作业前组织施工平安隐患排查，做好排查记录，刚好消退平安隐患。平安隐患未消退的部位及其影响的区域不得施工作业，平安隐患未消退的设备、设施不得运用。 9、实施生产平安事故和环境破坏事务零目标管理，实行危急源识别和限制。施工作业前勘查作业环境和平安生产条件，符合条件的下达作业指导书。对操作人员进行平安技术交底，施工中设专人巡查，发觉违章指挥和违章作业、事故隐患和环境质量破坏事务刚好订正。对干脆影响工程质量平安的分部分项施工操作工艺或者重大危急部位作业实行旁站监控。 10、项目施工平安管理资料与建设工程进度同步记录，并保证真实、精确和完整。 11、对国家规定的危急性较大分部分项工程，开工前进行辨识，并向建设单位供应危急性较大的分部分项工程清单。编制危急性较大的分部分项工程专项施工方案，超过肯定规模的危急性较大分部分项工程组织专家论证，并由本单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人审核签字后组织实施。 12、对于国家规定的危急性较大的分部分项工程，在重大风险点位施工前，本单位技术负责人参加建设单位组织的重大风险点位施工条件验收；施工中，本单位负责人现场带班，参加有关问题的协调解决；施工结束后，参加施工平安验收并将验收结果报告建设工程平安监督管理机构。 13、对危急性较大的分部分项工程施工进行视频监控，监控资料应当保存至工程验收合格。 承诺人签字： 身份证号： 工程平安文明施工措施费计取合同 发包人（全称）：_ 承包人（全称）：_ 发包人、承包人就_工程，为达到平安文明施工的要求。经双方协商，现达成如下协议。 一、承包人必需按政府相关平安、文明施工的规定及要求组织施工，若施工过程中出现平安责任事故、不文明施工行为，全部责任和损失均由承包人自行负责，发包人概不担当任何责任。 二、平安文明施工措施费及其支付方式 1.平安文明施工措施费按工程总造价的_计取。 2.在合同签订后支付给承包方措施费的_，其余费用在支付工程进度款时一并支付。 3.平安文明施工措施费依据平安文明施工措施费评定机构出具的平安文明施工措施评价及费率测定表确定的费率计算平安文明施工措施费用，并进入工程结算。 三、违约责任 1.承包人对平安文明施工措施费必需专款专用，落实专职平安文明施工负责人，若承包人组织管理不善，平安文明施工措施不到位，发包人或监理有权责令其整改，若整改仍不合格，发包人有权扣除相应平安文明措施费，并收取相等金额的违约金，此费用在月进度支付时扣除。 2.施工中因承包人缘由造成人身平安事故或因平安文明施工措施不到位受到相关行政主管部门惩罚，承包人除担当全部经济损失外，发包人有权对其另收取相等金额违约金。 四、本协议一式_份，双方各执_份，质监站_份由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。 发包人（公章）：_ 法定代表人（签字或盖章）：_ _年_月_日 承包人（公章）：_ 法定代表人（签字或盖章）：_ _年_月_日 建设工程平安施工合约 甲方：_(已建单位) 地址：_ 法定代表人：_ 授权代表人：_ 乙方：_(后建单位) 地址：_ 法定代表人：_ 授权代表人：_ 依据中华人民共和国电信条例、电信建设管理方法规定、本地电话网用户线路工程设计规范等相关法律、法规的规定，甲乙双方在同路由隔距不够的状况下，经协商一样，签订本协议。 第一条甲乙双方在施工过程中必需遵守有关通信建设平安的法律、法规，建立平安建设责任制度，完善平安建设条件，确保线路建设过程中的平安施工。 其次条依据业务发展需求乙方需进行如下施工 施工地址：_ 与甲方线路的距离：_ 施工长度：_ 第三条在以上施工过程中乙方必需实行如下平安措施来保证甲方线路的平安。 架空电缆、光缆与原有线路跨越的，与原有线路的交越隔距必需达到0、6m的最小净距，不达标的必需整改; 架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其平安交越距离要符合国家相关标准，同时必需加装平安爱护设施。 第四条责任划分 甲乙双方线路在同路由或交越的状况下，发生下述状况由责任方担当责任。 架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其平安交越距离要符合国家相关标准。 同时必需加装平安爱护设施，新建一方线路和电力线路交越时因没有进行平安爱护，发生强电侵入，导致原有杆路出现线路故障及经济损失，由新建方担当责任; 新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的，若发生倒杆等现象，造成已建杆路损坏电路中断的，新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象，造成新建杆路损坏的，双方各自担当损失费用。 第五条双方义务 甲乙双方在发觉对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。 第六条双方权利 甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。 第七条不行抗力 因不行抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不担当违约责任。 但遇不行抗力的一方，应于不行抗力发生后5个工作日内将不行抗力状况告知对方，并供应有关部门的证明。 在不行抗力影响消退后的合理时间内，一方或双方应当接着履行协议。 第八条法律适用和争议解决 本协议适用中华人民共和国机关法律、法规。 双方因本协议的履行而发生的争议，应由 双方友好协商解决。 协商不成，任何一方均可将争议提交_省通信管理局进行协调，_省局要依据国家法律法规做出行政确定，涉及技术性的问题，要邀请相关专家论证，并做出仲裁。 以上确定对双方均有约束力。 除争议事项外，双方将接着执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。 第九条附则 1、假如本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不行强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。 2、未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。 3、本协议一式4份，甲乙双方各执2份。 本协议附件是本协议不行分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。 4、甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必需根据本协议中的地址，以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。 如运用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如运用特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。 5、本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。 甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建设工程平安施工合同 2023建设工程平安施工发包方：_(以下简称甲方) 法定代表人：_ 托付代理人：_ 注册地址：_ 联系方式：_ 承包方：_(以下简称乙方) 法定代表人：_ 托付代理人：_ 注册地址：_ 联系方式：_ 为贯彻国家平安生产法律、法规、条例、规章以及“平安第一，预防为主，综合治理”的平安生产方针，明确双方的平安生产管理目标及责任，确保施工平安，杜绝平安事故的发生，甲乙双方在同等自愿、诚恳信用和公允原则的基础上，在签订工程施工合同的同时，签订现场施工平安目责任协议书，详细责任条款如下： 第一条工程项目状况 1、工程项目名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程范围：_ 4、工程期限：_年_月_日到_年_月_日 风险告知：承包人应当根据有关规定编制平安技术措施或者专项施工方案，建立平安生产责任制度、治安保卫制度及平安生产教化培训制度，并按平安生产法律规定及合同约定履行平安职责，照实编制工程平安生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府平安监督部门的检查与监督。 其次条管理人员 为保证施工现场的平安管理与明确平安责任，须要明确双方的现场管理人员： 1、甲方现场管理人员：_，联系方式：_ 2、乙方现场管理人员：_，联系方式：_ 第三条甲方的平安责任 1、仔细贯彻执行国家颁布的中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境爱护法、中华人民共和国职业病防治法、劳动法等各项劳动爱护、平安生产的法律法规，并督促乙方贯彻执行。 2、开工前甲方对乙方进行施工平安技术交底，并应有书面记录或资料。 3、甲方应要求乙方制定施工平安措施，在起先施工前报甲方备案。 4、甲方有帮助乙方搞好平安生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关平安生产方面的工作规定，对乙方不符合平安文明施工的行为进行制止、订正并发出平安整改通知书，直至清退出场。 第四条乙方的平安责任 乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身损害、设备损坏事故担当平安责任。乙方应切实履行以下平安责任： 1、乙方所供应的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必需贯彻执行国家有关平安生产的法律法规，必需制定相应的平安管理制度;严格执行中华人民共和国平安生产法、国家建设工程平安生产管理条例、电信工程施工平安施工摘录等有关其他平安施工规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动平安，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必需按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、平安用具。 4、开工前，乙方应组织全体施工人员进行平安教化。特种作业人员必需有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 5、乙方必需接受甲方的监督、检查，对甲方提出的平安整改看法必需刚好整改。 6、乙方在施工期内，要爱惜甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的平安防护设施、警示标记、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发觉加倍惩罚，肃穆处理，情节严峻的送公安机关处理。 7、乙方施工过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的担心全状况，应马上报告甲方，并主动协作调查。 8、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理看法提交甲方备案。 第五条违约责任 1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身损害、设备损坏等财产损失，由责任方担当相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。 2、合同履行中，发觉乙方供应的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方担当由此造成的一切损失。 3、发觉乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关平安生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，担当相应的违约金。 风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。 第六条出险理赔责任 对于施工过程中出现意外，造成人身伤亡事故，由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔，甲方不担当赔偿责任。 第七条争议解决 1、甲乙双方因履行本合同发生争议，应首先由争议各方通过友好协商加以解决;不愿协商或者协商不成的，选择以下第_种方式解决争议。 (1)甲、乙双方可将争议提交_仲裁委员会进行仲裁，该仲裁应是终局的，并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。 (2)提交_法院诉讼解决。 风险提示：在约定争议管辖条款时，一般应约定由自己所在地的人民法院管辖。在合同约定管辖权时要留意以下三个事项：第一，约定诉讼管辖，双方当事人可以约定下列管辖地之一：双方当事人居处地、合同签订地、合同履行地、标的物所在地法院管辖，在选择时只能选择其中一项，否则约定无效。其次，在选择仲裁管辖时肯定要留意仲裁机构名称不得有错，更不能先多个仲裁机构，否则约定无效。第三，在约定管辖时还留意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。 2、因一方违约致使本合同的履行产生争议，守约方为解决争议所产生的公证费、律师费、保险公司出具保全费用、翻译费、通讯费、差旅费、文印费等合理费用由违约方负担。双方相互违约，有履约先后依次的，负先履行义务一方负担全部争议解决费用;无履约先后依次的，争议解决费用双方自行担当。 第八条其他 1、本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时，以国家、法规、政策为准。 2、_ 3、_ 第九条合同生效及补充 1、甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利、义务、责任清晰明白、充分理解，并愿按本合同约定严格执行。 2、本合同未尽事宜，经双方协商一样后，可另行签订补充协议，补充协议为本合同之有效组成部分。 3、本合同如有涂改，双方均应在涂改部分签字或加盖公章确认，否则涂改部分无效。 4、本合同及附件经双方签字盖章后即生效，有效期至合同履行完毕之日起止。双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。 5、本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。 6、本合同的任何条款约定被认为无效，不影响本合同其他条款的效力。 7、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，具有同等法律效力。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 联系方式：_联系方式：_ 村村通马路工程平安施工合同书 甲方： 乙方： 一、甲方职责 1、严格遵守国家有关平安生产的法律法规，仔细执行工程承包合同中的有关平安要求。 2、根据“平安第一、预防为主”和坚持“管生产必需管平安”的原则进行平安生产管理，做到生产与平安工作同时安排、布置、检查、总结和评比。 3、重要的平安设施必需坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入运用。 4、定期召开平安生产调度会，刚好传达中心及地方有关平安生产的精神。 5、组织对乙方施工现场平安生产检查，监督乙方刚好处理发觉的各种平安隐患。 二、乙方职责 1、严格遵守国家有关平安生产的法律、交通部颁发的，马路工程施工平安技术规程(jtj076-95)和马路筑养路机械操作规程有关平安生产的规定，仔细执行工程承包合同中的有关平安要求。 2、坚持“平安第一、预防为主”和“管生产必需管平安”的原则，加强平安生产的管理机构和平安生产管理制度配备专职及兼职平安检查人员，有组织有领导地开展平安生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和详细操作人员，必需熟识和遵守本条款的各项规定，做到生产和平安工作同时安排、布置、检查、总结和评比。 3、建立健全平安生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的平安生产管理系统必需做到纵向究竟，一环不漏;各职能部门、人员的平安生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是平安生产的第一责任人。现场设置的平安机构，应按施工人员的1%3%配备平安员，专职负责全部员工的平安和治安保卫工作及预防事故的发生。平安机构人员，有权按有关规定发布指令，并实行爱护性措施防止事故发生。 4、乙方在任何时候都应实行各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。 5、乙方必需具有劳动平安管理部门颁发的平安生产证书，参与施工的人员，必需接受平安技术教化，熟知和遵守本工种的各项平安技术操作规程，定期进行平安技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车舰艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特别工种的人员，经过专业培训，获得平安操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必需担当管理责任。 6、对于易燃易爆的材料除应特地妥当保管之外，还应配备足够的消防设施，全部施工人员都应熟识消防设备的性能和运用方法，乙方不得将任何种类的爆炸物赐予、易货或、以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 7、操作人员上岗，必需按规程穿戴防护用品。施工负责人和平安检查员应随时检查劳动防护用品穿戴状况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 8、全部施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有平安员的签字记录，保证其常常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动爱护用品严禁运用。 9、施工中采纳新技术、新工艺、新设备、新材料时，必需制定相应的平安技术措施，施工现场必需具有相关的平安标记牌。 10、已方必需根据本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产平安事故应急救援预案;假如发生平安事故，应根据国特务院关于特大平安事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，刚好上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，肃穆处理相关责任人。 三、违约责任 如因甲方或乙方违约造成平安事故，将依法追究责任。 本合同一式二份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。 甲方：(盖章)乙方：(盖章) 法定代表人或法定代表人或 其授权的代理人：其授权的代理人： _年_月_日_年_月_日 廉租房工程平安施工责任合同 2023廉租房工程平安施工责任甲方： 乙方： 为了进一步落实建筑法、平安生产法、平安生产管理条例，在施工管理中体现“以人为本，平安第一”的基本原则，结合工程施工质量进度，“以人为本，达到平安生产”的目的，经双方共同协商，达成如下平安责任协议。 一、在施工中应仔细贯彻执行，平安生产，进入工地之前，参与施工人员必需证件齐全，身体健康，听从指挥，人品高尚才能进入工地工作。并且工作人员必需参与劳动保险，无证件或闲杂人员一律不准进入工地操作，进入工地必需配戴平安帽，不准穿拖鞋。上架前必需检验架子是否平安坚固，平稳等一切符合规范才能进行作业，谁违章谁负后果责任。 二、班组长常常贯穿平安条例，按建筑施工现场平安检查，统一标准即jg59-99的各项指标要求仔细贯彻执行。 三、甲、乙双方负责人对职员要常常进行贯穿平安生产的法律，法规、规程、规范、标准的教化，不断提高施工人员和管理人员的法律意识水平和业务水平。 四、乙方在施工中，必需听从甲方管理人员以及技术人员的支配指挥，仔细完成甲方交给的各项平安生产的指标任务。 五、乙方在施工中，班组长为现场施工平安生产的主要责任人，有监督本班组长平安生产的责任。并按相关平安生产规定仔细领导全班组工作人员在保证平安的同时按质按量的进行生产。 六、乙方在工程中，违规操作，不按平安规定执行或不慎所出现的伤亡事故一切后果由乙方自己负责，甲方一概不担当任何相关责任即不担当误工费，医药费，养分费等一切费用。工地上如出现重大伤亡事故，甲方按相关规定追究其乙方的经济责任和法律责任。 七、甲、乙双方应本着“平安第一，预防为主”的方针，各尽其职，仔细管理好本职工作。 八、因建筑行业比较特别，实属高空作业，机械劳力相互协作，室外每项工程都将平安列入首要位置，双方明确责任，按法制性管理生产。 九、以上各条款通过双方共同协商，本着自愿原则，并无副勒现象存在，经双方签字或手印盖章后无需公证，具有法律效力，双方自行遵守。此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，手续经济了结后无相关责任自然失效。 甲方：工程项目部 甲方代表(章)： 乙方： 乙方代表(章)： 建设工程平安施工劳务分包合同 2023建设工程平安施工劳务分包甲方： 乙方： 为加强工程建设的平安管理，确保施工作业的平安生产，依据市场经济的须要及业主的要求。甲方在经过仔细探讨后制定此协议。双方在签订建设工程施工劳务分包合同同时，经协商签定本协议。 一、签定劳务施工合同时签定相应的施工平安质量合同。 二、工程平安抵押金收费标准：按合同总价的收取。工程首次结算扣除平安抵押金的50%，余额50%在工程款结算一半时扣除。 三、平安抵押金其中的20%将由甲方检查考评后运用。嘉奖各协作队伍分管的领导、专职平安员及在施工过程中对平安工作成果斐然的先进集体和个人，其余80%押金，将依据平安考评的实绩在工程结束后再返还。 四、平安考评以施工现场工地的定期检查和平常巡检相结合，凡被考评单位未达到有关规定或接到平安隐患整改通知在期限内未刚好整改者，将依据有关平安生产奖罚条例对其做出处理。捐款与业主捐除甲方的相同，从平安抵押金80%中扣除，如不够将从工程款中扣除。 五、平安考评达到优良级，评分在80分以上的队伍，在工程结束后嘉奖1000元以上，考评为合格级(70-80)不奖不罚，考评来合格的单位(60-70分)将扣除平安抵押金10-30%，考评在60分以下的队伍，将扣除平安抵押金50% 六、平安检查评分标准执行j6j59-49建筑施工平安检查标准。此标准覆盖不全的，可参照执行工程所在地的施工平安评分检查标准。 七、风发生平安生产事故的责任队伍，全部捐款与业主扣除甲方的相同，从平安抵押金80%中扣除，如不够将从工程款中扣除。 八、本协议与合同具有同等法律效力。 九、本协议一式肆份，甲方三份，乙方一份。 甲方：乙方：(盖章) 甲方代表：乙方代表： 工程平安施工协议合同 2023工程平安施工协议发包方(甲方)：_ 法定代表人：_ 身份证号码：_ 电话：_ 地址：_ 承包方(乙方)：_ 法定代表人：_ 身份证号码：_ 电话：_ 地址：_ 为了加强施工现场的平安施工管理，深化贯彻“平安第一，预防为主”平安生产方针，保证职工在施工中的人身平安和健康，确保施工生产顺当进行，依据国家有关平安生产的法律、法规和中国建筑工程总公司关于平安生产的有关制度规定，总分包双方签订如下平安生产协议： 第一条：甲乙双方必需仔细贯彻执行国家制定的平安生产政策、法律、法规; 其次条：甲乙双方必需共同遵守中国建筑工程总公司的各项平安管理制度。 第三条：甲方担当的平安责任、权利; 1、甲方对乙方的施工平安具有监督、检查、指导的责任; 2、甲方人员在向乙方支配生产任务的同时须向乙方相关人员进行平安技术交底; 3、甲方对乙方进场施工人员应进行平安教化; 4、甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定赐予惩罚; 5、甲方有权对平安意识差、不听平安生产指挥的乙方人员责令退场。 第四条：乙方的责任、权利 1、乙方的现场施工队长是承建施工项目的平安生产干脆责任人，必需严格执行甲方的有关平安生产的规定、制度; 2、乙方必需依据担当的施工任务规模和特点，支配自身素养好、平安培训合格、技术等级符合要求的人员持证上岗作业，不准将有残疾、高血压、心脏病、弱智、未成年儿童等带到工地支配工作或玩耍; 3、乙方必需配备合格的专职平安员协作甲方平安管理人员搞好平安监督工作; 4、方人员不得违章指挥，不得强令工人违章、冒险作业，不能强迫工人疲惫作业，并按规定做好女工爱护工作; 5、乙方必需做好职工防寒、防暑、防食物中毒工作; 6、乙方对甲方供应的平安防护用品不能满意平安施工须要时，有权拒收，对加方管理人员的违章指挥有权拒绝执行; 7、乙方特种作业人员(机械供、电工、操作工、架子工等)必需经培训、考核，有关部门发给操作证后方可上岗; 8、乙方施工队长必需对全部管施工人员常常进行平安生产学问技能的宣扬教化和培训，必需对班组进行施工前书面平安技术交底，做好新工人进场平安教化，组织好本队平安生产活动日(每周至少一次)，学习平安方面留意事项、常识、纪律、平安操作规程等，每日上班前必需进行平安讲话，并做好记录。 第五条：乙方施工人员必需严格遵守和听从现场平安规定及平安管理，在施工现场必需作到： 1、高空悬空作业必需系好平安带; 2、班前不得喝酒，施工现场严禁吸烟; 3、现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋; 4、非有关人员不得进入施工危急区，不得乱动机械设备; 5、不得私自乱接乱拉电线，爱护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电平安; 6、不得在施工现场做饭，运用电炉子、电褥子、热得快。 7、不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%; 8、不得在高处临边一米范围内堆放活动材料; 9、不得在脚手架上及高处临边直立放置工具和线材; 10、运用电动工具，必需按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品; 11、施工过程中必需严格遵守平安操作规程; 12、搭拆施工用各类脚手架时，班组必需派_-_人看护，并设明显的平安标记; 13、不应疲惫作业，不得在操作面、脚手架上及楼层上睡觉; 14、施工现场严禁随地大小便; 15、工人出入严格根据规定线路，晚间工地留宿工人严禁随意走动; 16、工地统一吃饭时间，由各工队现场负责人统一带领到指定地点用餐; 17、严禁偷盗，嫖娼。 18、现场严禁大声喧哗，除必要的设备、机械等的运用，其他尽量避开噪声。 第六条：惩罚条例 1、甲方对乙方施工人员在施工现场吸烟者，每人每次罚款_元; 2、施工现场严禁随地大小便，每人每次罚款_元; 3、施工现场做饭，运用电炉子、电褥子、热得快者，每人每次罚款_元; 4、现场偷盗者，每人每次罚款_元，赔偿相应损失，并移交公安机关; 5、凡违反本协议“第五条”中的任何一款及其他平安规定的，每人次罚款_-_元，对造成严峻后果的，还将按有关规定移交有关部门赐予惩罚。 第七条：发生重伤和死亡事故，应由甲方主管部门牵头，双方参与，组成事故调查组，查清事故缘由，分清事故责任，提出对事故的处理看法，并按有关规定刚好向有关政府主管部门报告; 第八条：由于乙方没有尽到自身平安责任，造成重大平安事故，主要和相关责任者已触及刑律的，报检察院或劳动监督部门处理; 第九条：乙方违章违纪作业造成平安事故的，乙方负全部责任，并由乙方事故责任者担当造成的经济损失和刑事责任。 第十条：现场管理 1、材料必需按要求堆放在规定的位置; 2、对地面或成品有可能会有污染的施工必需进行相应的爱护措施; 3、每天产生的垃圾应当刚好的处理; 4、施工完成后应对现场进行卫生清理，不能对下面的施工造成不良影响; 5、各施工工种之间的协作和谐。 第十一条：本协议经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。 第十二条：本协议一式_份，甲乙双方各执_份，具有同等法律效力。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 联系方式：_联系方式：_ 装修工程平安施工合同 2023装修工程平安施工发包单位(甲方)：_公司 承包单位(乙方)：_公司 为保障外包公司在工作中能够预防各类平安事故的发生，确保工作人员在工作过程中的人身平安，依据中华人民共和国平安生产法及有关法律、法规、规定，明确甲、乙方平安责任，经双方协商一样，自愿签订本协议，以资双方共同遵守。 一、甲方应履行的平安责任： 1、甲方有权委派相关人员在工作区域进行平安质量检督。 2、甲方不定期检查乙方工作现场，对乙方人员在工作中违反有关平安生产规章制度的行为予以制止和订正，并发出书面整改通知书对违章的行为马上勒令停止其工作。 3、乙方在工作中发生的平安事故，甲方有权责令乙方进行事故调查、统计上报。 乙方在工作过程中如发生国务院特殊重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故，甲方有权督促乙方马上向当地政府、