关于工程居间合同范文集合5篇.docx

关于工程居间合同范文集合5篇 甲方托付方(盖章)：乙方居间方(盖章)：法人代表或托付代理人：法人代表或托付代理人：联系地址：联系地址： 电话：电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付，负责就(以下称该工程)，引荐甲方和该工程的建立单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立单位签订该工程工程的专业承包施工合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条例全部托付事项。甲方与建立单位未签订书面的工程施工合同，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。 2、乙方应保证该工程工程真实牢靠，各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条其次款执行。 3、乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎重和诚恳义务。假如能够达成施工合同签订，并入场施工，视为居间胜利，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建立单位的关系。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建立单位进展合同谈判。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建立单位所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间费用为工程施工合同金额的%。 2、合同签订后，在甲方进入施工现场内，甲方应向乙方支付%的居间费用、拨款后，内应支付剩余的居间费。 3、甲方可以转账或现金的方式支付，由乙方供应指定账户转账或现金支付。 五、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 3、乙方违反保密义务的，应向甲方支付违约金，同样甲方违反保密义务，应向乙方支付的违约金。 六、合同终止 1、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 七、争议解决方式 1、假如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 2、依法向人民法院起诉。 八、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。 合同签订地： 合同签订日： 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 法定代表人或托付代理人：法定代表人或托付代理人： 工程居间合同 篇2 合同编号：_ 甲方(托付人)(出卖人)：_ 地址： 邮政编码：_ 【营业执照注册号】 【法定代表人】： 【身份证号】： 联系电话： 托付代理人： 联系电话： 地址： 邮政编码： 乙方(托付人)(买受人)： 地址： 邮政编码：_ 【法定代表人】： _【身份证号】： 【营业执照注册号】 联系电话：_房屋买卖居间合同范本丙方(居间人)： 地址： 邮政编码：_ 营业执照注册号： 法定代表人：_ 【身份证号】： 联系电话： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及其他有关法 律、法规之规定，甲方和乙方之间就房屋买卖、两托付人与居间人丙方之间就居间酬劳等事 项，在公平、自愿、协商全都的根底上达成如下协议： 第一条 合同标的 房地产根本状况如下： 全部权人_;共有人_;座落(_区_位); 工程名称_， 其次条 托付事项 1、甲方对丙方的托付事项： 甲方欲卖出上述房屋查找买受人，并将该房屋以及要求等报告给买受人。同时，将买受人的状况报告给甲方。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后，组织双方签订本合同，并负责帮助办理该房屋的产权变更等事宜。 2、乙方对丙方的托付事项： 乙方欲在_市_区_地段购置_房屋_套，面积为_平方米。未开发土地(已挂牌成交)， 亩，托付丙方搜寻信息，并准时报告乙方，以便促成乙方购置房屋的目的。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后，组织双方签订本合同，并负责帮助办理该房屋的产权变更等事宜。 第三条 成交价格 甲、乙双方议定该房产(含装修及附属配套设施)的买卖价格为_(人民币)(大写)：_元整(￥_)。其中：房产买卖价为_(人民币)(大写)：_元整(￥_);装修及附属配套设施转让价为_(人民币)(大写)：_元整(￥_)。土地转让价 (人民币)大写： 元整。(￥_). 第四条 丙方完成托付任务的酬劳 丙方业已完本钱合同项下托付人双方托付之事项，双方自愿按合同标的_%的比例由甲方支付(详细数额为小写_、大写_)，向丙方支付酬劳：支付时间为乙方向甲方付款同台交割。 第五条 丙方没有完成托付任务的费用收取 丙方没有完成托付人指示的托付任务的，不得收取酬劳。 第六条 结算方式 1、甲乙双方协商同意，房屋售价为人民币(大写)_元(￥_)。未开发地，人民币(大写) (￥ )。 2、甲乙双方协商同意，房屋产权过户所需的税、费担当，选择以下第_项： (1)甲、乙双方各自担当; (2)全部税、费由_方担当。 3、甲乙双方签订的房地产买卖契约，如需要公证，费用由_方担当。 4、甲乙双方协商同意，在本合同签订之日起，乙方将购房定金人民币(大 写)_(￥_)口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。 5、甲乙双方协商同意，在本合同签订之日起_日内，_方将房屋过户费用约人民币(大写)_元(￥_)，_方将借贷所需费用约人民币(大写)_元(￥_)交由丙方代为保管(详细金额以有关部门开据的票据为准，(多退少补)。 6、甲乙双方协商同意乙方实行以下第_项付款方式 (1)现金一次性付款，在本合同签订之日起_日内，乙方须将购房款扣除已交定金后的购房余款人民币(大写)_元(￥_)，口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。 (2)现金分期付款，在本合同签订之日起_日内，乙方将首付购房款人民币(大写)_元(￥_)支付给甲方。在本合同签订之日起_日内，乙方将扣除已交定金及首付款以外的购房余款人民币(大写)_元(￥_)，口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。 7、如乙方拟定上述某项借贷遇到困难，甲乙双方协商同意乙方变更以下第_项付款方式： (1)现金一次性付款 (2)现金分期付款 第八条 甲方权利和义务 1、甲方承诺： (1)该房屋权属清晰，不存在查封、抵押、出租、债权债务纠纷等影响转让的因素; (2)向丙方出具的个人身份证明、营业执照、房屋权属证明及办理过户及借贷所需的相关文件资料真实、合法、有效; (3)甲方于房屋交付之前将房屋的水、电、煤气、采暖费、物业费、电话费、有线电视收视费等有关费用全部结清(不包括安装费，仅指使用费)。假如不能准时缴清有关欠费，甲方情愿在取得全额房款时，将与欠费相等的保证金存放于丙方处，待甲方将欠费缴清后凭缴费发票取回保证金，若无法缴清欠费，甲方将以保证金冲抵欠费并授权丙方将保证金转付乙方(保证金缺乏冲抵欠费的，由甲方按实补足金额)。 2、在签订本合同_日内将办理该房屋过户及借贷所需的相关文件资料预备齐全。 3、甲方取得全部房款当日，甲方向乙方交付房屋并办理房屋交接手续。甲方将房屋交付乙方后，甲方不再担当对该房屋的修理责任。 4、甲方应根据房屋治理部门的规定和丙方通知的时间亲自到现场核验身份及有关法律证件。 5、甲方应对丙方的居间活动供应必要的帮助与协作。 第九条 乙方权利和义务 1、乙方保证其向丙方出具的办理房屋权属过户所需的相关文件资料真实、合法、有效;并于签订本合同_日内将所需文件资料送交丙方。 2、乙方须按本合同商定的时间按期付款。 3、乙方应根据房屋治理部门的规定和丙方通知的时间亲自到现场核验身份及有关法律证件。假如甲方满意第八条第一款第(5)项要求，乙方可承受其房屋并按_准时支付购房款。 (1)交纳完过户税费后 (2)产权证办理完毕后 4、乙方应对丙方的居间活动供应必要的帮助与协作。 第十条 丙方权利和义务 1、丙方承受甲乙双方的托付，提示甲乙双方供应相关的文件资料。 2、甲方托付丙方收取乙方缴付的购房定金及购房款，丙方在收款收据中应载明系代理甲方收取。 3、丙方对甲乙方供应的文件资料和出具的凭证应妥当保管。 4、丙方收到乙方全部房款、局部房款或首付房款(含资金托管)及甲、乙双方所供应的文件资料齐备三个工作日内，安排甲、乙双方办理过户手续。按有关规定及丙方的通知，由_方伴随有关人员到现场验房。 5、妥当安排甲乙双方进展交接，提示甲乙双方结清商定的费用。 第十一条 丙方违约责任 1、丙方有以下行为之一的属于违约： (1)无正值理由擅自解除合同的; (2)与他人串通，损害托付人双方的利益的; (3)干预托付人买卖房屋的自办法愿，代替托付人其中的一方与另一方谈判、签约等，损害了另一方的权益的。 (4)_。 2、丙方违约的，应当担当本合同丙方预期获得佣金总价款的_%。丙方因违约行为，给托付人任何一方造成经济损失，且违约金缺乏以弥补的，丙方应当就损失的差额局部向受害人予以赔偿。 第十二条 托付人违约责任 1、托付人双方有以下情形之一的属于违约： (1)无正值理由擅自解除合同的; (2)相互或与他人串通，损害丙方利益的; (3)未能根据托付书或本合同的托付事项向丙方供应相关房产证件、文件、合同、身份证件等，致使丙方无法完成居间任务，且给丙方造成实际损失的; (4)_。 2、托付人违约的，在以下款项中选择： (1)已经向丙方交付定金的，不得索回定金; (2)根据丙方在本合同中应当获得的佣金予以赔偿; (3)根据本合同标的物总价款的 %赔偿于丙方。 (4)_。 第十三条 合同的解除 1、当事人就解除合同协商全都的; 2、因不行抗力致使合同目的不能实现的; 3、在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要义务的; 4、当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在_个工作日内仍未履行的; 5、当事人一方因其他缘由致使合同目的不能实现的。 第十四条 声明及保证 甲方： 1、甲方有权签署并有力量履行本合同。 2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。 3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 乙方： 1、乙方有权签署并有力量履行本合同。 2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。 3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 丙方： 1、丙方有权签署并有力量履行本合同。 2、丙方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。 3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对丙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 第十五条 保密 甲乙丙三方保证对在争论、签订、执行本协议过程中所得悉的属于他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业隐秘、公司规划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业隐秘)予以保密。未经该资料和文件的原供应方同意，其他方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或三方另有商定的除外。保密期限为_年。 第十六条 通知 1、依据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及三方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。 2、各方通讯地址如下：_。 3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方担当由此而引起的相关责任。 第十七条 合同的变更 本合同履行期间，发生特别状况时，甲、乙、丙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应准时书面通知其他方，征得他方同意后，三方在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不行分割的局部。未经三方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方担当。 第十八条 合同的转让 除合同中另有规定外或经三方协商同意外，本合同所规定三方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。 第十九条 争议的处理 1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进展解释。 2、本合同在履行过程中发生的争议，由三方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按以下第_种方式解决： (1)提交_仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。 其次十条 不行抗力 1、假如本合同任何一方因受不行抗力大事影响而未能履行其在本合同下的全部或局部义务，该义务的履行在不行抗力大事阻碍其履行期间应予中止。 2、声称受到不行抗力大事影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力大事的发生通知另一方，并在该不行抗力大事发生后_日内向另一方供应关于此种不行抗力大事及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声 称不行抗力大事导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力大事的影响。 3、不行抗力大事发生时，三方应马上通过友好协商打算如何执行本合同。不行抗力大事或其影响终止或消退后，三方须马上恢复履行各拘束本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丢失连续履行合同的力量，则三方可协商解除合同或临时延迟合同的履行，且遭受不行抗力一方无须为此担当责任。当事人拖延履行后发生不行抗力的，不能免除责任。 4、本合同所称 其次十一条 合同的解释 本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同三方当事人可以依据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，根据通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。 其次十二条 补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙丙三方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。 其次十三条 合同的效力 1、本合同自三方或三方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。 2、有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。 3、本合同正本一式_份，三方各执_份，具有同等法律效力。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ 托付代理人(签字)：_ 托付代理人(签字)：_ 开户银行： 开户银行：_ 账号： 签订地点： _年_月_日 丙方(签章)： 开户银行： 账号： 签订地点： _年_月_日 账号： 签订地点： _年_月_日 工程居间合同 篇3 甲方（托付人）_ 乙方（居间人）_ 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付，负责就_工程工程，引荐甲方和该工程的治理方直接洽谈，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成与该工程治理方签订专业承包施工合同，帮助甲方完成整个合同履行期间的协调工作，保障合同的顺当实施。 2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。甲方与建立单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等效劳的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息，最大限度的维护甲方的利益。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠 3、乙方应保证该工程工程真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。 4、乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务，达成合同签署，那么在甲方的工程施工过程中（合同期内），乙方仍有义务负责协调好甲方与工程治理方的关系，特殊是在工程结算问题上，乙方全面负责协调，乙方无任何理由进展推脱。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和工程治理方进展合同谈判。 2、居间胜利，则由甲方全面履行和工程治理方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间费用根据合同期间实际运量每吨3元（叁元）结算（完税后）。 2、甲方每周为乙方结算一次，每周一为乙方结算上周居间费用，乙方有权向甲方查询每周总体运量，甲方有义务向乙方供应每周运量报表，甲方所供应报表必需保证真实有效，甲方不得以任何理由克扣乙方费用，如消失不实结算乙方有权索回，并保存双倍赔偿的权利。 3、合同签订后甲方应向乙方供应合同复印件一份，作为居间费用总价计算依据，甲方如不能根据合同商定时间向乙方支付居间费用，每超过一天根据合同居间费用总价千分之三进展赔偿。 4、如甲方有终止本居间合同的意愿，甲方可依据合同总量计算居间费用，并一次性向乙方支付做为唯一条款向乙方提出协商。 五、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细节及工程合作中相关利益人的隐秘，任何乙方发觉对方消失泄密行为均有权提出和提示对方终止本行为，如因任何乙方的缘由给对方造成实际的损失，受损方可向过错方提出等价赔偿。 七、合同终止 本合同自签字之日起生效，直至本合同商定工程完毕，工程期顺延本合同无条件顺延，直至本工程完毕。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式_份，双方各持_份，双方签字盖章后生效。 甲方（章）_乙方（章）_ 身份证号码：_身份证号码：_ 签订地点：_ 签订时间：_年_月_日 工程居间合同 篇4 甲方(居间人)： 地址： 联系方式： 乙方(托付人)： 地址： 联系方式： 甲、乙双方依据中华人民共和国合同法，依公平、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议： 一、托付事项 1、甲方承受乙方的托付，负责就 工程(以下简称“该工程工程”)，向乙方供应关于该工程工程的重要信息，引荐乙方和该工程的招标单位洽谈，帮助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该。 2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项 乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方供应的信息，或为乙方供应的联络、帮助、撮合等效劳的，均视为托付事项未完成。 二、居间期限 从 年 月 日至 年 月 日。 三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间酬劳为 工程签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。 2、居间胜利后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间酬劳的50%，并在收到其次笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间酬劳。 3、乙方应以 的方式支付居间酬劳。 四、居间活动费用的担当 居间活动费用是指甲方为完成托付事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付 作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间酬劳中扣除;居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。 五、双方的权利和义务 1、甲方向乙方供应有关该工程工程的信息，并保证其供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。 2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间酬劳及居间活动费用。 3、居间胜利的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐秘，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所猎取的对方的商业隐秘，实施对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方担当相应的法律责任。 七、合同变更、解除和终止 1、经双方协商全都，可以变更或解除本协议。 2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的，本合同终止。 3、因不行抗力等导致本合同目的不能实现的，本合同终止。 八、违约责任 1、甲方未按本合同的商定履行其义务，隐瞒与订立合同有关的重要事实或供应虚假状况的，应向乙方支付违约金人民币 元(大写 圆整)。 2、乙方未按合同的商定向甲方支付居间酬劳或居间活动费用的，乙方应当按日以逾期未付金额的 向甲方支付相关的违约金。 3、乙方不得隐瞒或供应虚假的施工合同金额，否则须按施工合同实际金额的 向甲方支付违约金。 4、本合同生效后，任意一方单方解除本合同的，应向对方支付违约金 。在前述违约金支付完成后，双方应连续履行本合同 九、争议解决方式 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决，协商不能达成全都的，双方应提请北京仲裁委员会根据该会仲裁规章进展仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 十、其他事项 1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：(盖章)： 法定代表人或授权签字人： 年 月 日 乙方：(盖章)： 年 月 日 法定代表人或授权签字人： 工程居间合同 篇5 甲方（托付人）：_ 乙方（居间人）：_ 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付，负责就_省_工程工程（以下称该工程工程），引荐甲方和该工程的建立单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立单位签订该工程工程的专业承包施工合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。甲方与建立单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等效劳的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建立单位供给材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察， 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约_百万元。 3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建立单位所签订施工合同的组成局部。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而患病的损失。 4、乙方应保证该工程工程真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。 5、乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建立单位的关系。 6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建立单位进展合同谈判。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建立单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的_%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间费用为工程施工合同金额的_%。 2、居间胜利后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付_元整；在正常施工的两个月内，应支付_；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开头，依据甲方每月取得的验工计价款，按_%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用（或甲方同意担当_差_等_费用）。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付_元违约金；假如违约金缺乏以补偿甲因此而患病的损失，乙方应负责赔偿。 七、合同终止 1、本合同签字生效后， 假如至_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式_份，双方各持_份，双方签字盖章后生效。 甲方（章）_乙方（章）_ 身份证号码：_身份证号码：_ 签订地点：_ 签订时间：_年_月_日