关于工程居间合同范文汇总9篇.docx

关于工程居间合同范文汇总9篇 甲方（托付人）： 营业执照注册号码： 乙方（居间人）：居间人姓名1、 XXX 身份证号码： 居间人姓名2、 XXX 身份证号码： 居间人姓名3、 XXX 身份证号码： 居间人姓名4、 XXX 身份证号码： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1.1乙方承受甲方托付，负责就 XXXXXXXXXXXXXX有限公司厂区建立工程工程(以下称该工程工程)，推举给甲方，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立单位和总包单位签订该工程工程的分包施工合同，取得施工权。 1.2“居间胜利”是指完本钱工程工程与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间效劳托付事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程工程前期工作的主要信息，并供应相关的业务询问效劳，开展对业主方和总承包方进展有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程重要信息的真实牢靠，最终促成甲方能够如约进场进展实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间效劳不胜利，甲方不予支付任何居间酬劳。 2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务，帮助甲方做好各项工程争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建立单位、总承包单位的关系。 三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续预备。 3.2假如居间胜利，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方上述所列的四位居间人分别根据本合同商定支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 依据中华人民共和国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订胜利，托付人应当按按商定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程承包工程合同，并顺当的按施工分包合同商定的时间、商定的内容开工后，收到工程预付款时本合同马上生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间效劳费： 4.1本工程居间费用为工程造价（剔除建立单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额 %（税后）作为酬金。甲方应无条件地根据事 先商定的效劳费标准，即工程签定的合同工程量 万元的%计 万元（税后），作为中介人的效劳酬劳。工程结算造价确认后，若有明显差异，最终一期居间效劳酬劳支付时进展相应调整。多还少补。 4.2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割 50 % 居间效劳费，计 万元；工程进展到根据合同工期一半时间即开工令签发开头计算为其次次兑付日，兑付其次笔25%的居间效劳费，计 万元；当工程完工验收后10天内兑现最终25%的居间效劳费，计 万元（按工程审结价进展调整后支付）。 4.3甲方根据以下支付分流表金额安排，可以现金或者银行本票形式进展分别支付。居间效劳费支付分流表： 五、特殊商定： 5.1甲方取得工程建立施工合同后，若恶意躲避或有意拖延支付，自愿承受以下处治，并放弃一切抗辩权利；居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，实行停顿工程施工等措施；本承诺书自动转为甲方公司欠居间人效劳费的欠条；追回应兑现的居间人效劳费并按该费用总额加收每天5滞纳金；按中介居间人效劳费总额的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方担当。 5.2居间效劳胜利完成后，在工程建立期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。 5.3本合同书为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响，具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次效劳所涉及的相关文件资料，都具有同等效力。 六、保密事项 6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。 6.2乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间酬劳。 七、合同终止 7.1本合同签字生效后，假如20xx年12月30日，乙方仍未完成居间任务 的，本合同自动终止。 7.2假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决；如协商不成，协商不成，双方同意提交工程合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。 九、其他事项 9.1本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。 9.2本合同双方签字盖章后生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或托付代理人： 居间人或托付代理人： 联系电话：联系电话： 合同签订地： 合同签订日期： 工程居间合同 篇2 居间效劳合同 甲方（施工方）： 乙方（居间方）： 甲、乙双方在自愿、公平、协商全都的根底上，就乙方为甲方供应居间效劳事宜，达成如下协议： 一、居间效劳事项： 1、乙方承受甲方托付，负责就 工程工程（以下称该工程工程），向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与 （总建立单位）签订该工程工程的承包施工合同。 2、“居间胜利”是指甲方与 （总建立单位）就该工程签订书面的工程承包施工合同。假如甲方跳过乙方，同乙方介绍的公司签署了另外标段的工程，也视同为乙方完成的居间效劳，甲方应按本合同规定向乙方支付居间效劳费。 二、甲方义务 1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和 （总建立单位）所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则逾期每日按未支付金额的 向乙方担当违约金。 三、乙方义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息，帮助甲方对该工程工程全面了解。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间酬劳为甲方工程承包施工合同金额的 %。 2、在甲方与乙方引荐的 （总建立单位）签订工程工程承包施工合同当日，甲方支付按合同总价的1%共计人民币 元给乙方。甲方进场后，在 （总建立单位）第一笔预付款5%到账之日起3日内支付居间费的50%，即人民币 元；其次笔预付款30%到账之日起3日内支付居间费的30%，即人民币 元；甲方在收到 （总建立单位）第三笔付款之日起3日内付清乙方剩余的20%居间费，即人民币 元。 3、甲方支付的全部款项中不包含应缴纳的税费。 4、甲方支付居间效劳费以 （转账或现金）方式支付。 五、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 六、争议解决方式 如发生合同争议，协商不成，双方同意由乙方所在地人民法院管辖。 七、其他 本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字或盖章后生效。 （特殊说明：请慎重考虑红色字体局部，依据详细状况以作修正。以上文本敬请参考，如有不全面之处，请结合实际状况再作增删。） 甲方（签章）： 乙方（签字）： 签订日期： 年月日 签订日期： 年月日 签订地点： 工程居间合同 篇3 发包方打算，将程发包给承包方施工，为确保双方权利和义务，经甲乙双方共同协商达成以下协议，以便双方共同遵照执行。 一、 工程名称： 二、 工程地点： 三、 工程承包内容：办公楼内木作天棚、门套、窗帘盒、窗套、踢脚线与铝质天棚、轻钢龙骨纸面石膏板、型龙骨矿棉板、标准门制安、执手锁、门吸及卫生间隔板撤除、安装，涉及班组的全部清洁按发包方要求进展去除，做到工完场清。 四、 工程承包方式：包全部人工单包方式。 五、工程结算方式：按木作天棚( 元)，门套( 元)，窗帘盒( 元)，窗套( 元)，踢脚线( 元)，铝质天棚( 元)，轻钢龙骨纸面石膏板( 元)，矿棉板( 元)，标准门制安( 元套)，执手锁( 元把)，门吸( 元个)，卫生间隔板撤除、安装( 元楼层)，付款方式按施工完成工程量的 %支付工程进度款，工程全部竣工经甲方验收合格后付清工程款。 六、工程开竣工时间：开工时间：_年_月_日，竣工时 间：_年_月_日，施工总日历天数： 天。 七、工程违约责任：承包方必需在本合同商定工期内保质按期完本钱工程全部施工内容，其中在施工中因天气和施工机具故障及其他任何缘由影响工期均由承包方自行调整施工人数，加班加点完成所耽搁的工期。发包方对施工工期概不顺延，均应由承包方负责。 八、工程安全施工责任：承包方必需根据建筑工程安全操作规程，组织工人施工，做好工人的39;安全教育工作，杜绝违章作业，在正常施工中所发生的一切伤亡事故，由发包方和承包方协商处理，如因违章作业而造成的伤亡事故则由承包方负责，发包方一概不予担当任何责任。 九、其它事宜：若承包方中途由于施工人员不到位，经发包方赐予限期完成施工任务警告后，承包方的人员仍未到位，拖延工期，发包方有权撤换承包方施工资格，承包方将无条件限期撤出施工现场。承包方所剩的工程款将用来支付发包方的损失。 十、本合同经甲乙双方签字后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，工程完工后本合同自动失效。 甲方 (签字)： 乙方 (签字)： _年_月_日 工程居间合同 篇4 托付人： 以下简称甲方 居间人：以下简称乙方 依据合同法相关居间条文，双方遵循资源共享、合作共赢，诚信自愿的原则就居间合作事项，经双方友好协商达本钱合同如下条款，以资各方共同遵照实行。 第一条 乙方向甲方以下简称设计方介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波以下简称开发商，开发的吉首市城区商住楼，该小区规划总用地近百亩，总建筑面积20多万平方，其中一期有9万多平方的建筑设计任务，甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意，故现托付乙方进展搭桥媒介效劳、促成该小区的设计合同成立；详细细节均在正式签订设计合同中表达。 其次条 酬劳计算： 居间人促成合同成立的居间酬劳效劳费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间酬劳效劳费。本酬劳包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。 笫三条 居间效劳费的支付 设计合同成立生效后，伴同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次，如此类推。 第四条 相关责任事项 1、甲方假如没有与开发商签订该工程设计合同的，甲方不需支付本酬劳效劳费；甲方如私自与开发商进展协商签订本工程设计合同或介绍给他方，无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间酬劳效劳费。 2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜，乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成马上视为完成甲方所托付事项，本合同即随之生效。 3、甲方向乙方承诺本工程设计合同成立后，保证不得以任何理由拒付或延付酬劳效劳费；如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保全，由此造成的后果均由甲方担当全部经济法律责任。 第五条 本合同自双方签字伴同建筑设计合同同步生效，本合同一式二份，双方各执一份。 托付人签字： 居间人签字： 年月日： 工程居间合同 篇5 居间合同 甲方（托付人）： 乙方（居间人）： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付，负责就 等工程，引荐甲方和该工程的建立单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立单位签订正式的建立施工合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条第1项的托付事项。甲方与建立单位未签订书面的建立施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等效劳的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程相关信息，并有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。 3、乙方在甲方参加招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务，帮助甲方中标并签订书面施工合同。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料，负责标书的编制。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建立单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。如甲方未准时支付，则应按未支付金额的日千分之一向乙方支付违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间酬劳由以下两项构成： （1）工程施工合同总金额的3，该局部的居间酬劳在甲方与建立单位签订书面的建立施工合同后7日内，由甲方先支付80%给乙方，剩余20%在甲方（或甲方的分包施工单位）第一次工程进场后7日内付清。 （2）鉴于该工程采纳的是政府与社会资本合作PPP模式，建立单位会以每期应支付工程回购款为基数按同期人民银行贷款年基准利率上浮 15 %支付给甲方利息，甲方同意在建立单位回购期间，该贷款基准利率的50%以及上浮的15 %局部均作为乙方的居间酬劳。该局部的居间酬劳按工程进度，在甲方每次收到建立单位支付的利息后7 日内支付给乙方，直至建立单位回购完成。每期利息的计算方式为：应付工程回购款×同期人民银行贷款年基准利率×期限×（50%+15%） 3、上述的施工合同总金额、回购款及利息、工程进度以甲方与建立单位签订的合同为准。 4、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。 六、保密事项 甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的.，本合同自动终止。 2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交乙方所在地法院解决 九、其他事项 1、本合同未尽事项，由双方另行签订补充合同。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：乙方：福建程华建立进展有限公司 法定代表人： 法定代表人： 合同签订日期： 工程居间合同 篇6 甲方(托付人)： 某某建筑公司 乙方(居间人)： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付，负责就*省*工程工程(以下称该工程工程)，引荐甲方和该工程的建立单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立单位签订该工程工程的专业承包施工合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。甲方与建立单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等效劳的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、 乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建立单位供给材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察， 2、 乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、 乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建立单位所签订施工合同的组成局部。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而患病的损失。 4、 乙方应保证该工程工程真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。 5、 乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建立单位的关系。 6、 乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建立单位进展合同谈判。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建立单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间费用为工程施工合同金额的*%。 2、居间胜利后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付*元整;在正常施工的两个月内，应支付*;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开头，依据甲方每月取得的验工计价款，按*%的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用(或甲方同意担当*差*等*费用)。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付 元违约金;假如违约金缺乏以补偿甲因此而患病的损失，乙方应负责赔偿。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人或托付代理人： 法定代表人或托付代理人： 合同签订地： 合同签订日： 工程居间合同 篇7 甲方（托付方）： 地址： 法人代表： 乙方（中介方）： 身份证号： 上述甲方（托付方）托付乙方（中介方）帮助甲方为其 进展承包建筑工程，达成居间合同如下： 一、居间事项： 承包建筑工程：乙方帮助甲方取得位于工程的工程施工权。 二、居间任务： 乙方为上述工程，向甲方供应信息、推介效劳，负责就 工程工程（以下称该工程工程），引荐甲方和该工程的开发单位直接洽谈，并利用自身的社会资源关系开展协调工作，以最终促成甲方与 开发商 签订该工程 工程的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间胜利。 依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订胜利，托付人应当按商定支付酬劳”的规定，甲方依法完成签订该工程承包工程合同，甲方同意按如下方式支付居间费： 1、当乙方帮助甲方，促成甲方与程工程的专业承包施工合同，甲方情愿支付乙方人民币 万元（税后）居间费； 2、付款时间：在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间胜利，甲方同时支付居间费 万元人民币，剩余的居间费用 。 3、付款方式：甲方须以转账的方式支付乙方费用，甲方通过银行转入乙方指定的账户上（乙方指定帐户为： 行 户名：），其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。 三、甲方责任和承诺： 本居间合同生效后为不行撤消、不行更改、无条件保证兑现。与 甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会 成员致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始 终有效。乙方促成甲方和 何理由单方面终止与乙方的居间（托付）关系，不得私自或另行托付 其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进展工程承包相关事项；如有上述状况发生，视为乙方完成代理托付，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币 万元整（税后），作为对乙方的补偿；并同 意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。如此次乙方为甲方介绍的施工总承包合同不胜利，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包商任何人接触；如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为胜利，甲方同意无条件支付 乙方中介费人民币 万元正（税后），作为对乙方的补偿；并同意 对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。 四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。 五、本合同式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。 六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。 七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方肯定或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司 等。 甲方： 乙方： 法人代表签章： 签名： 日期： 日期： 工程居间合同 篇8 甲方（托付人）: 联系地址： 联系电话： 乙方（居间人）： 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、 托付事项 1、 乙方承受甲方托付，负责（）省（ ）工程工程（以下称该工程工程），引荐甲方和工程的建立单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程工程的重要资料与信息，并最终促成甲方与（）签订该工程工程的专业承包施工合同。 2、 “居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项（甲方与建立单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等效劳的，均视为托付事项未完成）。 二、 乙方的义务 1、 乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息，乙方有义务帮助甲方对该工程工程的进展实地考察。 2、 乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建立单位的关系。 三、 甲方义务 1、 甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建立单位进展合同谈判。 2、 假如居间胜利，则由甲方全面履行和建立单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关 3、 4、 假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。 甲方如不履行本合同的承诺，乙方可凭承诺向本合同签订地的人民法院起诉执行。乙方向甲方追索欠款期间所发生的一切费用，经法院确认均由甲方担当相关的法律违约责任。 四、 居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、居间胜利后，甲方同意按总工程量百分之(税后)，进场施工预付人民币元给乙方，其余按甲方收到工程进度款时按工程量的百分之支付给乙方，直到工程完工为止。 3、 甲方可以转账或现金的方式支付。 五、 居间费用的担当 居间费用是指乙方完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用（或甲方同意担当局部费用）。 六、 保密事项 1、 甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 七、 合同相关义务 1、经甲乙双方协商同意。由乙方代表甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方代表 无关。 2、 假如居间胜利，本次工程交易过程所涉及的相关原件一样具有同等的法 律效力。 3、 本合同完全履行完毕后终止。 八、 争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、 其它事项 1、 2、 甲方：（盖章）乙方（盖章）： 法定代表人或托付代理人： 法定代表人或托付代理人： 合同签订地： 合同签订日： 甲乙双方不得将本合同托付事项进展转托付。 本合同一式叁份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。 工程居间合同 篇9 甲方：代表签字： 乙方：代表签字： 甲乙双方充分发挥各自优势，依据中华人民共和国合同法经友好协商，依照公平互利的原则，达成如下协议。 一、托付事项： 1、乙方引见本合同中的甲方与 直接洽谈，向甲方供应该工程的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该工程的运输合同。 2、居间胜利：是指甲方与 签订的书面的合同胜利。 二、乙方义务： 乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的相关信息真实有效，如到达现场无法签订合同胜利，将有乙方担当甲方的来回费用。 三、甲方义务 甲方供应营业执照及资质证书等相关资料，负责和 进展合同谈判。假如居间胜利，则有甲方全面履行和 所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。 假如居间胜利，甲方应向乙方一次性支付居间酬劳，假如未准时支付居间酬劳，则逾期每日居间酬劳的1%向乙方支付违约金。 四、居间酬劳的支付方法及支付时间： 1、根据 第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间酬劳3000万元。 2、采纳现金方式支付。 五、保密事项； 甲乙双方应充分保守本协议所涉及的 商业隐秘，双方不得以其在区间过程中获得的 商业隐秘做出不利于对方的行为，否则有权要求对方担当违约责任。 六、居间终止 ，支付居间酬劳后，本合同终止。 七、争议解决方案 如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。 八、其他事项 未经双方同意，任何一方不得将本合同托付事项转托付。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日