2023年南京工地建设工程施工协议书建筑工地施工协议9篇(优质).docx

2023年南京工地建设工程施工协议书建筑工地施工协议9篇(优质) 范文为教学中作为模范的文章，也经常用来指写作的模板。经常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完备的范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧 南京工地建设工程施工协议书 建筑工地施工协议篇一 法定代表人：_ 居处：_ 联系电话：_ 承包人（全称）：_ 法定代表人：_ 居处：_ 联系电话：_ 依照_、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一样，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、备注： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日期_年_月_日，竣工日期为_年_月_日，合同工期总天数_天。 四、质量标准 工程质量标准：依据_有关验收规范合格。 五、合同价款 工程总造价：大写：_元（人民币） ￥：_元（人民币） 六、合同价款支付 1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的_%给乙方； 2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的_%给乙方作钢构件材料款； 3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的_%给乙方作工程尾款。 七、发包人工作 1、委派_为工地代表，联系方式：_ 2、工程开工前，甲方为乙方供应三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并担当费用，有条件为乙方供应住宿便利。 3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。 4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法_，应担当责任。 八、承包人工作 1、委派_为工地代表，联系方式；_ 2、严格按图纸进行制作安装。 3、进入工地遵守甲方规章制度，担当自身造成的事故及因此发生的费用。 4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。 九、工程变更 1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的.乙方损失由甲方担当，延误的工期应相应顺延。 2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，须经甲方同意。 3、乙方在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，与工程款同期支付。 十、竣工验收 工程竣工，乙方向甲方供应竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并担当工程保管及一切意外责任。 十一、修理责任 承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人运用的工程，在质量保修期内担当质量保修责任。 十二、违约责任 1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并担当停工或工期延误及其损失责任。 2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3的违约金。 3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。 十三、争议的解决 1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决。 2、协商不成时，双方一样同意应向甲方所在地人民法院起诉。 十四、其他 1、发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。 2、合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。 3、本合同正本_份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存_份。 4、双方依据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一样后，可对本合同内容详细化、补充或修改，其效力同本合同。 发包人：_（公章） 托付代理人：_ 电话：_ 传真：_ 开户银行：_ 账号：_ 编码：_ _年_月_日 承包人：_（公章） 托付代理人：_ 电话：_ 传真：_ 开户银行：_ 账号：_ 编码：_ _年_月_日 南京工地建设工程施工协议书 建筑工地施工协议篇二 保证人：_(以下称甲方) 居处：_电话：_传真：_ 债权人：_(即承包商，以下称乙方)： 居处：_电话：_传真：_ 债务人_：(即业主，以下称丙方) 居处：_电话：_传真：_ 鉴于乙方与丙方就项目于_年_月_日签订编号为_号建设工程施工合同(以下简称主合同)，甲方接受丙方的托付，同意以保证的方式为丙方向乙方供应业主支付担保，甲乙丙三方经协商一样，订立本合同。 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方供应工程款支付保证，保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。 本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。 其次条保证范围及方式 甲方为丙方供应保证的范围是主合同项下的工程总价的_%，数额最高不超过_(大写)，币种_。 甲方在丙方发生以下情形时担当保证责任：丙方未能根据主合同的约定向乙方支付工程款项。 甲方在保证范围内担当连带保证责任。 第三条担当担保责任的形式 甲方担当保证责任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款，但支付总额最高不超过本合同其次条担保范围约定的金额，即不超过_元。 第四条保证期间 甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方依据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日，即至_年_月_日止。 第五条各方的权利义务 一、乙方必需全面履行主合同约定的义务，若乙方发生下列违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再担当本合同项下的保证责任： 1、乙方未根据主合同约定的期限交付工程; 2、乙方未根据主合同约定的质量完成工程建设; 3、乙方未供应等额承包商履约担保。 二、丙方应全面履行主合同，乙丙双方应刚好向甲方通报主合同的履行状况，并主动协作甲方进行定期或随时检查和监督。 三、乙方将主合同义务转让给第三人的，需征得甲方同意，否则甲方不再担当保证责任。 四、乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再担当保证责任。 五、乙方有义务协作甲方监督丙方履行主合同，并对丙方在履行主合同过程中的违约状况和可能出现的违约状况刚好通知甲方。 六、因政府的政策或吩咐，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再担当保证责任。 七、依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证责任。 八、甲方在担当担保责任后，享有追偿权。 第六条担当担保责任的程序 一、乙方向甲方提出书面索赔恳求，必需采纳书面形式，并供应丙方未全面履行主合同义务的证明材料。假如乙方认为工程质量符合主合同约定的标准，乙方还需同时供应项目总监理工程师、监理单位及建筑工程质量检测机构出具的检测报告，否则甲方可以拒绝担当担保责任。 二、甲方在收到乙方的索赔通知后个工作日内，根据本合同的约定担当保证责任。 第七条合同的生效、变更和解除 一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。 二、本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙丙三方协商一样并订立书面协议。 第八条争议的解决 本合同发生争议或纠纷时，甲乙丙三方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院(也可以选择通过_程序解决)。 第九条甲乙丙三方约定的其它条款： 第十条附则 本合同正本一式份，甲乙丙三方各执份。 甲方：_乙方：_ 法定代表人：_法定代表人：_ (或授权代理人)(或授权代理人) _年_月_日_年_月_日 丙方：_ 法定代表人：_ _年_月_日 南京工地建设工程施工协议书 建筑工地施工协议篇三 合同号：_ 甲方：_ 具体地址：_ 编码：_ 联系人：_ 联系电话：_ 居处：_ 乙方：_ 具体地址：_ 编码：_ 法定代表人：_ 联系电话：_ 居处：_ 甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并托付乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，依据_及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就托付建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守： 第一条工程项目概况： （一）项目名称：机房建设合同 （二）施工地址： （三）双方委派的工程代表： 甲方代表：联系电话： 乙方代表：联系电话： 其次条工程项目的运作方式： （一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等全部相关事宜均由乙方负责； （二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方依据甲方制订的要求和细则进行材料选购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特别突_况应和甲方协商解决。 第三条工程项目的详细内容 （一）根据甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及平安技术指标，见附件一）。 （二）机房的设计、选材、材料选购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。 （三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料选购）。（见附件一） （四）协作甲方进行设备的调试、调测。 （五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。 （六）其它与基站机房建设有关的事宜。 第四条工程价款与费用结算 （一）工程施工总价款人民币（小写）：（人民币大写：）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。 （二）付款方式： 1.乙方办理完毕全部站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。 2.机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的%。 3.剩余%工程合同款于工程全部完工个月后经甲方终验合格后全部支付完毕； 4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户： 收款人 开户行：_ 帐户：_ 5.乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不担当任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。 第五条工程期限 （一）工程开工日期为：_； （二）施工最终期限：_； （三）完工时间预料：_ 第六条双方的权利和义务 （一）甲方的权利与义务 1.甲方应刚好向乙方供应必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的详细工作内容； 2.甲方负责供应应由甲方供应的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度； 3.施工过程中，甲方有权依据须要对工程和施工进行相应的调整和修改，详细程序及细微环节由甲乙双方协商； （二）乙方的权利与义务 1.乙方应在规定的时间内提交"施工组织设计方案"和"施工综合进度安排"，甲方对于乙方提交的"施工组织设计方案"和"施工综合进度安排"同意与否，应在日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的"施工组织设计方案"和"施工综合进度安排"为合同附件，应共同遵循； 2.乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料： （1）施工单位的营业执照及法人证明书； （2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。 3.乙方负责应由甲方供应的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所； 4.乙方按甲方要求负责基站机房材料选购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作； 5.合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证； 6.乙方在组织施工时应切实留意平安，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身损害事故，由乙方自行负责； 7.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。 8.每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责刚好处理。 第七条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包； 第八条乙方施工人员在工程施工期间，应听从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法_活动，由此产生的'一切后果由乙方负责。 第九条保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业隐私。任何一方如将获知的对方商业隐私泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并担当相应的法律责任。 第十条工程质量与验收 （一）甲方按移动电视放射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。 （二）乙方按甲方_及验收技术规范、采纳的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，担当由自身缘由导致返工、修改的费用。 （三）以上检查合格后，又发觉由乙方缘由引起的质量问题，仍由乙方担当责任。 （四）以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方担当，相应顺延工期。 （五）工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方缘由达不到约定条件，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方担当违约责任，并赔偿由此造成的损失。 （六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方缘由使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方担当，工期相应顺延。 （七）须要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应供应的便利条件。 （八）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐藏或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并打算验收记录。通知包括乙方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。 第十一条违约责任 （一）合同签订后若因乙方缘由造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视状况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除（原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金%），不行抗力因素除外，因甲方缘由造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。 （二）乙方应严格根据甲方的要求进行施工，不能自作主见，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。 （三）本合同生效后，除甲乙双方一样同意或不行抗力外，双方应仔细履行。任何一方单方中止合同，应担当违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的%。 （四）乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用； （五）在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应担当由此造成的一切损失。 （六）由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力协作甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方担当由此造成的损失。 （七）因甲方缘由给乙方造成的经济损失由甲方负责。 第十二条争议解决方式 甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一样同意向深圳_委员会申请_。 第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一样，合同条款可以予以变更或终止。 第十四条本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次_纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。 第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份， 甲方：_（章）乙方：_（章） 代表人：_（签字）代表人：_（签字） （托付代理人）（托付代理人） 联系电话：_联系电话：_ _年_月_日_年_月_日 南京工地建设工程施工协议书 建筑工地施工协议篇四 发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_ 发包人、承包人依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法，经协商一样，对_(工程全称)签定工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体构工程，屋面防水工程、又防水要求的卫生间、房屋和外墙的防渗漏，供热与共冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。 详细保修的内容，双方约定如下： 二、质量保修期 双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限; 2、屋面防水工程、有防水要求的.卫生间、房间和外墙的防渗漏为年; 3、装修工程为_年; 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年; 5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期; 6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年; 7、其他项目保修期限约定如下： 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、质量保修责任 1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当爱接到保修通知之日起7天内派人保修。 承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理。 2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。 3、对于涉及结构平安的质量问题，就当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定，马上向当地建设行政管理部门报告，实行平安防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 4、质量保修完成后，由发包人组织验收。 四、保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。 五、其他 双方约定的其他工程质量保修事项： 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人(公章)：_承包人(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 南京工地建设工程施工协议书 建筑工地施工协议篇五 甲方：_ 乙方： _ 一、合同协议书 甲方_为兴建_工程，接受了乙方_对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议： 1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的.含义相同。 2.下列文件构成整个合同不行分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一样之处，以下列次序在先者为准。 (1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录; (2)合同协议书; (3)双方签署的合同谈判备忘录; (4)合同专用条款; (5)合同xx条款; (6)中标通知书、投标书和招标书; (7)与本合同有关的其他文件。 3.本合同总价款为人民币_万元。 4.本合同工程的施工期为_个月(天)，或：自_年_月_日至_年_月_日。 5.甲、乙双方在此立约：保证根据本合同的约定，担当和履行各自的全部责任和义务。 6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。 7.本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力;副本_份，双方各执_份，当副本与正本不一样时，以正本为准。 甲方：_ 乙方：_ 法定代表人或其授权的代理人：_ 法定代表人或其授权的代理人：_ 签字日期：_签字日期：_ 单位地址：_单位地址：_ 联系电话：_联系电话：_ 传真：_传真：_ 编码：_ 编码：_ 开户银行：_开户银行：_ 帐号：_帐号：_ 签约地点：_ 南京工地建设工程施工协议书 建筑工地施工协议篇六 甲方(委 托 人)：_ 乙方(检测机构)：_ 依据中华人民共和国民法典、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一样，签订本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称：_道路工程 1.2工程地点：_县_乡 1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面 1.4监督单位： 1.5开工日期： 1.6其它： 其次条：检测项目 甲方托付乙方的'检测项目： 原材料检测 压实度检测 弯沉检测砼、砂浆强度检测 砂浆配比试验 砼配比试验 其它： 第三条 争议的解决方式 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。 第四条 附则 本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 南京工地建设工程施工协议书 建筑工地施工协议篇七 甲方：_ 乙方：_ 依据_有限公司工程建设的须要，时间紧，任务重，经领导同意，现将某某建设工程承包给某某。为了保质保量，保证工期，施工验收有据可依，本着公允自愿同等互利的原则，经双方同意达成协议签定如下合同： 一、工程名称：_。 二、工程结构：砖混结构。 三、工程范围：土建、水电暖安装。 四、承包性质：包工包料。 五、建筑面积：本工程建筑总面积为6100.47m2。 六、工程造价：6100.47m2×892.00元/m2=5441619.20元(伍佰肆拾肆万壹仟陆佰壹拾玖元贰角整)(含税);(平方造价依据：1、以2#公寓楼平方预算造价土建922.92元+水电暖59元+网线、电话线9.20元=991.12元。2、依据新办公楼承包方式，预算价下降10%=991.12元-99.10元=892.02元)。 七、工期：20xx.08.1520xx.01.15 八、质量要求：执行国家建筑工程施工验收规范的标准。 九、工程内容与做法：内容：施工图纸的全部内容，图纸变更内容。做法： 1、地面：住宅地面为原土夯实，c15砼厚度为80mm，15mm厚1:2水泥砂浆随打随抹面层压光，油漆踢脚线150高;卫生间地面：原土夯实，c15砼厚度为80mm找坡、50mm厚1:2水泥砂浆找平，聚氨脂防水层厚度为3mm，细砂软垫层10mm;地板砖面层：走廊、门厅、楼梯间为80mm厚c15垫层，石材地面，颜色另定，瓷砖踢脚线150高，颜色另定。 2、楼地面、住宅及水箱间为20mm厚1:2水泥砂浆地面表面压光，(水箱间地面做聚氨脂防水层3mm厚)红色油漆踢脚线150高，卫生间为20mm厚1:2水泥砂浆找坡，聚氨脂防水层3mm，细砂软垫层10mm，瓷砖面层;走道、门厅为石材面层，瓷砖踢脚线150高。 3、楼梯踏步及栏杆：踏步为石材面层同1#公寓楼石材及颜色，栏杆同2#公寓楼，铁红色油漆。 4、门窗：进楼门尺寸为2m×2.5m，进户门尺寸为1m×2.1m，窗尺寸为3m×1.8m;进楼门为防盗门，其他门窗为塑钢门窗、中空玻璃(4+6+4)。 5、外墙面装饰同1#公寓楼蓝狐色乳胶漆、白色窗套;内墙面白色外墙防水涂料，卫生间为瓷砖墙面，顶面均为白色外墙防水涂料。 6、全部涂料墙面基层均为白色水泥打底两遍、涂料面层两遍。 7、全部运用房间均设插座、照明(电视、电话、网线);水暖、消防以设计为准，材料按国家标准进货。 十、甲方工作： 1、负责材料供应，供应施工场地、施工图纸。 2、负责管理施工队，对不听从管理的施工队，责令停工和撒换。 3、监督验收工程质量，对不符合质量要求的工程部位，责令乙方返工处理和实施惩罚。 4、负责现场的平安文明施工：对平安防护不符合要求的部位责令整改和惩罚。 十一、乙方的工作： 1、乙方负责对施工队的管理和教化，乙方进驻工地后，必需遵守煤矿的一切规章制度和强制性条件(质量管理惩罚条例、平安文明施工惩罚条例、工具设备管理惩罚条例)。 2、乙方负责对借用甲方的工具、设备进行管理、修理、保养，损坏赔赏)。 3、乙方必需配备技术、施工、管理的专业人材，应具有独立作业实力，否则因技术问题造成的损失由乙方负责。 4、乙方负责工程质量管理，在施工过程中，乙方应严格根据施工图纸、设计变更内容施工。 5、乙方负责工程质量自我检查、验收，负责交工资料整理，(验收标准应不低于国家建筑工程施工验收规范的标准)。 6、乙方负责施工现场的平安文明施工、验收。 十二、酒后进入施工工地，酒后闹事，每人次罚款200元，损坏煤矿设施和他人财产的按原值十倍罚款，构成犯罪的交公安部门处理。 十三、工队职工打架，不分情节轻重和缘由罚款1000元，通过110和其他职能部门处理，给矿方造成极坏影响的罚款5000元。 十四、付款与结算：开工予付总工程款的10%，基础工程完工后付总工程款的10%，一层主体工程完工后付总工程款的7%，二层主体工程完工后付总工程款的7%，三层主体工程完工后付总工程款的7%，四层主体工程完工后付总工程款的7%，五层主体工程完工后付总工程款的7%，六层主体工程完工后付总工程款的7%，门窗工程完工后付总工程款的5%，抹灰工程完工后付总工程款的5%，地面工程完工后付总工程款的3%，屋面防水工程完工后付总工程款的2%，涂料工程完工后付总工程款的.3%，水电暖工程完工后付总工程款的5%，验收合格后付总工程款的5%，采暖期满付总工程款的5%，剩余5%保修期满付清;保修期间乙方接甲方通知后不刚好修理或不修理者，甲方拒绝支付保修金。 附则： 1、楼梯石材价格不再变动，走廊、门厅石材价格超过65元/m2以实调整(甲方参加订货);基础深度以正负0.00以下2.5m为准，挖填土超出部分以18元/m3调整，超过2.5m深的工程量以实调整;在2#公寓楼原平方预算造价991.12元的基础上结构及门窗设计变更平方造价不超过20元，不再调整;附属工程、泉眼爱护、化粪池、桥梁工程另算。建筑面积以实际竣工为准。 2、工地设备材料的看管费，设备工具的定期保养与修理人员的人工费，临时设施搭建与拆除人工费，材料装卸费(不含灰、砂、砖、石)。施工机械与施工电器照明的安拆费(含龙门架、搅拌机、塔吊等)人工费，已包括在承包总价内，不另计算。 3、农忙季节，应保持50%以上的留守人员接着施工，保证工期，否者，扣除总造价的5%做赔赏金。 4、一切伤亡事故由乙方担当。因伤亡急需的资金甲方不负责垫付。 5、合同未尽事宜，协商解决。 6、合同从签定之日起生效，保修期满工程款付清终止。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 南京工地建设工程施工协议书 建筑工地施工协议篇八 发包方：_ 法定住址：_ 法定代表人：_ 职务：_ 托付代理人：_ 身份证号码：_ 通讯地址：_ 邮政编码：_ 联系人：_ 电话：_ 传真：_ 帐号：_ 电子信箱：_ 承包方：_ 法定住址：_ 法定代表人：_ 职务：_ 托付代理人：_ 身份证号码：_ 通讯地址：_ 邮政编码：_ 联系人：_ 电话：_ 传真：_