关于居间合同范文汇编七篇.docx

关于居间合同范文汇编七篇 合同编号： 托付人： 签订地点： 居间人： 签订时间： 第一条 托付事务及详细要求： 。 其次条 居间期限：从 年 月 日至 年 月 日。 第三条 托付人(是/否)允许居间人把托付事务转托付给第三人处理。 第四条 居间人应当就托付事务处理状况向托付人照实报告。 第五条 酬劳及支付方式、期限：居间人促成合同成立的，酬劳为： ，支付时间及方式为： 。未促成合同成立的，居间人不得要求支付酬劳。 第六条 居间费用及支付方式：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担。未促成合同成立的，托付人应向居间人支付必要费用如下： ，支付方式为： 。 第七条 本合同解除的条件： 。 第八条 托付人违约责任： 。 居间人违约责任： 。 第九条 合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决。协商或调解不成的，按以下第种方式解决：(只能选择一种) (一)提交 仲裁委员会仲裁。 (二)依法向 人民法院起诉。 第十条 其他商定事项： 。 北京市工商行政治理局制定 居间合同 篇2 甲方(托付人): 身份证号码: 联系地址: 联系电话: 乙方(居间人) 身份证号码: 联系地址: 联系电话: 甲乙双方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法经双方充分协商。依公平自愿，等价有偿的原则，达成如下协议。 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付负责就石家庄至济南高铁往反运输土石方工程工程(以下称该工程工程)引荐，运输单位和甲方洽谈，向运输单位供应该工程工程的信息，并促成运输单位与甲方签订该工程工程承包实施合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条例所全部托付事项，运输单位与甲方签订书面的工程施工合同，乙方仅为运输单位供应信息，或为甲方供应联络帮助，撮合等效劳，均视为托付事项完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向运输单位供应有关该工程工程的信息，乙方有义务帮助运输单位对该工程工程进展实地考察。 2、乙方承诺向运输单位供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。 三、运输方的义务 1、运输单位负责供应营业执照等相关材料，负责和进展合同谈判。 2、假如居间胜利，则由运输单位全面履行和甲方所签订的专业施工合同，运输单位所履行施工合同而产生的权力和义务，与乙方无关。 3、假如居间胜利，则甲方应按本合同商定向乙方支付居间酬劳，假如未按时支付则逾期每日按未支付居间酬劳的10%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间、和支付方式 1、甲方承诺每车每吨公里土石方向乙方支付()元，作为居间费。 2、每天居间费的计算方法:每天居间费=每车每趟每吨每公里每吨的居间费/天*每车总趟数/天*车辆总数。 3、居间费的支付时间为:运输单位每辆车来回一次由甲方向乙方支付一次。 4、甲方可以转账或现金支付。 五、运输单位在该工程供应的车辆最终以运输单位实际在该工程上供应的总的车辆为主。 六、本协议所述工程的工期为运输单位与甲方签订的拉土石方施工合同的期限为准，假如运输单位与甲方签订的合同需要续签合同期限的，本合同有效期限同步连续到运输单位与甲方彻底不再有业务关系时，该协议终止。 七、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。 2、双方不得以其在居间过程中获得的商业隐秘作出不利于对方的行为，否则有权要求对方担当违约责任。 八、争议解决方式 假如发生协议争议，双方协商解决。协商不成，双方同意提交协议签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本协议托付事项进展转托付。 2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方: 法定代表人: 乙方: 协议签订日:年月日 协议签订地: 居间合同 篇3 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法其次十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定，经双方协商全都，订立条款，共同遵照执行。 施工承包方： 居间人： 工程名称： 工程总价： 施工地点： 一、 托付人与建立方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程的总造价支付 给居间人作为酬金。 二、 居间酬金付款方式分三交性付清，详细方式(承包方第一次拨款时给付中间费15%,其次次拨款付中间费60%，第三次全部付清中间费)。 三、 居间人促成托付方与建立方或承包方合同成立的托付，应当根据商定支付酬金。 四、 如托付人不按时支付酬金给居间人间，居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，居间人也有权托付业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。 五、 本居间酬金不担当交纳税金等一切费用。 六、 本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕后自动失效。 注：1、该托付人托付以上居间人联系取得本工程工程。 2、居间酬金以现金或转账支付。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 居间合同 篇4 甲方(房屋全部权人)： 代理人： 乙方(买受人)： 代理人： 丙方(居间人)：江西鼎信房地产询问评估有限公司 依据国家有关房地产交易法规,甲、乙、丙三方在公平、自愿、协商全都的根底上,就房屋买卖及居间事宜达成如下协议： 第一条 权属状况： 甲方自愿将以下房屋(下称该房)出售给乙方，并承诺确保该房的权属明晰，无任何产权、债务纠纷及其他遗留问题，确保产权证的真实性、合法性与可售性，并已征得房屋共有权人全都同意出售该房，该房根本状况为： 1、房屋全部权人 ，产权证号 。 2、房屋坐落于 ，建筑面积： 平方米，建筑年月 ，房屋用途 ，层次/层数 ，以上指标均以房屋全部权证登记为准。 3、附属用房(车库、杂间)建筑面积 平方米。仅有使用权 有权属证明。 4、配套设施、室内装修及家电家具清单：水电气闭路电视(含机顶盒)设施均已开户，并能正常使用; 5、甲方保证已照实陈述该房权属状况、配套设施、室内装修和其他相关内容，乙方对该房现状已进展了实地查验无异议，且对上述状况作了充分了解，自愿购置该房产。 其次条 房屋价款： 甲乙双方商定房屋及其附属用房、附属装修、配套设施、家电家具的成交总价为￥ 元，大写(人民币)： 佰 拾 万 仟 佰 拾 1 元整。 第三条 购房定金： 签订本合同时乙方须支付购房定金￥ 元，大写(人民币)： 拾 万 仟 佰 拾 元整，该定金由 方代为保管，用于冲抵房款、冲抵过户等费用。 第四条 付款方式 ：乙方选择以下第( )种付款方式 1、一次性付款 、签订本合同后甲方须将(房屋全部权证、共有权证、契证、土地使用权证、商品房买卖合同、购房发票)等交易资料原件交丙方保管。 、甲乙双方商定于 年 月 日前伴同丙方一起到房产登记部门办理产权过户手续，过户之前乙方须将成交总价款转入丙方指定的银行账户，待产权过户手续办理完毕当日由丙方转付收到的房款￥ 元给甲方。 2、银行按揭贷款付款： 、签订本合同后甲方须将(房屋全部权证、共有权证、契证、土地使用权证、商品房买卖合同、购房发票)等交易资料原件交付丙方保管。 、甲、乙双方须于 年 月 日前将银行按揭所需资料(甲、乙方夫妻双方的身份证、户口本、结婚证等复印件、乙方夫妻双方收入证明原件、银行流水账单及其他相关证件)交至银行，并在银行通知的时间内协作银行办理贷款审批和产权过户手续。任何一方拖延交付材料、延迟办理过户时间超过10天，则视为其根本性违约，另外一方可主见解除合同并追究其违约责任。 、首付款由乙方于 年 月 日前划入银行指定的账户，按揭款由银行直接转至甲方帐户，按揭款金额以银行审批的额度为准，照实际审批数额缺乏乙方申请的额度，乙方应在房产交易过户之日前将差额补足给甲方，否则甲方有权不予协作过户。 3、公积金贷款付款： 、签订本合同后甲方须将(房屋全部权证、共有权证、契证、土地使用权证、商品房买卖合同、购房发票等)交易资料原件交付丙方保管。 、甲乙双方商定于 年 月 日办理该房产权过户手续，乙方须于过户之前将首付款￥ 元转入丙方指定的银行帐户。产权过户手续完成，由丙方转付此首付款给甲方，剩余房款于乙方公积金贷款到账当天转至甲方。 、乙方必需确保自己有公积金贷款的资格，公积金贷款金额以公积金中心审批额度为准，照实际审批数额缺乏乙方申请的额度，乙方应在公积金贷款到账当天将差额补足给甲方，否则甲方有权不予交房。 第五条 房产交易税费的负担 ： 1、房屋产权过户所产生的全部交易税、费由 方担当;若甲方原购房时未交房屋相关税、费，则由甲方负责补交;甲方不能供应原始购房发票须补交的税、费由 方担当; 2、有土地使用证的，土地证过户税、费由乙方担当; 3、有土地证但本次交易时甲方土地证尚未办妥，则办理甲方土地证所需税、费由 甲方担当，过户给乙方时税、费用由乙方担当; 第六条 产权过户、贷款手续的办理及费用负担： 1、本次交易产权过户手续由 方负责办理; 2、若该房过户前需注销抵押、办理提前还贷手续，则还贷所需资金由 方支付，缺乏局部由 方支付。此款于银行审批通过后支付。 3、甲乙双方接到银行通知办理面谈、产权过户手续之日起 天内甲、乙双方必需协作办理，否则视为其悔约。 4、产权证办理完后，乙方必需按银行通知的时间 2 天内准时到场办理抵押登记和贷款手续。否则，守约方有权追究违约方责任。 5、抵押登记费、评估费及贷款所需其他费用由乙方担当。 6、自甲、乙双方办理完产权过户签字手续之日起 20 个工作日内丙方必需帮助办理好乙方的产权证书。若因甲、乙双方或任何一方缘由导致不能如期完成的，丙方不担当责任。 第七条 交房商定 1、甲方承诺( )时交房给乙方，逾期按本合同商定的总房价0.1%/天支付违约金;逾期交房超过15天视为甲方根本性违约，乙方可解除合同，并要求甲方返还全部房款、过户费用及担当总房价20%的违约金。 2、甲方在收到第一笔款时须留存￥ 元作为水、电、气、闭路、房屋修理基金、物业治理等过户的押金，于甲方办理完交房手续及水、电、气、闭、卫生费、物管费清算后，将余款退还甲方。 3、甲方应根据本合同商定的装修、设备及家具等交房给乙方，不得在交房前损坏、撤除及搬走相关装修、设施、家具，否则甲方须支付乙方等额赔偿金。 4、交房前产生的与该房屋相关的一切债权债务由甲方负责，交房后产生的与该房屋有关的一切债权债务由乙方负责。 第八条 丙方中介效劳的内容及佣金标准 1、丙方向甲乙双方供应的中介效劳内容：向甲乙双方供应订立房屋买卖居间合同的时机、帮助成交。 2、丙方向甲乙双方供应中介效劳向双方收取的中介佣金标准：甲方支付￥ 元，于收到第一笔房款时一次性支付;乙方支付￥ 元，于签订本合同时一次性支付，如甲、乙双方或其中一方违约造本钱合同无法履行，丙方中介佣金按总房价的2%收取，由违约方全额支付。不管任何一方违约，丙方的佣金都可从定金中优先扣除。 第九条 丙方代办效劳的内容及代办费标准 乙方托付丙方代为办理：房屋全部权证过户手续、国有土地使用证过户手续，( )，丙方向乙方收取的代办费标准为￥ 元。 第十条 违约责任： 1、乙方应向银行供应真实的贷款人个人资料，并确保贷款人具备贷款的条件，如因贷款人不符合贷款条件或因银行政策变化而导致贷款不成，则乙方应改贷款方式改为一次性付款，过户及付房款时间为：从乙方获知不具备贷款资格之日或银行政策变化之日起 天内付清全款，逾期按合同商定的总房价的0.1%/天收取违约金归甲方所 。本合同采纳第 种方式。 2、本合同签订后，乙方应按本合同商定的时间支付房款，逾期由乙方按逾期支付金额的0.1%/天支付违约金归甲方全部，逾期超过15天甲方有权解除合同并没收乙方已付定金。 3、甲方违约须双倍赔偿乙方购房定金并全额支付丙方中介佣金，乙方违约则定金不予归还，归甲方全部并全额支付丙方中介佣金。 4、本合同签订后，在甲乙双方准时协作及供应的相关证件资料齐备的状况下，丙方须按相关部门公示的办理时限准时完成相关手续。除不行抗力、政策性因素和其它不行预知的因素外，丙方未按商定的时间办理完手续，乙方有权要求退还代办费。若因甲、乙双方或任何一方缘由导致不能如期完成的，丙方不担当责任。 5、甲乙双方未与丙方结清中介佣金及代办费用，双方同意丙方有权留置甲方的售房款或乙方购置房屋的房屋全部权证。 第十条 本合同如发生纠纷,甲、乙双方应友好协商解决,不能协商解决时即提请仲裁 机构或章贡区人民法院判决。 第十一条 本合同已由甲乙双方认真阅读，甲乙双方对合同内容无异议。 第十二条 其他商定事项： 第十二条 本合同自签订之日起生效，壹式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，付款方式为公积金或银行按揭贷款支付的银行另行留存壹份，具同等法律效力。 甲方(签名)： 乙方(签名)： 丙方(盖章)： 代理人： 代理人： 店 长： 地 址： 地 址： 地址：章贡区安康路23-11号 年 月 日 居间合同 篇5 甲方（托付人）： 乙方（受托人）： 甲乙方为了发挥双方的”优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依照公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 乙方承受甲方托付，负责就工程工程，土方工程量约200万m3。引荐甲方和该工程的总包单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立单位签订该工程工程的专业承包施工合同。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息，乙方有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和进展合同谈判。 2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则逾期每日按未支付居间酬劳的10%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程单价：土方为壹拾肆零伍角每方；石方为贰拾壹元每方。 2、居间酬劳在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后月内付清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、如托付人不按时或不支付酬劳给受托付人时，受托付人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，托付人不行抗辩。 六、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。 甲方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 居间合同 篇6 公司地址： 居间方：XX地产经纪有限公司 地址： 居间方受托付方托付，双方就居间方向托付方供应有关居间效劳、参谋效劳等事项，经协商全都，签订本合同。 第一条：合同标的物 居间方向托付方供应土地的转让。 其次条：居间方义务 1、居间方应积极仔细地把托付方介绍给工程业主，并准时沟通状况。 2、居间方帮助托付方做好该宗土地工程的前期投资筹划及沟通工作。 3、居间方应积极努力做好居间介绍，协调有关冲突，促成托付方与工程业主方签订合资或转让合同。 4、居间方应帮助工程当事人做好有关部门对工程的技术指标的审批工作，促成工程胜利签约。 第三条：托付方义务 托付方承诺一旦本工程业主与托付方签订工程合资或转让合同，并实际支付土地款项后，托付方即应担当向居间方支付效劳费的义务。 第四条：居间效劳费 1、居间效劳费的标准： 托付方与投资方签订的针对本工程整体合资或转让合同总金额(不管何种形式)的(居间方开具正式合法)。 2、居间效劳费的支付方法： 托付方与工程业主签订合资或工程转让合同，并实际支付土地款项后(包括定金)，居间费按该合同签订的详细价格和付款进度同比例支付。 第五条：诚信原则 1、假如托付方与投资方在本合同托付期内，未能达成合作协议，没有征得居间方的书面同意，托付方不应再与该投资方进展协商并签订合作协议，否则居间方有权恳求托付方按本合同 第四条支付效劳费。 2、假如托付方以相关企业或在重庆当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与(土地工程的业主单位)签订本合同标的物的转让合同，居间方有权恳求托付方按本合同 第四条支付效劳费。 3、本合同的有效期(托付期)为180天(自本合同签字生效之日起计算)。居间方在此期间必需积极推动本工程业主与托付方进展实质性洽谈，并帮助托付方和本工程业主达成实质性成交合同。 4、托付期内托付方未能与工程业主方达成协议时，托付方将不支付居间方任何费用。 5、居间方必需供应真实有效的信息给托付方，如在谈判过程中，托付方发觉居间方供应的居间信息中有虚假或不真实的信息时，托付方有权向居间方索取本合同标的物最低成交总金额的居间效劳费标准版0%的赔偿。 第六条：合同成立及修改 本合同经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。 第七条：违约责任 违约责任按民法典有关条款执行。 本协议共贰页，一式两份，双方各执一份。 托付方： 居间方：XX地产经纪有限公司 法人代表或托付代理人 法人代表或托付代理人 签字或盖章： 签字或盖章： _日期：_日期 居间合同 篇7 发包方打算，将程发包给承包方施工，为确保双方权利和义务，经甲乙双方共同协商达成以下协议，以便双方共同遵照执行。 一、 工程名称： 二、 工程地点： 三、 工程承包内容：办公楼内木作天棚、门套、窗帘盒、窗套、踢脚线与铝质天棚、轻钢龙骨纸面石膏板、型龙骨矿棉板、标准门制安、执手锁、门吸及卫生间隔板撤除、安装，涉及班组的全部清洁按发包方要求进展去除，做到工完场清。 四、 工程承包方式：包全部人工单包方式。 五、工程结算方式：按木作天棚( 元)，门套( 元)，窗帘盒( 元)，窗套( 元)，踢脚线( 元)，铝质天棚( 元)，轻钢龙骨纸面石膏板( 元)，矿棉板( 元)，标准门制安( 元套)，执手锁( 元把)，门吸( 元个)，卫生间隔板撤除、安装( 元楼层)，付款方式按施工完成工程量的 %支付工程进度款，工程全部竣工经甲方验收合格后付清工程款。 六、工程开竣工时间：开工时间：_年_月_日，竣工时 间：_年_月_日，施工总日历天数： 天。 七、工程违约责任：承包方必需在本合同商定工期内保质按期完本钱工程全部施工内容，其中在施工中因天气和施工机具故障及其他任何缘由影响工期均由承包方自行调整施工人数，加班加点完成所耽搁的工期。发包方对施工工期概不顺延，均应由承包方负责。 八、工程安全施工责任：承包方必需根据建筑工程安全操作规程，组织工人施工，做好工人的39;安全教育工作，杜绝违章作业，在正常施工中所发生的一切伤亡事故，由发包方和承包方协商处理，如因违章作业而造成的伤亡事故则由承包方负责，发包方一概不予担当任何责任。 九、其它事宜：若承包方中途由于施工人员不到位，经发包方赐予限期完成施工任务警告后，承包方的人员仍未到位，拖延工期，发包方有权撤换承包方施工资格，承包方将无条件限期撤出施工现场。承包方所剩的工程款将用来支付发包方的损失。 十、本合同经甲乙双方签字后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，工程完工后本合同自动失效。 甲方 (签字)： 乙方 (签字)： _年_月_日