2023年设备监理师之设备监理合同通关提分题库(考点梳理).docx

2023年设备监理师之设备监理合同通关 提分题库（考点梳理）单选题（共80题）1、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提 前（）天通知业主终止合同。A. 7B. 14C. 21D. 28【答案】B2、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对 承揽物享有（）oA.扣押权B.留置权C.处置权D.抵押权【答案】B 3、根据合同法规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失, 为此多支出了合理费用，该费用应当由（）承担。25、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的 法律关系是（）oA.物权关系B.雇佣关系C.债权关系D.产权关系【答案】 C26、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣 工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工 验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交 付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关 于延期结算利息的计付日的确定，（）是正确的。A. 2012年3月3日B. 2012年3月16日C. 2012年3月20日D. 2012年6月10日【答案】B27、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括 （）。A.具体合同事件B.设备工程进度情况C.工程资金使用情况D.合同管理人员管理情况【答案】D28、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，工程 师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后（）内作出回应，表 示批准或不批准并附具体意见。A. 14 天B. 21 天C. 28 天D. 42 天【答案】D29、根据建筑法，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的 小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向（）申请领取 施工许可证。A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】 B30、产品质量法规定产品质量责任包括（）oA.企业赔偿责任、商家赔偿责任B.民事责任、行政责任、刑事责任C. 一切责任D.产品责任、缺陷责任【答案】 B31、根据合同法规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是（）。A.撤销事由发生之日起1年内没有行使B.撤销事由发生之日起2年内没有行使C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】 C32、按照招标投标法实施条例的规定，投标人撤回投标文件的, 招标人退还其已收取的投标保证金的期限是（）。A.投标截止时间前B.收到投标人书面撤回通知时C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内D.开标之日起15日内【答案】C33、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是（）。A.受赠B.收益C.继承D.受让【答案】 B34、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合 同纠纷的判决书，甲公司不服，应在（）前提起上诉。A. 2006年3月15日B. 2006年3月25日C. 2006年4月10日D. 2006年9月10日【答案】 B35、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则 是（）。A.由出卖人负责B.由买受人承担C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】 D36、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量 保修服务的期限称为（）oA.缺陷责任期B.质量保证期C.缺陷通知期D.设备维修期【答案】 C37、按照招标投标法实施条例的规定，投标人认为招标活动不 符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日 内，向（）投诉。A.有关行政监督部门B.仲裁机构C.人民法院D.行业协会【答案】 A38、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定 的（）支付违约金。A.违约金比例B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算C.违约金加采购方的损失计算D.供货方实际违约情况【答案】B39、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量 责任承担的说法正确的是（）oA.分包工程质量由分包企业负总责B.分包工程质量由分包企业单独承担责任C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】C40、根据招标投标法实施条例，招标人可以采用邀请招标方式的 情形是（）。A.主要工艺、技术采用特定专有技术B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者 功能配套要求C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】C41、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期 应当是（）oA.承包商完成全部工程的日期B.工程通过竣工试验的日期C.工程师签发接收证书的日期D.接收证书中注明的竣工的日期【答案】D42、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个 重要环节，下列关于培训的说法，正确的是（）。A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内 完成培训工作【答案】C43、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发 生违约后，（）OA.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】A44、根据劳动法，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应 当按照不低于工资的（）支付劳动者工资报酬。A. 100%B. 150%C. 200%D. 300%【答案】D45、根据我国招标投标法，评标委员会应当按照（）确定评标标 准和方法，对投标文件进行评审和比较。A.合同法B.招标人意见C.招标文件D.招标内容【答案】C46、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是（）。A.不履行合同B.终止履行合同C.中止履行合同D.要求对方履行合同【答案】C47、国内设备工程合同的生效时间是（）。A.经公证B.经批准C.双方对合同条款取得一致意见D.双方签署【答案】D48、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单 位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实 清楚，适用法律错误，应作出的判决为（）oA.驳回上诉，维持原判决B.撤销原判决，发回重审C.裁定一审人民法院再审D.依法改判【答案】A49、设备工程合同管理的根本任务是（）。A.设备工程合同的签订、履行、保修B.设备工程合同约定的设计、制造、安装C.设备工程合同质量、进度、投资控制D.与业主签订委托监理合同【答案】 C50、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（）oA.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B.撤销施工单位资质证书的决定C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】 B51、在市场经济条件下，（）是民法的主要调整对象。A.财产关系B.人身关系C.支配关系D.生产关系【答案】 A 52、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B4、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除 非双方另有商定，否则，应当适用（）的仲裁规则。A.国际商会B.中国商会C.中国国际经济贸易仲裁委员会D. FIDIC【答案】A5、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经 评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96 ； 乙报价980万元，评标得分90,丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是（）0A.中标人为甲，合同价为950万元B.中标人为甲，合同价为1000万元C.中标人为丙，合同价为950万元D.中标人为乙，合同价为980万元同纠纷的判决书，甲公司不服，应在（）前提起上诉。A. 2006年3月15日B. 2006年3月25日C. 2006年4月10日D. 2006年9月10日【答案】 B53、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索 赔报告后的（）天内，工程师应当作出处理决定。A. 14B. 28C. 35D. 42【答案】 D54、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是（）oA.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事 由，才能中止时效的进行D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】C55、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间 内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，（）。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A56、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，（）oA.不能出自于业主的要求B.不能出自于承包商的建议C.只能出自于监理工程师的建议D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议【答案】D57、根据民法通则，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失（）oA.实体民事权利B.胜诉权C.起诉权D.抗辩权【答案】B58、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺 序。乙向甲供应了 5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是（）oA.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.合同撤销权【答案】A59、FIDIC “新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示 的是（）。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】 B60、根据产品质量法的规定，以下说法正确的是（）oA.产品责任的诉讼时效期间为1年B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和 销售者都应承担产品责任D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付 最初消费者之日起满20年丧失【答案】C61、FIDIC “新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承 包商的金额是（）OA.进度款B.结算款C.合同价格D.保留金【答案】C62、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被 盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该 厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中, 能得到法院认可的是（）oA.该炉具尚未投入流通B.该居民获得炉具的途径不清C.该居民应当向提供炉具的人索赔D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】A63、FIDIC “新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限 是（）天内。A.业主发出中标函的28B.承包商收到中标函的28C.承包商提交履约保证的14D.业主退还投标保证的14【答案】B64、按照安全生产许可证条例的规定，建筑施工企业的安全生 产许可证，应当由（）颁发和管理。A.安全生产监督管理部门B.煤矿安全监察机构C.劳动监察主管部门D.建设行政主管部门【答案】 D65、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安 全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是A,发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组 织事故组进行调查C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内 作出批复【答案】C66、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是（）oA.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力D.行政诉讼一审终结【答案】B67、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是（）。A.交付设备B.交付设备所有权凭证和其他凭证C.移交设备中体现的知识产权D.接受设备检验【答案】C 68、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是（）oA.交付设备B.交付设备所有权凭证和其他凭证C.移交设备中体现的知识产权D.接受设备检验【答案】 C69、下列关于委托合同的说法不正确的是（）A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自 己的名义处理事务C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托 人，受托人只是受托处理事务而已D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务 处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】 D70、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责 任法律关系的外部责任主体是（）。A.产品的生产者和运输者B.产品的销售者和运输者C.产品的生产者和销售者D.产品的仓储者和销售者【答案】C71、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以（）形式，形 成书面文件。A.技术资料B.商务资料C.合同专用条件D.合同补遗【答案】D72、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合 同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由（）编 制。A.承包商根据中标合同金额B.承包商根据投标金额C.工程师根据合同价格D.业主根据资金落实情况【答案】A73、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果， 对自己有利或者不利的原则，行使（）。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A74、设备工程项目合同体系分析的重点在于（）oA.不同合同间的工作协调B.检核合同成立所必备的条款C.均衡双方当事人的权利和义务D.设计特殊事件的处理机制【答案】A75、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则 承包商有权索赔因此造成的（）A.缺陷通知期延长损失B.费用支出，且含合理利润C.直接损失D.费用支出，但不含合理利润【答案】B76、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应 予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后， 承包商应在（）前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定 支付。A.重新试验B.承包商提交试验报告C.工程师认可试验结果D.签发接收证书【答案】 D77、设备工程安装合同中的性能验收（）0A.由采购方负责，供货方参加B.由供货方负责，采购方参加C.由采购方会同监理人员一并参加D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】 A78、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任 何争端首先书面交由（）解决。A.工程师B.争端评判委员会（DAB）C.仲裁机构D.人民法院【答案】B6、劳动争议仲裁时效期间为（）。A. 60 天B.6个月C. 1年D. 2年【答案】C7、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在（）内，及时 提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天8 .理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D8、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业 办理安全生产许可证延期手续的期限是（）。A.期满前3个月内9 .期满前6个月内C.期满后15日内【答案】B79、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是（）oA.工程师B.承包商C.业主D.保安公司【答案】B80、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中 央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安 全生产许可证时，应当向（）提出申请。A.国务院建设行政主管部门B.国务院负责安全生产监督管理的部门C.天津市人民政府建设行政主管部门D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】C多选题（共40题）1、下列产品中，适用产品质量法的有（）oA.商品混凝土B.商品房C.施工企业的吊装设备D.监理单位的电子设备E.军工产品【答案】ACD2、担保的方式包括（）0A.保证B.抵押C.质押D.预付款E.定金【答案】ABC3、业主的设备工程合同总体策划的内容包括（）oA.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD4、设备采购合同中，出卖人交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定时，其后果为（）oA.如果买受人同意利用，应当按质论价B.如果买受人同意利用，应当按合同约定支付价款c.买受人不同意利用时，出卖方负责包修或包换D.不能修理或调换的，买受方可以解除合同，并要求出卖人赔偿损 失E.不能修理或调换的，买受方可以解除合同，但不得要求出卖人赔 偿损失【答案】ACD5、下列情况中，承包商有权立即终止合同的有（）。A.业主未能及时向承包商提供其财务安排的合理证明B.业主未能及时支付期中付款证书中标明的金额C.长期停工影响整个工程D.业主实质上未履行合同义务E.业主破产【答案】C6、按照建设工程安全生产管理条例的规定，下列作业人员中, 属于特种作业人员并且必须持证上岗的有（）oA.垂直运输机械作业人员B.起重信号工C.安全生产管理员D.安装拆卸工E.爆破作业人员【答案】ABD7、业主的设备工程合同总体策划的内容包括（）。A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】 BCD8、下列情况中，承包商有权立即终止合同的有（）oA.业主未能及时向承包商提供其财务安排的合理证明B.业主未能及时支付期中付款证书中标明的金额C.长期停工影响整个工程D.业主实质上未履行合同义务E.业主破产【答案】 C9、承包商在工程师的指导下对设备工程出现质量缺陷进行调查后, 确定缺陷原因是由非承包商原因造成的，承包商有权得到（）的补 偿。A.调查费用B.竣工时间C.合同价格D.合理利润E.缺陷通知期【答案】AD10、因不可抗力终止合同后，承包商应将得到付款的物品向业主移 交，移交的物品包括（）oA.承包商的文件B.承包商的设备C.生产设备D.材料E.临时工程【答案】ACD11、依据工作的性质不同，承包商在设备工程合同中应完成的全部 工作范围可划分为（）等主要部分。A.设计B.采购C.制造D.施工E.试运行【答案】ABD12、根据物权法，用益物权包括（）0A.留置权B.居住权C. 土地承包经营权D.地役权E.建设用地使用权【答案】 CD13、设备工程合同条件的核心条款包括（）。A.工期B.风险和保险C.索赔、争端和合同终止D.履约保证E.付款【答案】 ABC14、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师提出变更的方式 有（）。A.由业主向承包商提出建议书B.工程师请求承包商提交变更建议书C.工程师向承包商发出变更建议书D.工程师直接发出变更指示E.由业主直接发出变更指示【答案】 BD15、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件，下列关于索赔 事件处置的说法，正确的有（）oA.索赔通知应在索赔事件发生后合同规定的时间内发出B.如果承包商未发出索赔通知，则视为承包商放弃索赔权利C.索赔款额应列入最终付款证书中，并支付给承包商D.工程师应对承包商的索赔报告作出回应E.工程师收到承包商的索赔通知后，应做好索赔事件的同期记录【答案】ABD16、资格预审的目的有（）oA.防止投标人之间串通B.确保获得最优报价C.确保投标人具有履行合同的能力D.防止投标人骗取中标E.确保招标具有一定的竞争性【答案】C17、根据物权法，下列财产中可以设定抵押的有（）oA.正在建造的建筑物、船舶、航空器B.交通运输工具C.公立学校的教育设施D.依法被查封、抵押、监管的财产E.以招标方式取得的土地承包经营权【答案】AB 18、工程师可随时通知承包商，并要求其提交修改的进度计划的情 形有（）oA.发生洪水B.进度计划中不符合合同的内容C.实际进度慢于计划进度D.实际进度快于计划进度E.由于承包商提供的设计、材料、设备等存在缺陷造成工程暂停【答案】BCD19、承包商应向业主方提供保障责任的情况有（）oA.因承包商的工程设计、施工、竣工以及修补缺陷等活动弓I起的任 何人员的人身伤害、疾病或死亡B.由于承包商违约行为造成的任何财产损失C.由于承包商及其人员的疏忽行为造成的任何财产损失D.承包商履行其合同义务导致的不可避免的损害E.不包括在保险中的业主风险所引起的损害【答案】ABC20、委托合同与委托代理合同的区别在于：委托事项可以是（）行 为。A.事件B.法律事实C.法律行为D.事实行为E.行政行为【答案】CD21、根据民法通则，下列情形中，可以导致诉讼时效中断的有()oA.权利人向义务人的代理人主张权利B.权利人因病住院治疗C.义务人承诺履行义务D.权利人向人民法院起诉E.诉讼时效期间最后6个月内发生地震，导致义务人无法履行义务【答案】ACD22、地方政府部门造成的工程中断，承包商有权延长工期的条件有()oA.业主未将地方政府部门制定的新规定告知承包商B.承包商已经采取措施，仍不能避免工程延误C.承包商已经遵守了地方政府部门制定的程序D.地方政府的行为延误或干扰了承包商的工作E.承包商无法提前预见此类延误或中断【答案】CD23、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，如果承包商在竣工时间 后实施工程，价格调整时，采取的价格或者指数有()oA.基准日期的价格或者指数B.开工日期的价格或者指数C.竣工日期的价格或者指数D.竣工时间期满日前第49天的价格或者指数E.现行的价格或者指数【答案】 D24、在设备运输合同中，属于承运人权利的有（）oA.留置运输的货物B.货物的提存权C.接受托运人运送货物的要求D.处置无人认领的货物E.有权派人押运货物【答案】 ABD25、在设备工程设计合同中，未经设计人同意，委托人对设计人提交的设计资料及文件不得（）oA.修改B.复制C.借阅D.向第三方转让E.用于本合同以外的项目【答案】 ABD 26、按照民法，下列选项中，属于民事法律行为的有（）oD.期满后3个月内【答案】A9、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是（）。A.国务院B.国家质量监督检验检疫总局C.卫生部D.国家工商总局【答案】B10、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期（或双 方商定的其他期限）内完成，贝心）。A.承包商另行选择日期进行竣工后试验B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验D.双方商定其他期限，完成竣工后试验【答案】B11、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作 出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的 （）行为。A.某建筑企业与建设单位签订施工合同B.业主按合同要求拨付工程预付款C.某总包单位将主体结构分包给某施工企业D.设计单位按建设单位要求变更设计内容E.甲施工单位与乙施工单位达成联合投标协议【答案】ABD27、设备工程合同中，对设备工程接收条件的约定通常有（）oA.工程已按合同约定基本完成并通过了竣工试验B.工程已按合同约定全部完成并通过了竣工试验C.工程师已签发了工程接收证书D.承包商已经完成了全部扫尾工作E.业主组织了联合检查，并形成书面文件【答案】AC28、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程暂停时，承包商获 得生产设备款和/或材料款的支付，须满足的条件有（）。A.生产设备和/或材料的运输被暂停超过合同中规定的期限B.承包商已向供应商支付了相应的款项C.承包商已经将此设备和/或材料标记为业主的财产D.生产设备和/或材料已经起运E.生产设备和/或材料经检验符合合同要求【答案】AC29、下列（）是行政复议的受案范围。A.工商局对设备制造企业的罚款B. 土地局拒绝颁发土地使用权证C.质量监督局对在建项目的查封D.房屋买卖纠纷的行政调解E.规划局对“建设工程规划许可证”的申请不予答复【答案】 ABC30、无权代理人实施“代理”行为后，第三人依法可以行使（）oA.催告权B.拒绝权C.撤销权D.委托权E.追认权【答案】 AC31、民法调整的财产关系主要包括（）。A.财产权益关系B.财产支配关系C.财产流转关系D.财产继承关系E.财产救济关系【答案】BC32、设备工程合同中，对设备工程接收条件的约定通常有（）oA.工程已按合同约定基本完成并通过了竣工试验B.工程已按合同约定全部完成并通过了竣工试验C.工程师已签发了工程接收证书D.承包商已经完成了全部扫尾工作E.业主组织了联合检查，并形成书面文件【答案】 AC33、设备工程委托招标代理的，招标代理人应当具备的条件有（）。A.隶属于建设行政主管部门B.经工商登记取得企业法人营业执照C.有从事设备工程代理咨询服务业务的相应专业力量D.有一定数量取得招标职业资格的专业人员E.有从事设备工程招标的经验【答案】 CD34、选择谈判小组成员一般要考虑的方面有（）。A.敏捷清晰的思维推理能力B.专业特长C.各专业知识有机整合D.谈判小组的人员数量E.表达与传递信息的能力【答案】BCD35、设备工程合同中，确定承包商工作范围的文件有（）oA.业主要求B.资料表C.投标书D.中标通知书E.承包商建议书【答案】 AB36、在设备工程安装合同中，如果由采购方负责设备安装调试，则 发包人的职责包括（）oA.指导安装调试B.办理土地征用C.处理设备的质量问题D.参加试车和验收试验E.办理停水、停电等所需证件【答案】 B37、房地产开发企业以土地使用权出让方式取得的土地使用权，属 于（）。A.自物权B.用益物权C.担保物权D.动产物权E.不动产物权【答案】 B38、投标文件出现下列情形的，评标委员会应当予以否决的有（）。A.投标文件中的总价金额与单价金额不一致B.投标文件未经投标人企业盖章C.投标报价是所有投标文件中最高的D.投标人未按要求提交投标保证金的E.联合体投标没有提交共同投标协议【答案】 BD39、某建设项目招标人组建的评标委员会是：两名招标人代表和三 名技术、经济等方面的专家。为确保评标委员会的组成符合招标 投标法的规定，下列关于该评标委员会改组的做法，正确的有 （）oA.减少一名招标人代表，专家不再增加B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取两名专家D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取两名专家【答案】 B40、下列行政机关的行政行为中，相关当事人可以提起行政诉讼的 情形有（）oA.吊销施工企业的营业执照B.查封施工现场的施工起重机械C.对建筑安全监督管理机构的工作人员予以处分D.工程建设标准批准部门修改工程建设标准强制性条文E.建设行政主管部门对调解成功的建设合同争议，拟定调解协议【答案】 ABA.法律B.代理C.行政D.执法【答案】A12、根据我国招标投标法的规定，必须实行招标的项目是（）o A.外商投资工业项目B.涉及国家安全工程C.关系社会公共利益的大型基础设施D.抢险救灾工程【答案】C13、2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙 公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要 约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺， 该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是（）。 A.要约被撤销B.承诺生效C.要约失效D.要约被撤回【答案】A14、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是（）。A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形【答案】C15、FIDIC “新黄皮书”规定，承包商应提前（）天，通知工程师可 以开始竣工试验的日期。A. 7B. 14C. 21D. 28【答案】C16、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由（）承 担责任。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商【答案】B17、2006年10月20日甲与某农村小学签订一份赠与合同，内容是 将其父亲的一辆汽车赠予小学。12月4日甲的父亲死亡，无其他法 定继承人。根据题义，下列表述正确的是（）oA.赠与合同无效B.赠与合同可撤销C.赠与合同效力待定D.赠与合同有效【答案】D18、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是（）0A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力C.当事人可以通过调解程序解决合同争议D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】C19、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一 不正当竞争行为属于（）oA.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D20、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方 面培训的当事人是（）oA.工程师B.工程师的助理C.承包商D.分包商【答案】C21、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内 容约定不明确的（）oA.按变更的内容确定B.由仲裁机构裁决决定合同内容C.推定为未变更D.重新确定合同内容【答案】C22、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是（）。A.开工日期起，至竣工日期B.签发开工通知起，至竣工时间届满C.开工日期起，至签发工程接收证书D.签发开工通知起，至签发履约证书【答案】 C23、根据招标投标法招标投标法实施条例和评标委员会和评标方法暂行规定，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是()。A.投标单位董事长的父亲B.投标单位总经理的同学C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人D.招标项目所在地统计局局长【答案】 A24、资金安排证明的应当由()出具。A.工程师B.业主C.业主开户银行D.保险公司【答案】