2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模考试卷（九）附详解.pdf

2023年一级建造师 建设工程法规及相关知识考前模考试卷（九）附详解一、单选题1.承、发 包 人 以 建设工程施工合同（示范文本）（G F-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是（）。A、承包人应提请建设行政主管部门组织验收B、以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C、视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D、继续等待验收答案：B解析：本题考察的是：竣工日期。因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。2004年10月发布的 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。2.关于劳务派遣的说法，正确的是()。(2015)A、所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B、劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C、劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D、D用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担答案：B解析：劳务派遣(又称劳动力派遣、劳动派遣或人才租赁)，是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同。劳动合同法规定，被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。(不是被派遣者相同)劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。2014年 1 月人力资源和社会保障部发布的 劳务派遣暂行规定进一步规定，临时性工作岗位是指存续时间不超过6 个月的岗位；辅助性工作岗位是指主营业务提供服务型的非主营业务岗位；替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习，休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位。(这一段是教材新增的内容，大家多看一下)23.根 据 建设工程质量管理条例，关于设计单位权利的说法，正 确 的 是()o 2017真题A、为节约投费成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成C、有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商D、设计深度由设计单位酌定答案：C解析：本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。选 项A错误，建设工程质量管理条例 规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计；选 项B错误，设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程；选 项D错误，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，不能自定。4.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤和死亡，该施工企业的行为构成()(2016)A、重大责任事故罪B、强令违章冒险作业罪C、重大劳动安全事故罪D、工程重大安全事故罪答案：C解析：重大劳动安全事故罪 刑法第135条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。总结性的知识点工程重大安全事故罪一一降低工程质量标准，造成重大安全事故的。重大责任事故罪在生产 作业中违反有关安全管理的规定，或强令他人违章冒险作业。重大劳动安全事故罪一一安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定5.施工单位在施工现场有爆破物及有害危险物品存放处应当()。A、安排专人昼夜值班，无关人员可以进入危险区域B、设置安全防护围栏，无关人员可以进入危险区域C、设置明显安全警示标志，提醒操作人员注意D、报告有关主管部门，配备专业防护人员和设备答案：C解析：建设工程安全生产权利条例进一步规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。6.根据文物保护法，属于受国家保护的文物的是（）oA、与历史事件有关的建筑B、具有历史价值的石刻C、古脊椎动物化石D、古人类化石答案：B解析：下列文物受国家保护：（1）具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画；（2）与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑；（3）历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品；（4）历史上各时代重要的文献斐料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书斐料等；（5）反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产 社会生活的代表性实物。具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家保护。7.甲省的A 公司与乙省的B 公司在丙市签订了某工程的施工合同，该工程位于丁省，双方在合同履行中发生了争议，对此案有管辖权的法院是（）省人民法院。A、甲B、乙C、丙D、T答案：D解析：民事诉讼法中规定了 3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。8.根据我国 合同法的规定，无效合同自()时起没有法律效力。A、谈判B、订立C、履行D、以欺诈、胁迫手段订立答案：B效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。综上所述，本题正确答案为B。9.根据 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施不包括()。A、先予执行B、查封C、拍照D、制作笔录答案：A解析：2012年建设工程法规真题第31题本题主要考查证据的保全。A项：先予执行指人民法院在终局判决之前，为解决权利人生活或生产经营的急需，依法裁定义务人预先履行一定数额的金钱或者财物等措施的制度。主要是为了满足权利人的迫切需要。因此，先与执行不属于证据的保全措施，所 以A当选。BCD项:根 据 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定规定：“人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采取查封、扣押、拍照、录音、录像、复制 鉴定、勘验、制作笔录等方法。”所 以BCD均属于证据保全措施，不当选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为A。10.关于地方性法规批准和备案的说法，正 确 的 是（）。（2016）A、设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B、自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C、省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D、自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案答案：B解析：行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规意应当在公布后的30日内依照下列规定报有关机关备案：（1）行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案；（2）省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；（3）自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对法律、行政法规 地方性法规作出变通的情况；（4）部门规意和地方政府规意报国务院备案；地方政府规定应当同时报本级人民代表大会常务委员会备案；设区的市、自治州的人民政府制定的规定应当同时报省、自治区的人民代表大会常务委员会和人民政府备案。-7。1 1.（2 0 1 9年真题）关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是（）A、修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件,只能由注册建造师本人修改B、注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利C、注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动D、高校教师可以以注册建造师的名义执业答案：B解析：P 8 2-8 4修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改；注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。注册建造师享有下列权利：（1）使用注册建造师名称；（2）在规定范围内从事执业活动；（3）在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；（4）保管和使用本人注册证书、执业印章；（5）对本人执业活动进行解释和辩护；（6）接受继续教育；（7）获得相应的劳动报酬；（8）对侵犯本人权利的行为进行申述。1 2.（2 0 1 9年真题）关于劳动者工资的说法，正确的是（）oA、企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制B、工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人C、用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准D、劳动者在婚假期间，用人单位应当支付工费答案：D解析：P1 6 0 T 6 7 企业基本工资制度主要有等级工资制、岗位技能工资制、岗位工费制 结构工资制 经营者年薪制等，A 错误；工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，B 错误；用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准,C 错误；劳动者依法享受带薪年休假 探亲假、婚丧假、生育（产）假 节育手术假等国家规定的假期间，以及法定工作时间内依法参加社会活动期间，视为提供了正常劳动，D 正确。1 3 .某商品房项目于2 0 0 7 年 5月 8日领取施工许可证，则该工程应在（）前开工。A、2 0 0 7 车 6 月8日B、2 0 0 7 年 7 月8日C、2 0 0 7 年 8月8日D、2 0 0 7 年9月8日答案：C解析：建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3 个月内开工。1 4.根据 招标投标法实施条例，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是（）。2 0 1 7 真题A、约定部分投标人放弃投标或者中标B、投标文件相互混装C、投标文件载明的项目经理为同一人D、委托同一单位或个人办理投标事宜答案：A解析：本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。选项B C D 为“视为”的要求，而选项A为“属 于 。1 5 .某人以其居住的商品住宅作为向银行贷款的担保，这种担保方式属于（）。A、保证B、质押C、抵押D、留置答案：C解析：照 担保法、物权法的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。1 6 .（2 0 1 9 年真题）关于核验施工许可证的说法，正确的是（）A、中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管理工作B、在建的建筑工程因故中止施工的,施工企业应当自中止之日起3 个月内报发证机关核验C、中止施工满6 个月的,在建筑工程恢复施工前,应当报发证机关核验施工许可证D、经核验不符合条件的,不允许其恢复施工,待条件具备后再申请核验答案：A解析：P61在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。经核验符合条件的，应允许恢复施工，施工许可证继续有效;经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证，不允许恢复施工，待条件具备后，由建设单位重新申领施工许可证。17.甲报名参加了某公司M产品的试用活动，试用期为3个月。试用期内,使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。甲试用M产 品3个月，始终未表示是否购买。对此,下列说法中正确的是()。A、该公司不能视其为购买B、甲有权继续试用C、该公司可以视其为购买D、被视为购买的甲应拒绝付费答案：C解析：试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。18.某工程发生安全事故,造成10人死亡,5 0人重伤,6000万元直接经济损失,则该事故的等级属于O oA、一般事故B、较大事故C、重大事故D、特别重大事故答案：C解析：重大事故，是指造成1 0 人以上3 0 人以下死亡，或者5 0 人以上1 0 0 人以下重伤，或者5 0 0 0 万元以上1 亿元以下直接经济损失的事故；1 9 .根据 建设工程质量管理条例，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是()o 20 1 8 真题A、要求被检查单位提供工程质量保证金B、进入被检查单位的施工现场进行检查C、发现有严重影响工程质量问题时，责令停业整顿D、调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单答案：B解析：本题考查的是政府主管部门工程质量监督管理的相关规定。县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施:(1)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和费料；(2)进人被检查单位的施工现场进行检查；(3)发现有影响工程质量的问题时，责令改正。20 .下列物权种类中，属于担保物权的是。20 1 7A、抵押权B、使用权C、收益权D、地役权答案：A解析：本题考查的是物权的法律特征和主要种类。此题可以用排除法。财产所有权包括占有权、使用权、收益权、处分权。故选项B、C排除。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。故选项D排除。所以选择选项Ao21.甲施工单位违反施工程序，导致一栋7层正在建设的楼房倒塌，致使5名工人死亡，2 0名工人重伤，直接经济损失4000多万元。根 据 生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事件属于（）事故。A、特别重大B、重大C、较大D、一般答案：C解析：本题考核的是生产安全事故的等级。较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上5 0人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。22.（2020年真题）施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是（）。A、独立责任B、按份责任C、补充责任D、连带责任答案：D解析：P111T12 建筑法规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。23.(2020年真题)李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失()承担赔偿责任。A、仅由甲公司B、由甲公司和李某共同C、仅由乙公司D、仅由李某答案：B解析：P73-75 建筑法规定，建筑施工企业转让 出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。24.下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()(2013)A、电工B、架子工C、钢筋工D、起重信号工答案：C解析：按 照 建设工程安全生产管理条例的规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。住房和城乡建设部2 0 0 8年4月 发 布 的 建筑施工特种作业人员管理规定进一步规定，建筑施工特种作业包括：（1）建筑电工；（2）建筑架子工；（3）建筑起重信号司索工；（4）建筑起重机械司机；（5）建筑起重机械安装拆卸工；（6）高处作业吊篮安装拆卸工；（7）经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。2 5.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）oA、驳回起诉B、继续审理C、终止诉讼D、将案件移交合同约定的仲裁机构答 案:B解析：2 0 0 7年建设工程法规真题第6 2题 仲裁法 规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。乙在法庭调查时，才出示仲裁协议，法庭调查是开庭后的庭审程序，因此法院应当继续审理。综上所述，本题正确答案为Bo26.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约,其原因是O oA、要约内容不明确B、要约人不特定C、受要约人错误D、无订立合同的意思表示答案：C解析：2007年建设工程法规真题第35题要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约的构成要件：由特定人做出的意思表示；有订立合同的意思表示；内容具体；要约人受该意思表示拘束。本题中，施工单位错投投标文件，属于向特定人做出意思表示错误即受要约人错误，所以不构成要约。综上所述，本题正确答案为Co27.下列标书不应认定为废标的是()oA、投标文件没有单位盖章B、标书中附有修改报价的函件C、多方案报价未声明哪一个有效D、联合体投标未附联合体共同投标协议答案：B解析：B项：招标投标法规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。因此，标书中附有修改报价的函件时，函件属于投标文件的组成部分，投标文件有效。所以B项当选。工程建设项目施工招标投标办法规定，投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：（一）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；（二）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（三）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；（四）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；（五）未按招标文件要求提交投标保证金的；（六）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。A项：对 应（一），应做废标处理，所 以A项不选。C项：对 应（三），应做废标处理，所 以C项不选。D项：对 应（六），应做废标处理，所 以D项不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为B。2 8.报 据 建设工程安全生产管理条例，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正 确 的 是（）。2 01 8真题A、责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B、责令停业整顿，降低资质等级C、责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书D、责令停业整顿，并 处5万以上1 0万元以下的罚款答案：D解析：本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处5万元以上1 0万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。2 9.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后一周内交付货物，届时合同生效；施工企业有权？提取或？提取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是()o 2 01 7真题A、该仓储合同签订即生效，不以交付为要件B、如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C、该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D、如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费答案：A解析：本题考查的是仓储合同的法律规定。选项B和D,正确的说法应为“存货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费”；关于合同生效，合同法第3 8 2条，仓储合同自成立时生效。若当事人约定合同的生效须满足一定条件的，则仓储合同的生效时间应在合同成立后并且其条件成就时。3 0.(2 02 0年真题)关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确的 是()oA、投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出B、招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人C、公示期不得少于5日D、招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，招标投标活动继续进行答案：A解析：P 1 03 7 04 招标投标法实施条例规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。3 1 .下列有关担保的说法，正确的是（）。A、第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保B、担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人无需承担民事责任C、担保是为能够促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度D、主合同无效，不影响担保合同的效力答案：C解析：A 错误，第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用 担保法担保的规定。B 错误，担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应根据其过错各自承担相应的民事责任；D 错误，主合同无效，担保合同也无效。3 2 .（2 0 2 0 年真题）下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是（）oA、工程价款支付条款显失公平的合同B、发包人对投标文件有重大误解订立的合同C、依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同D、承包人以胁迫手段订立的施工合同答案：C解析：P1 3 9-1 4 1 合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 规定,建设工程施工合同具有下列情形之一的，应 当 根 据 合同法第5 2条 第5项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：承包人未取得建筑施工企业斐质或者超越资质等级的；没有斐质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。3 3.在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金2 8 0万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）。A、由于当事人对垫费利息没有约定，按照工程欠款处理B、对施工单位支付垫资利息的请求不予支持C、应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息D、应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息答案：B解析:工程垫资的处理，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。34.甲企业从银行贷款100万元，约定利息为10%。发放贷款时，银行先将利息扣除，发放给甲企业贷款9 0万元。贷款期限届满，甲企业应还给银行0万元。A、90B、99C、100D、110答 案:B解析：借款的利息不得预先在本金中扣除。利息在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还并计算利息。即银行借款100万，但是预先扣除10万的利息的，应当按实际借款数额即9 0万返还，并按9 0万来计算利息即90X10%=9,即实际还给银行为90+9=99万元。35.根据 合同法的规定，下列承诺有效的是()oA、对要约的内容作了实质性变更B、撤回承诺的通知与承诺同时到达要约人C、撤回承诺的通知先于承诺到达要约人D、承诺通知因为意外事件而迟到，但要约人怠于及时通知承诺人答案：D解析：D 合同法第29条，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。jin36.安全生产监督检查人员的职权之一是()oA、财务报表审查权B、责令紧急避险权C、现场调解裁决权D、设备物资检验权答案：B解析：2 0 0 4年建设工程法规真题第2 0题 根 据 中华人民共和国安全生产法规定，负有安全生产监督管理职责的部门依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：（一）进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况；（二）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定；（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；（四）对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在十五日内依法作出处理决定。综上所述，本题正确答案是B。ji n3 7.建设项目需要进行试生产的，应 当（）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。A、在投入试生产之日B、投入试生产之日起3个月内C、投入试生产之日前3个月D、分期验收后答案：B解析：根据 建设项目环境保护管理条例的规定，环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书 环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。综上所述，本题的正确答案为B38.根据 建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011,建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是()。A、昼间 75dB(A),夜间 55dB(A)B、昼间 70dB(A),夜间 55dB(A)G 昼间 75dB(A),夜间 60dBD、昼间70dB,夜间60dB答案：B解析：建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间7 0d B(A),夜间55dB(A)。39.下列关于建造师管理相关制度中正确的是()。A、建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年B、大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任C、注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用D、信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为答案：D解析：册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满3 0日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。申请延续注册的，应当提交下列材料：（1）注册建造师延续注册申请表；（2）原注册证书；（3）申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件；（4）申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。2 0 0 8年2月建设部发布的 注册建造师执业管理办法（试行）规定，注册建造师注册证书和执业印章由本人保管。大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。建筑业企业信用档案应当包括企业基本情况、资质、业绩 工程质量和安全、合同履约 社会投诉和违法行为等情况。违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为计入其信用档案。4 0.2 0 1 0年4月2 0日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套1 2 0平方米的期房，并赠送停车位一个，2 0 1 0年1 2月2 6日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的（）。A、继续履行合同B、和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲C、向法院申请撤销该合同D、向乙要求赔偿答案：D解析：所谓可撤销合同，是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销权，使已经生效的意思表示归于无效的合同。本题中，本合同属于可撤销合同，可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。41.关于劳务派遣的说法，正 确 的 是。(2015真题)A、所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B、劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C、劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D、用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担答案：B解析：本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。用工单位应当按照同工同酬原则，对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法，所 以 A 错误；经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可,B 正确；劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施，D 错误。42.甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是()oA、有效B、因乙超越经营范围而无效C、因乙超越经营范围而效力待定D、因乙超越经营范围而可撤销答 案:A解析：2007年建设工程法规真题第39题最高人民法院关于适用 中华人民共和国合同法若干问题的解释（一）规定，当事人超越经营范围订立合同，人民法院不因此认定合同无效。但违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营规定的除外。因此乙钢材厂出售水泥虽然超出了经营范围，但是没有违反法律、行政法规等禁止性规定，属于有效的合同。综上所述，本题正确答案 为Ao43.生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故而制定的工作方案属于（）。A、综合应急预案B、施工单位的生产安全事故应急救援预案C、现场处置方案D、专项应急预案答案：D解析：专项应急预案，是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。44.某建筑公司中标了某桥梁工程，依 照 建筑法的规定，该建筑公司必须投保的险种是（）。A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、工伤保险D、建筑意外伤害险答案：C解析：建筑法规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保费。45.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为()。A、公开招标B、邀请招标C、议标D、定向招标答案：A解析：本题考察的是：公开招标的概念。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。46.仲裁庭的组成形式有()种。A、一种B、二种G三种D、四种答案：B解析：2005年建设工程法规真题第22题 根 据 中华人民共和国仲裁法第三十条规定，仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。由3名仲裁员组成的，设首席仲裁员。由此可知，仲裁庭有两种组成形式。综上所述，本题正确答案是Bo47.根 据 绿色施工导则，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的O o 2018真题A、10%B、15%C、20%D、30%答案:C解析：本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。48.下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错 误 的 是()oA、建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权B、总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任C、分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任D、建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责答案:B解析：B项：根 据 建设工程安全生产管理条例的规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利 义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。因此，B项中总承包单位和分包单位是对分包工程的安全生产承担连带责任。故B项表述错误。A项：根 据 建筑法的规定，施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位对总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。由此可见，施工总承包商对施工现场具有统一管理权。因此，A项表述正确。C项：根 据 建设工程安全生产管理条例的规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。因此，C项表述正确。D项：根 据 建设工程安全生产管理条例的规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。因此，D项表述正确。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为Bo49.关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()(2013)A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任C、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任D、承包人的保修责任可以免除答案：B解析:最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。2250.强制性国家标准由()批准发布或者授权批准发布。A、国务院B、国务院标准化行政主管部门C、国务院工程建设行政主管部门D、国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会答案：A解析：强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。5 1.关于地方性法规批准和备案的说法,正确的是（）o 2 0 1 6A、设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B、自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C、省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D、自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案答案：B解析：本题考查的是法的效力层级。行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例 规章应当在公布后的3 0日内依照下列规定报有关机关备案：（1）行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案；（2）省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；（3）自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对法律、行政法规 地方性法规作出变通的情况；（4）部门规章和地方政府规章报国务院备案；地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员会备案；设