2023年装饰安装工程合同书（3份范本）.docx

2023年装饰安装工程合同书（3份范本） 书目 第1篇2023装饰安装工程合同书 第2篇装饰安装工程合同书范本最新 第3篇建筑装饰安装工程承包合同书 2023装饰安装工程合同书 发包方（甲方）： 负责人： 承包人（乙方）： 负责人： 依据_及相关法律规定，甲乙双方在同等、自愿的基础上，就甲方将_项目的装饰安装工程给乙方承包，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 1、工程地点： 2、工程内容： 3、承包方式： 4、工程期限： 安排开工时间：_年_月_日，安排完工时间：_年_月_日，共_个工作日。 、合同价款：本合同工程造价预算为人民币_元。 二、甲方权利义务 1、开工前，确定建筑物（或构筑物）、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标限制点，负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系； 2、供应施工期间的水、电和施工场地的障碍物（也可托付乙方担当）； 3、施工期间甲方负责做好施工现场的平安保卫及消防等工作； 4、按时支付工程款和结算，参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及竣工验收，乙方所进材料进场通知甲方，乙方应在接到通知后的8小时内验收，超过八小时没有验收的视为验收合格； 5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认，全部图纸一经签认不得随意更改，如需更改需提前协商，工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时，赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失，延误的工期顺延； 6、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐藏工程，办理中间交工工程验收手续，负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜； 7、工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。 三、乙方权利义务 1、编制施工方案，做好各项施工打算工作，施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程； 2、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的选购、供应和管理，严格执行有关施工现场管理的规定； 3、爱护好原房内的水、电、气管道，保证管道的畅通； 4、刚好向甲方提出开工通知书。施工进度安排表、施工平面布置图、隐藏工程验收通知、竣工验收报告； 5、严格根据施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付； 6、根据有关规定提出竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参与竣工验收； 7、由于乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延； 8、在合同规定的保修期内，对属于承包责任的工程质量问题，负责无偿修理。 四、工程变更 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一样，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。 五、工期延误 对以下缘由造成的工期延误，工期顺延； 1、工程改变和设计变更，停水、停电； 2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延； 3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延； 4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期顺延；因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期不顺延； 5、不行抗力及甲方同意工期顺延的其他状况。 六、质量标准 1、双方约定本工程施工质量标准根据国家、行业的相关规定中较高的标准执行，并按双方合同约定履行。 2、施工过程中双方对工程质量发生争议，由工程所在地的家装协会对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方担当；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方担当。 七、工程验收和保修 1、双方约定在施工过程中分项对工程质量进行验收，对每一个分项目乙方应提前两天通知甲方进行验收，分项验收合格后应填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续。 2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年。验收合格签字后，填写工程保修单。 八、工程款支付方式 1、本合同签订后十五日内支付工程总造价10%，即_元整；完成工程的50%时，支付工程款的30%，即_元整；全部工程完工并验收合格后一个月内支付工程总造价55%，即_元整，剩余工程尾款5%，即_元在质保期结束付清。 2、如施工工程发生变更，按甲方的变更图纸为结算依据。 九、违约责任 1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 2、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付应付工程款总数_%的违约金。 3、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同总价的20%作为违约金。擅自解除合同，给对方造成的实际损失超过违约金的，应对超过部分进行补偿。 4、因一方缘由造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 十、争议解决 本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决，协商不成，交由工程所在地人民法院裁判。 十一、附则 1、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力； 2、本合同双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止； 3、本合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 地址： 负责人： 身份证号： 签订地点： 签订时间：_年_月_日 乙方： 地址： 负责人： 身份证号： 签订地点： 签订时间：_年_月_日 装饰安装工程合同书范本最新 发包方（甲方）： 负责人： 承包人（乙方）： 负责人： 依据民法典及相关法律规定，甲乙双方在同等、自愿的基础上，就甲方将_项目的装饰安装工程给乙方承包，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 1、工程地点： 2、工程内容： 3、承包方式： 4、工程期限： 安排开工时间：_年_月_日，安排完工时间：_年_月_日，共_个工作日。 、合同价款：本合同工程造价预算为人民币_元。 二、甲方权利义务 1、开工前，确定建筑物（或构筑物）、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标限制点，负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系； 2、供应施工期间的水、电和施工场地的障碍物（也可托付乙方担当）； 3、施工期间甲方负责做好施工现场的平安保卫及消防等工作； 4、按时支付工程款和结算，参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及竣工验收，乙方所进材料进场通知甲方，乙方应在接到通知后的8小时内验收，超过八小时没有验收的视为验收合格； 5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认，全部图纸一经签认不得随意更改，如需更改需提前协商，工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时，赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失，延误的工期顺延； 6、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐藏工程，办理中间交工工程验收手续，负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜； 7、工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。 三、乙方权利义务 1、编制施工方案，做好各项施工打算工作，施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程； 2、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的选购、供应和管理，严格执行有关施工现场管理的规定； 3、爱护好原房内的水、电、气管道，保证管道的畅通； 4、刚好向甲方提出开工通知书。施工进度安排表、施工平面布置图、隐藏工程验收通知、竣工验收报告； 5、严格根据施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付； 6、根据有关规定提出竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参与竣工验收； 7、由于乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延； 8、在合同规定的保修期内，对属于承包责任的工程质量问题，负责无偿修理。 四、工程变更 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一样，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。 五、工期延误 对以下缘由造成的工期延误，工期顺延； 1、工程改变和设计变更，停水、停电； 2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延； 3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延； 4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期顺延；因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期不顺延； 5、不行抗力及甲方同意工期顺延的其他状况。 六、质量标准 1、双方约定本工程施工质量标准根据国家、行业的相关规定中较高的标准执行，并按双方合同约定履行。 2、施工过程中双方对工程质量发生争议，由工程所在地的家装协会对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方担当；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方担当。 七、工程验收和保修 1、双方约定在施工过程中分项对工程质量进行验收，对每一个分项目乙方应提前两天通知甲方进行验收，分项验收合格后应填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续。 2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年。验收合格签字后，填写工程保修单。 八、工程款支付方式 1、本合同签订后十五日内支付工程总造价10%，即_元整；完成工程的50%时，支付工程款的30%，即_元整；全部工程完工并验收合格后一个月内支付工程总造价55%，即_元整，剩余工程尾款5%，即_元在质保期结束付清。 2、如施工工程发生变更，按甲方的变更图纸为结算依据。 九、违约责任 1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 2、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付应付工程款总数_%的违约金。 3、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同总价的20%作为违约金。擅自解除合同，给对方造成的实际损失超过违约金的，应对超过部分进行补偿。 4、因一方缘由造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 十、争议解决 本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决，协商不成，交由工程所在地人民法院裁判。 十一、附则 1、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力； 2、本合同双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止； 3、本合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 地址： 负责人： 身份证号： 签订地点： 签订时间：_年_月_日 乙方： 地址： 负责人： 身份证号： 签订地点： 签订时间：_年_月_日 建筑装饰安装工程承包合同书 发包方(简称甲方)：_ 承包方(简称乙方)：_ 依据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保_、中华人民共和国价格法、_市爱护消费者合法权益条例以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况 1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。 2、装饰施工地点：_. 3、住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。 4、承包方式：_(包工包料、清包工、部分承包)。 5、总价款：￥_元，大写(人民币)：_ 6、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，_工期_天。 二、关于材料供应的约定 1、甲方供应的材料：本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 三、关于工程质量及验收的约定 1、本工程由_方设计，施工方案。 2、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方担当，工期顺延。 3、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 4、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。 5、工程验收甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。 6、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。 四、有关平安生产和防火的约定甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任感，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 五、关于工程价款及结算的约定工程款付款方式按下列方式支付 (1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付_元，其次次付款时扣除。 (2)其次次合同签定后开工前二至五天支付工程总造价_%合计_元。 (3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价_%合计_元。 (4)第四次竣工验收当天支付工程总造价_%合计_元。 (5)增加工程项目款支付方式，当签订项目变更表时候，一次性支付增加工程项目价格100%2、工程保修期两年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订工程保修单(详见附件)，保修期从竣工验收签章之日起算。 六、其它事项 1、甲方工作 (1)甲方应在开工前_天，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。 (2)做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。 (3)如的确须要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当有关费用。 2、乙方工作 (1)参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。 (2)指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应刚好书面通知甲方。 (3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。 七、违约责任 1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%_支付违约金。 2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。 3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担当责任。 4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当责任。 八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。 九、合同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。 十、其他本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。 甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_