2023年监理工程师之合同管理高分通关题库.docx

2023年监理工程师之合同管理高分通关题库单选题（共80题）1、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程 施工合同（示范文本）对办理施工环保许可的规定是0。A.承包人按规定办理有关手续,B.承包人按规定办理有关手续,C.发包人按规定办理有关手续,D.发包人按规定办理有关手续, 发包人承担由此发生的费用 承包人承担由此发生的费用 发包人承担由此发生的费用 承包人承担由此发生的费用【答案】A2、下列关于定标的说法，正确的是 （）A.确定中标人的权力归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】B3、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在（）前不能合理预见 到的风险，归业主承担。A.合同签字日【答案】A25、有关保证的表述中，说法不正确的是（）oA.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷项目的，国家机关可 以作为保证人B.一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时, 由保证人承担责任的保证C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行 债务的，债权人只能要求债务人履行债务D. 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期 届满之日起6个月【答案】C26、关于经评审的最低投标价法的说法，不正确的有（）。A.该方法适用于具有通用技术、性能标准的项目评标B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在详细评审阶段C.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价D.投标人不得低于成本的价格报价【答案】B27、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法， 错误的是（）oA.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付 分解表做出相应的调整，并报监理人批复C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的 相应金额D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金【答案】A28、虽然项目总承包模式设计和施工过程中，发包人也聘请监理人 （或发包人代表），但由于设计方案和质量标准均出自（）,监理人 对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模 式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。A.监理人B.勘察人C.承包人D.发包人【答案】C29、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）o【相关知 识点新教材已删除】A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A30、委托监理合同法律关系的客体是（）。A.监理工程B.监理服务C.监理规划D.监理投标方案【答案】B31、根据FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于0。A.合同价格内的暂列金额B.预留的部分工程预付款C.业主的履约保证金D.预留承包商的部分应得工程款【答案】D32、根据九部委发布的标准施工招标文件规定，建筑工程一切 险的投保人应当是（）oA.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】B33、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款, 承包人的施工安全责任是（）oA.执行监理人编制的施工安全措施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】C34、根据FIDIC施工合同条件，同时在现场施工的两个承包商出 现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业 顺序的指令。工程师发布该指令的依据是。的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【答案】B 35、根据标准施工合同下列不属于发包人的义务的是（）。A.完成施工场地的征用.拆迁B.提供地下管线资料C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权D.编制施工组织设计【答案】D36、根据标准施工招标文件，“投标人须知前附表”的目的是()o(新教材删除该知识点，题目仅供参考)A.列明“通用合同条款”B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜C.明确“投标人须知”的修改内容D.判明评标的方法和因素【答案】 B37、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时 后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间, 也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送 交工程师。关于该事件的说法，正确的是()A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【答案】B38、机电产品采购国际竞争性招标文件中关于合同的内容包括第 二册中的（）oA.合同专用条款B.合同通用条款C.合同格式D.违约责任【答案】A39、抵押与质押的区别主要在于（）。A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权【答案】C40、ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做 出的决定记录在案，并将记录发给（）。A.雇主B.承包商C.分包商D.工程师【答案】 B41、根据标准设计施工总承包招标文件，承包人文件中最主要的 文件是（）oA.设计文件B.施工组织设计C.价格清单D.承包人建议书【答案】 A42、FIDIC系列中，施工合同条件中，承包商可在其认为工程即 将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请 接收证书的通知。A. 714B. 2872【答案】B43、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履 行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是A.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方 承担D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】 A44、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）oA.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所【答案】 B45、根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合 同设备交货后（）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届 满后（）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。 A. 7日，3日B.28日，3日3个月，7日C. 6个月，7日【答案】 D46、根据机电产品采购国际竞争性招标文件，下列合同责任中, 属于设备采购合同伴随服务的是（）oA.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【答案】 A47、采用综合评估法评标时，应根据投标人报价和（）计算投 标报价偏差率。A.投标限价B.评标基准价C.最低评标价D.投标平均价【答案】 B48、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需 要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响 按对（）最有利的解释进行计价。A.业主B.承包商C.工程师D.善意第三方【答案】 B49、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业 协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在 谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后, 通知丙施工企业将单独投标。根据合同法，下列关于甲施工企业 上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提【答案】 C50、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下 列表述中不正确的是()。A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费 用B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换B.下达开工令C.基准日D.风险事件发生日【答案】 C4、标准施工招标文件中关于最终结清证书说法不正确的有()。 A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发 包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人B.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经 发包人签认的最终结清证书C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支 付承包人的价款视为已经发包人同意D.结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利，同时 也不再承担保修的义务【答案】 D5、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同, 合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付 承建其工程的施工单位。这种情况属于合同法规定的合同履行 中的()A.债权转让B.合同变更D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失【答案】C51、法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。A.主要经营场所所在地B.主要合同履行地C.主要办事机构所在地D.董事长的户口所在地【答案】C52、根据建设工程委托监理合同（示范文本）下列情形中，监 理人可获得经济奖励的是（）。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中末发生安全事故C.委托人采用监理人的建议戒少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【答案】C53、关于24 h回顾法的优点描述错误的是（）oA.所用时间短，应答者不需要较高文化B.能得到个体的膳食营养素摄入状况，便于与其他相关因素进行分 析比较C.调查员不需要严格培训D.其结果对于人群营养状况分析非常有价值【答案】C54、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()A.衡量法B.理论换算法C.经验鉴别法D.物理试验【答案】A55、某招标项目，招标人在原定投标截止日前10天发出最后一份书 面答疑文件，则此时投标截止时间至少应延长()天。A. 510B. 1520【答案】A56、某施工项目监理人发出的开工通知注明的开工日期为2月1 日。承包人因主要施工机械未到场，导致工程实际在2月5日开 始动工。12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报 告，工程于12月20日竣工验收合格。则承包人的施工期为。 A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】A57、建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技 术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）oA. 1/21/3B. 2/33/4【答案】c58、在NEC合同文本中，目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约 定合同的目标成本的情况C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够 充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】B59、关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是（）。A.自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力B.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人C.自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体D.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和 民事行为能力【答案】C60、（2014年真题）根据标准施工招标文件，评标委员会发现投 标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）oA.视投标书不符合评审标准，否决其投标B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审【答案】B61、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）oA.提前竣工的，保险责任自行终止B.工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工C.工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任D.工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对 保险期间的约定【答案】B62、与招标方式选择材料供应商相比，采用直接询价方式选择材料 供应商的特点是()。A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争C.程序复杂、工作量大、周期长D.存在较大的主观性和随意性【答案】D63、根据标准材料采购招标文件相关规定，招标条件应写明()0A.建设地点B.招标条件C.建设工期D.本次招标采购材料的名称【答案】64、ECC合同中，主要选项条款中的（）适用于签订合同时价 格已经确定的合同。A.标价合同B.目标合同C.补偿合同D.管理合同【答案】A65、（2020年真题）根据标准施工招标文件，关于暂估价的说法, 正确的是（）oA.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格 的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供【答案】C66、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必 然发生的价格，称之为（）。A.暂估价B.暂列金额c.合同价格D.签约合同价【答案】A67、（2009年真题）施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工 程开始施工，合同中没有规定承包人有配合安装的义务。监理人为 避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人 的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延【答案】A68、关于合同鉴证的说法，正确的是（）A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【答案】D 69、某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D70、菌落总数是（）的指标。A.食品腐败变质B.食品清洁状态C.肠道致病菌污染D.食品被粪便污染【答案】B71、根据招标投标法，应由（）确定中标人。A.招标人B.招标代理机构C.评标委员会D.招标投标监督机构【答案】A 72、机电产品采购国际竞争性招标文件中关于合同的内容包括）册。A. 一B.两C.三D.四【答案】 B73、最高额抵押权设立前已经存在的债权，（）oA.可以直接转入最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围D.不得转入最高额抵押担保的债权范围【答案】B74、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D75、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人 是（）oA.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商【答案】C76、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定 履行义务的期限为（）。A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束B.从签订合同日起，至完成施工义务C.从工程开工日起，至完成保修义务D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止【答案】D77、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度 滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到 工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列 关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任c.债务转移D.合同转让【答案】A6、下列不能作为质押担保的是（）。A.生产设备B.应收账款C.正在建造的建筑物D.存款单【答案】C7、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。A.提前支付B.竣工后一次支付C.确认后一次支付D.与工程进度款同期支付【答案】D8、标准施工招标资格预审文件的主要内容不包括（）。A.资格预审公告B.申请人须知D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】 C78、根据标准施工合同，关于“暂列金额”的说法，正确的是()oA.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】 C79、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽, 后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认 该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法 中，正确的是()。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】 D 80、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是()oA.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将 开箱检验的时间和地点通知卖方【答案】D多选题（共40题）1、代理的种类包括（）oA.委托代理B.法定代理C.无权代理D.指定代理E.分销代理【答案】AB2、根据标准施工招标文件中的通用合同条款，施工合同履行期 间，属于变更范围的有（）oA.承包人投入施工设备的数量超过了投标文件承诺的数量B.为完成工程需要追加的额外工作C.改变合同中任何一项工作的施工时间D.改变合同中任何一项工作的质量特性E.承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施【答案】BCD3、根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审核签证的工 程进度款支付报表中，应包括的内容有()。A.经工程师计量的合格工程的工程款额B.完成变更工程的款额C.作为保留金本期应扣的款额D.承包商需支付给分包商的款额E.本期经工程师批准的索赔款额【答案】BC4、下列关于材料采购合同中，包装、标记、运输和交付的说法中， 正确的是()。A.买方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地 及在施工场地保管的需要B.卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料 数量等预通知买方C.在合同材料启运后48小时之内正式通知买方D.买方签发收货清单不代表对合同材料的接受E.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换【答案】BD 5、在保险期间内，被保险人因()造成身故或者残疾的，保险人不 承担给付保险金责任。A.挑衅斗殴B.药物过敏C.在施工指定的生活区域内遭受意外伤害D.回家探亲失踪而被法院宣告死亡E.酒后驾驶遭受意外伤害【答案】ABD6、根据标准施工合同，关于暂估价的说法，正确的有。A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施B.暂估价是签约合同价的组成部分C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E.暂估价金额由监理人控制使用【答案】ABD7、根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人签署的 质量保修书的主要内容应包括()。A.工程质量保修范围B.质量保修期限C.保修金数额D.发包人的保修通知书格式E.施工质量责任的保修金扣留方式【答案】AB8、下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）oA.工程所有人对全部工程签发完工验收证书B.承包人撤出施工现场C.工程所有人实际占用全部工程D.工程保修期满E.工程合理使用期满【答案】AC9、设计施工阶段总承包合同履行过程中，承包人可以同时获得工期、 费用与利润补偿的情形包括（）。A.未能按时提供文件B.发包人要求提前交货C.发包人原因指示的暂停工作D.发包人提供的材料、设备不符合要求E.重新试验表明材料、设备、工程质量合格【答案】AC10、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，发包人要求监理人投保的险种有（）oA.第三者责任险B.监理职业责任险C.工伤保险D.人身意外伤害保险E.建筑工程一切险【答案】CD1U （2018年真题）根据标准施工合同，关于监理人地位的说法,正确的有（）oA.监理人是受发包人委托的发包人代表B.监理人是受发包人聘请的管理人C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织【答案】B12、（2015年真题）根据标准施工合同，保险的正确处理方式有（）oA.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【答案】ACD 13、在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项 目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有（）A.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金B.完成勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费C.完成勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额50%的勘察 费D.完成勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费E.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘 察费【答案】 AD14、根据标准施工合同，以下属于承包人的义务的有（）oA.施工现场的征用B.施工现场内的交通道路C.环境保护措施计划D.编制施工实施计划E.现场外的道路通行权【答案】 BCD15、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法不正确的是（）。A.提前7天向设计人发出B.从收到该通知之日起计算设计服务期限C.应在合同生效之日起90天内发出D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同E.因发包人原因逾期未能发出，发包人应承担除周期延误以外的设计人损失【答案】 BCD16、依据FIDIC的施工合同条件规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有（）A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.施工遇到文物和古迹D.后续法规的调整E.不可抗力事件造成的损害【答案】 BCD17、材料设备采购的方式包括（）。A.询价B.直接订购C.竞争性谈判D.无底价竞争E.招标投标【答案】 AB18、与单价合同相比，固定总价合同的特点有（）oA.适用于地下条件复杂的工程B.适用于时间特别紧迫的工程C.业主控制投资的难度大D.承包商承担价格变化的风险较大E.对承包商准确预估工程量的要求高【答案】D19、下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）oA.停止侵害B.没收非法财物C.排除妨碍D.罚款E.消除影响、恢复名誉【答案】AC20、根据建设工程委托监理合同（示范文本）下列工作中，属 于监理人附加工作的有（）。A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的 工程量和应支付款项的确认D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断 道路交通的许可手续【答案】【答案】BD21、标准设计施工总承包招标文件中的价格清单，包括（）。A.勘察设计费清单B.管理人员清单C.建筑安装工程费清单D.技术服务费清单E.暂列金额清单【答案】ACD22、根据标准施工合同，关于市场物价浮动对合同价格影响的表 述，正确的有（）oA.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用公式法进行调整D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条 款【答案】BCD23、下列关于建设工程勘察合同履行中发包人代表管理说法正确的有OoA.发包人代表在其授权范围和授权期限内行使权利B.发包人违反法律法规导致合同无法继续履行时，勘察人无权要求 更换发包人代表C.资格审查办法D.评标办法【答案】 D9、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15猊 如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件 规定的年利率计算出合同总价()提前付款后的利息，在评标价中()这笔金额。A. 5%,加上5%,减去B. 20%,加上20%,减去【答案】 A10、对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为()。A.电子投标文件上传完成时间B.电子招标投标交易平台收到电子投标文件时间C.电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间D.电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间【答案】 D口、根据标准设计施工总承包招标文件，投标人须知中对投标人C.发包人代表不可以向发包人其他人员指派多项工作D.发包人收到请求更换发包人代表的通知后7天内核实完毕E.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作【答案】 AD24、建设工程设计合同履行时，属于发包人义务的是（）。A.提供设计文件B.提供设计资料C.支付设计费D.组织审查设计工作成果E.保护设计人的知识产权【答案】 BCD25、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A.招标人不同B.投标保函的类别不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】 CD26、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，业主应对 资料中（） 的正确性负责。A.不可预见的困难情况B.施工进度计划C.对工程的预期目标的说明D.放线数据E.工程竣工的试验和性能的标准【答案】 C27、下列文件中，属于标准施工合同组成部分的有（）oA.合同协议书B.中标通知书C.招标文件D.已标价的工程量清单E.技术标准及要求【答案】 ABD28、（2020年真题）某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿 的损失有（）oA.超负荷原因造成的设备损失B.地面下陷造成的损失C.维修保养的费用支出D.机械装置失灵造成的本体损失E.水灾造成的设备损失【答案】 B 29、关于仲裁庭组成的说法，正确的有（）A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭C.仲裁员只能由当事人选定D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定【答案】 AB30、依据FIDIC分包合同条件，分包商应立即执行的变更指令包 括()A.工程师直接送达的书面指令B.工程师代表直接送达的书面指令C.承包商代表直接送达的书面指令D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令【答案】 C31、根据FIDIC施工合同条件，下列情形中，属于施工中承包商 不可预见物质条件的有()。A.污染物的影响B.不利于施工的气候条件C.实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致D.施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍E.与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰【答案】CD32、下列对于FIDIC的EPC合同条件的表述不正确的是（ ）oA.业主委托工程师代表业主进行合同管理B.采用工程量清单计价模式C.承包商具有选择分包商的更大自主权D.业主应对“业主要求”中信息的正确性负全部责任E.异常不利的气候条件是承包商提出工期索赔的理由【答案】ABD33、工程设计招标中，审查投标人资格时，属于能力审查的内容有（）0（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.企业资质B.法定代表人的设计资格和能力C.项目设计负责人的资格和能力D.各类设计人员的专业覆盖面E.设计人员数量是否满足工程设计的需求【答案】CD34、担保法规定的保证合同的主要内容包括（）。A.被保证的主债权种类、数额B.债务人履行债务的方式C.保证的期间D.保证担保的范围E.债务人履行债务的期限【答案】ACD35、违反建设工程勘察设计管理条例规定，设计单位超越本单 位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括（）。A.降低资质等级B.没收违法所得C.责令停业整顿D.吊销营业执照E.责令停止违法行为【答案】ABC36、采用FIDIC施工合同条件签订的合同，承包商最终结算的 合同价格与中标价不一致，可能的原因有（）A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的投标报价漏缺C.合同内有调价条款D.施工中发生工程变更E.承包商拖期竣工的赔偿【答案】ACD37、采用综合评估法进行机电产品采购评标时可作为一级评价因素 的有（）oA.产地B.包装C.商务D.技术E.服务【答案】 CD38、在施工安全管理中，安全事故处理程序包括（）。A.通知B.及时采取减损措施C.停工D.报告E.复工【答案】 ABD39、在资格审查中，（）属于详细审查的因素。A.申请文件的格式B.联合体是否具有共同投标协议C.申请函的签字盖章D.投标人的安全生产许可证是否有效E.投标人的资质等级是否满足资格审查公告的要求【答案】 D 40、CM承包商的酬金约定通常可采用的方式有（A.按承包合同价的百分比取费B.按分包合同价的百分比取费C.按承包合同实际发生工程费用的百分比取费D.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费E.固定酬金【答案】 BD有关设计工作的要求是().A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序【答案】 B12、(2016年真题)根据标准施工合同，合同附件格式包括()。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】 B13、根据标准施工合同，判定是提前竣工还是延误竣工是比较()oA.合同内约定的工期和合同工期B.缺陷责任期和质保期C.施工期和合同内约定的工期D.施工期与合同工期【答案】 D般情况到保修期满并颁发保般情况到保修期满并颁发保14、履约保证的有效期限从()起， 修责任终止证书后15天或14天止。A.提交履约保证B.签订合同之日C.中标之日D.投标有效期【答案】A15、发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的， 发包人和承包人应在开工日后的()天内或在争议发生后，协商 成立争议评审组。A. 714B. 2856【答案】C16、()专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和 可靠性。A.高空作业工程B.地下暗挖工程C.大爆破工程D.深水作业工程【答案】 B17、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监 理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监 理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予 以确认、更改或撤销。A. 12, 1224, 24B. 36, 3648, 48【答案】 D18、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）oA.非银行金融机构B.国家机关C.企业D.公民【答案】B 19、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购【答案】C20、在FIDIC施工合同条件中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（）A.工程维修B.清理施工现场C.报送竣工报表D.财务结算【答案】D21、关于评标专家的说法，正确的是（）oA.一般项目可以由招标人直接确定评标专家B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家C.评标专家必须从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表【答案】22、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是()oA.企业法人的分支机构B.企业的职能部门C.国家机关D.企业法人【答案】 D23、根据FIDIC施工合同条件，工程竣工验收不合格且经过修复 缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理 方法中，错误的是0。A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】 D24、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的 投标保证金额度应不超过()万元。A. 6080B. 350D. 300