建设工程承包施工合同范本(标准版).docx

本资料为word版可修改、可编辑 建设工程承包施工合同范本标准版合同协议书甲 方：*公司或个人 乙 方：*公司或个人 签订日期： *年*月*日 签订地点：*省*市*地 建设工程承包施工合同范本 发包方：_ 承包方：_ 根据民法典和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 (1)工程概况 工程名称：_; 工程地点：_; 工程计划批准单位及文号：_; 工程范围和内容：全部工程建筑面积_平方米。 (2)工程期限 本工程合同总工期为_天。 本工程开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。 (3)工程合同总价 本工程合同总价为人民币_元。 (4)材料、设备供应 本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方商定按附件第_办理; 材料、设备供应范围的划分和检验; 材料价差及实物价格的结算; (5)工程质量和检查验收 (6)施工设计变更 (7)双方负责事项 (8)工程价款的支付与结算 (9)违约责任与奖励规定 (10)争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。 (11)特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。 (12)附那么其他本合同未言明事项，一律按民法典和建筑安装工程承包合同条例规定执行。 本合同正本_份，其中发包方执_份，承包方执_份，副本_份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。 发包方_(盖章) 承包方_(盖章) 鉴(公)证意见_ 地 址：_ 经办人：_ 法定代表人(签名)：_ 鉴(公)证机关(章) 委托代理人(签名)：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 帐 号：_ 帐 号：_ 电 话：_ 电 话：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ 签约日期：_ 签约地点：_ 第6页，共6页