2023年建筑工程承包合同书(二十一篇).docx

2023年建筑工程承包合同书(二十一篇) 随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情须要用到合同，它也是削减和防止发生争议的重要措施。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应当怎么制定呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧 建筑工程承包合同书篇一 乙方： (承包方) 甲乙双方根据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例规定的原则，结合工程的实际状况，达成如下协议。 第一条 承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容) 其次条 合同文件运用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的) 第三条 图纸(写明图纸供应的日期、套数、保密要求以及图纸的说明等) 第四条 甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务) 第五条 甲乙双方的基础工作 第六条 工程进度安排 第七条 工程监督(包括隐藏工程的中间验收等) 第八条 人事同价款及其调整 第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间 第十条 工程验收 第十一条 决算 第十二条 保修 第十三条 争议处理 第十四条 违约责任 第十五条 双方约定的其他内容 第十六条 本合同一式_份，当事人各执_份。本合同自_年_月_日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑工程承包合同书篇二 发包方：_ 承包方：_ 依照中华人民共和国民法典及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村马路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵_等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村马路建设项目 1、路基长5公里，路面宽 3、5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。 2、路面长5公里，路面沙化宽 3、5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。 3、铺设涵洞4道，涵洞深 3、5米，中标价2万元。 工程内容：_路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。 二、工程承包范围 承包范围：_施工设计全部内容。 三、工程价款及支付方式：_合同价款金额合计(大写)：_壹拾陆万元(人民币)：_16万元。 工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。 四、双方的权利义务：_ 1、由甲方供应图纸，乙方必需按图纸和马路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。 2、乙方必需在签订合同之日起_日内开工。 3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。 4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。 5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不担当任何由此引发的法律责任。 6、乙方在施工过程中，确保施工平安。若出现工伤等平安事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。 7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。 8、施工所需缴纳的各种税费由乙方担当。 五、违约责任：_ 1、乙方必需按时竣工，否则，每超期一天，按1000元天支付违约金。 2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 3、若甲方对工程质量进行验收不合格，须要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。 4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，须要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 六、合同工期：_ 开工日期：_ 竣工日期：_ 合同工期总日历天数60天。 七、质量标准 工程质量标准：_合格。 八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：_(签名) 承包人：_(签名) 合同订立时间：_ 合同订立地点发包方(以下简称甲方)：_ 承包方(以下简称乙方)：_ 因建设工程须要，甲方托付乙方以包工包料方式承包工程(不含土建工程)。为明确双方责任，确保工程顺当完工，双方在同等、自愿、公允的基础上，经协商达成并签订本合同。 一、工程概况：_ 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、承包方式：_ 4、工程内容：_ 详细工程内容和范围以设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。 二、建设工期及开、竣工时间 1、建设工期自合同签订后，乙方收到定金和图纸确认并具备全部开工条件之日起共天(雨天不计入建设工期之内)。 2、因甲方缘由(包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或 第三人行为及不行抗力等，含政府行为)而引起停工的，则工期相应顺延。 三、工程质量 工程质量等级为合格，符合工程施工图纸及技术要求。 四、工程造价 1、工程建筑面积为2，工程不含税总造价为人民币元整(：_元)，工程税金由甲方自负。 2、本工程报建手续由甲方负责办理并担当全部费用，工程造价为干脆工程费，不含防火涂料、税金、材料检测费、报建费及政府应收费用等。中途增加或削减工程量则另计工程款。 五、拨款和结算 1、 在合同签订之日支付定金为工程总价款的，计：_元。 钢架进场支付工程总价款的%，计：_元。 c型钢进场支付工程总价款的%，计：_元 彩瓦进场支付工程总价款的%，计：_元。 工程完工支付工程总价款的%，计：_元。 余款%，计：_元于工程竣工之日起个月的保修期满之日付清。 2、全部款项必需汇入本合同指定帐户或开具支票注明收款单位为乙方。如现金支付，甲方必需凭乙方的收款托付书和乙方的正式收据支付，否则乙方对该付款行为不担当责任。 3、甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权停止施工，施工工期相应顺延， 甲方同时担当乙方损失及人员窝工工资、材料周转等费用。 六、竣工验收 1、工程完工后，甲方应在收到乙方通知之日起五天内组织有关部门进行竣工验收，甲方未按期组织竣工验收的，工程完工后五天期满之日为工程竣工时间。 2、竣工验收以工程施工图纸及技术资料为标准。 3、甲方拒不验收或未阅历收提前运用或者擅自动用的，视为工程质量验收合格，所发觉的质量问题由甲方自行担当责任。 七、质量保修 乙方对所施工的全项工程进行保修，保修期限自工程竣工之日起计为个月。因甲方运用维护不当、人为损坏等缘由以及不行抗力引起的工程质量问题，不在乙方的保修范围之内。保修期满后如仍需乙方修理的修理费用由甲方担当。 八、甲方的权利义务 1、于施工前办理施工相关手续，保证工程的合法性和正常施工，并供应施工资料给乙方。 2、保证施工现场水源、电源和运输道路及清除施工现场障碍等，达到进场开工应具备的条件。 3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，并在合同签订之日起内提交给乙方。 4、委派为工地管理代表，负责工程进度、工程质量的检查监督，办理中间交工工程的验收手续，协调工程内外关系及其他有关施工事项。 5、刚好组织工程验收和办理竣工验收结算手续。 6、应由甲方担当的其他施工合同义务。 九、乙方的权利义务 1、按合同规定的开工日期按时开工，严格根据施工图及说明书等技术资料进行施工，发觉设计错误或严峻不合理的状况应刚好书面通知甲方。 2、接受甲方在不影响施工状况下的必要监督，刚好向甲方提交开工通知书，在工程完工刚好发出验收通知，作好施工进度报表并与甲方工地代表会签。 3、委派生产等管理及有关其它施工事项。 4、按合同规定的建设工期和质量完工并交付工程。 5、严格按施工现场管理，施工平安生产操作规范施工，否则所发生的平安事故由乙方负担。 6、按合同约定担当工程质量的保修责任。 7、应由乙方担当的其他施工合同义务。 十、合同生效及文本。 1、本合同自双方签字(盖章)之日起生效，至合同履行完毕后失效。 2、合同生效后，任何一方单方终止本合同，应向对方赔偿本合同的工程总价款%的违约金。 3、本合同一式六份，双方各执三份。 十一、补充约定：_ 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑工程承包合同书篇三 发包方(以下简称甲方)： 法定代表人： 居处地： 承包方(以下简称乙方)： 法定代表人： 居处地： 依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同管理条例及有关规定，结合本工程详细状况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：_。 二、工程地点：_。 三、施工工期：_。 四、工作内容 风险提示： 加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避开发生纠纷。质量条款要约定明确细致。 假如质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。 1、施工打算工作 依据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。 2、土方清基及回填工作内容 (1)清基：协作土方施工单位的清基工作，开挖及转运基础承台的土方(包括机械开挖土方以外的其它土方开挖和回填工作)。 (2)垫层：垫层的平整、夯实。 (3)协作土方施工单位的土方回填，如采纳人工回填时，另行协商费用。 (4)协作基础施工的其它部分工作。 3、工程工作内容： (1)施工打算：熟识施工图纸，依据甲方施工员放出的主轴线和限制标高，负责各轴线的放线工作及标高点的转点工作。领退料具，做好施工前打算工作。本工程采纳商品(少量零星构件采纳现场自拌)，输送泵。 (2)搅拌：砂石等原材料的装卸、运输、过磅、过斗、人工加水，调加外加剂，出料口扒溜子，机具冲洗等。若采纳商品，免除该项目工作内容。 (3)振捣：的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的，并浇水潮湿，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等(甲方供应试验员)。工程提前30分钟做好打算工作。 (4)运输：包括砂、石、水泥、掺合料、外加剂等材料以及成品场内外全部水平、垂直运输。采纳商品时，则包括输送搅拌车、泵车垫楞、放、收卸料滑槽，搭、拆输送管架，安装、拆卸、清洗输送管等。无论采纳何种方式，均包括一切协作用工。全部材料不计二次转运费。 (5)清理：浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查标高及轴线限制;浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的;清理或清洗振动器、振动棒、输送管、料斗、滑槽、配料场;在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模及修补，处理缺陷等，全部废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 4、模板工程(含木制工程)工作内容 (1)打算工作：熟识施工图纸，协作本工程施工员操平放线，限数、限次、限量，领退料具，做好施工前打算工作。 (2)模板及木制作：选、配料;划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带;垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。 (3)安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。 (4)拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。 (5)再次安拆：包括第一次安装和最终一次拆除。 (6)运输：包括场内全部模板的水平及垂直运输。全部材料不计二次转运费。 (7)清理：清理与修整模板，清理模板干结水泥及砂浆，模板刷隔离剂(每周转一次刷一次);支、拆模后清理区域范围内全部木屑、废渣等垃圾;拆除最终一层结构模板后，要把全部附着铁钉起干净并卸下钢管上全部的夹具、扣件，施工前、后、全部材料及垃圾均须分类堆放甲方指定地点。 (8)对拉螺杆洗丝，扣件清理洗油。 (9)其它工作：图纸范围内的预留洞口留设、预埋件安装，后浇带、膨胀带钢板网安装、加固;清扫墙、梁、柱、板接缝的漏隙并刚好用水清洗;浇捣过程中派专人看模、随时调整、加固模板。 5、钢筋工程工作内容 (1)施工打算：熟识施工图纸，编制钢筋配料表，并报甲方技术负责审核。供应精确的钢筋安排，领退料具，做好施工前的打算工作。 (2)制做：包括下料、调直、切断、弯曲、闪光对焊、含场内的全部材料搬运和半成品的取放。 (3)绑扎： a.清理模板内杂物，截断铁丝，按设计要求将钢筋绑扎成型并放入模内。 b.捣制构件包括安放垫块;预制构件包括绑扎成型的挂牌、垫楞、堆放以及入模和安放垫块。 c.搭、拆能保证平安及施工须要的全部自用操作脚手架。 d.钢筋接头如按设计要求采纳电渣压力焊和机械连接时，由甲方另行指定专业施工队分包，费用由甲方负责。其它连接方式由乙方负责。 (4)运输：包括场内全部水平及垂直运输。全部材料不计二次转运费。 (5)清理：清理每次绑扎后多余的钢筋、扎丝;钢筋绑扎完毕后，要卸下全部自用操作架钢管上的夹具、扣件;施工前、后全部材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。浇捣过程中派专人看钢筋，并随时调整被移位的钢筋。 (6)其它工作：协作甲方以及其它工程工作。 6、砌体工程工作内容(本合同不包括在内) (1)施工打算：熟识施工图纸，编制砌体材料安排，报甲方技术负责审核。施工料具打算等砌体施工前的全部工作。 风险提示： 定作方应对自己供应给承揽方的图纸或技术方案予以仔细审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要刚好核实状况、组织论证、完善方案。切不行拖延推诿，由此将会担当承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。 (2)材料打算：包括砂浆制运、砌体材料等全部工作内容。含场内的全部材料搬运和半成品的取放。 (3)砌筑：各类砌体工程的施工全部工序，包括构造柱、圈梁、压顶、梁顶板等现浇工程。 (4)养护及验收：保证7天的潮湿养护砌体验收协作(包括养护的覆盖物品等)。 7、脚手架工程工作内容 (1)场内材料搬运，搭设、拆除内外砌筑架、浇灌架、平安通道、材料运输道，改架、架料保养、挂平安网，拆除的材料分类堆放等全部操作过程。 (2)运输：包括场内全部水平及垂直运输。全部材料不计二次转运费。施工前、后全部材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 (3)清理：架子拆除后全部架管扣件的清理、清洗及按规格堆放整齐至指定地方。施工前、后全部材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 8、材料装卸、领用及保管 (1)全部到场材料的卸车，及出场材料的装车。 (2)乙方按甲方现场材料领用管理方法办理材料领用手续。 (3)甲方选购租赁的钢材、架管、扣件，应达到国家标准，材料进出场应由乙方负责人按实际数量现场签收认可。 (4)其他单位或个人运用需经乙方同意并办理手续。 (5)领用的材料由乙方负责保管。 五、承包方式 包工、包协助材料(框架主体内)、包工期、包质量、包平安、包文明施工承包方式，其详细目标如下： 风险提示： 定作方应对自己供应给承揽方的图纸或技术方案予以仔细审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要刚好核实状况、组织论证、完善方案。切不行拖延推诿，由此将会担当承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。 1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中全部定额内外用工。 2、包协助材料：本工程的一次性消耗材料甲方除供应钢材、水泥、商品、黄砂、石子、石灰外，其它全部一次性工程消耗用材全由乙方选购，其费用包括在总承包价内。但甲方供材料应按规定的用量(按图计算量加规定的损耗率;损耗率除钢材为1%外，其余全按定额规定的损耗率)进行领用，超领用部分由乙方担当费用。 3、周转材料由甲方依据工程须要供应给乙方运用，乙方应按需下料，如发觉乱裁、乱锯模板、木枋等，一次罚乙方款_元;发觉偷盗钢管、扣件等物品，按原价的100倍罚乙方的款。 4、包设备及配电箱柜的修理保养费用：本工程依据工程须要配置机械设备及配电箱柜，除塔吊、施工电梯、搅拌机外的全部到场机械设备和配电箱柜应完好及运转正常后交由乙方保管，施工期间内的正常保养及修理全由乙方负责，乙方也应保证退场设备及配电箱柜完好和运转正常。配电柜只供应现场总配电柜、钢筋及木工棚的主配电柜、各楼层主配电柜，配件由甲方供应。 5、包小型机具、工具及照明用具等费用：本工程的全部小型机具及工具全由乙方自行负责。包括如手推车、电钻、电锤、灰槽、灰刀、刮杆、线锤、吊线板、灰桶、碘乌灯、高压钠灯、白炽灯泡等。 6、生活用水、用电不进行定额用量包干，但在生活区内发觉一次无人在场的长流水或长明灯赐予乙方_元的惩罚。 7、包工期目标：乙方必需甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方缘由造成工期的施工进度不能满意业主要求，应担当相应违约损失。 8、包平安文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。 9、包质量目标：确保一次交验合格。 六、承包费用 1、甲方在签约前三天收取乙方_万元的履约保证金。 2、在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量达到验收标准，工期、平安及文明施工等达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积包干。 (1)建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算，每平方米单价为_元。 (2)此包干价包括模板工程中的钉子、铁丝、密封胶带、海绵垫等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。模板对拉螺杆由甲方按施工组织设计定量供应，此价格中包括了对拉螺杆运用过程中全部工序的全部费用。 (3)此包干价包括钢筋制做绑扎过程中的钢筋设备、绑扎丝、粉笔等发生的全部费用。柱子的竖向钢筋连接费用另行计算。 (4)此包干价包括了除搅拌机、塔吊、施工电梯、泵车等机械外的工程施工过程中的全部机具及工具的费用。 (5)本包干价包括了脚手架工程中的铁丝、施工所用工具、用具及对讲机的费用。 (6)本包干价包括了现场平安、文明施工及ci协作用工费。 (7)合同规定整体清包部分不存在计时工。 (8)本合同中由于设计图纸变更、合同外工作导致无法按建筑面积计算的工作量按实签证并双方现场协商计价。 (9)本包干价中包括乙方用于现场管理的全部费用。 (10)如甲方依据须要确定外脚手架采纳升降脚手架时，应从包干价中扣除外分包部分脚手架费用。 七、结算及付款方式 1、结算：本工程劳务费用按形象进度结算。基础出±0.000(一层底板浇筑完)、1区完工结算一次;三层裙楼顶板完结算一次;塔楼部分每六层结算一次。每次结算按实际完成部分的建筑面积及合同约定的单价的70%计算。正负零结算后甲方退回乙方履约保证金50%，剩余保证金在最终一次结算后全额退回。按量供应申请单，由甲方施工员、质安员、材料员、综合办签订施工部位的质量、平安、进度、文明施工、资料评定和材料节约，符合要求后，再上报项目经理签字后，由项目合约部进行结算。(如施工方案有变，按施工进度状况酌情解决) 2、结算付款时，严格兑现本合同规定的其它奖罚条款。 3、付款方式：每次结算完成后的_日内以现金支付或银行转账，乙方需开具收据。在施工过程中最高付款比例不超过工程进度劳务款的_%，主体结构结束后_天内付款达到_%。余款在所干分部工程完毕并经质监站验收后无质量修理_个月内付清。乙方自身缘由承包范围的工作未完成就要求退场或被勒令退场，结算预留的工程款及履约保证金不予支付。 八、施工质量 1、乙方必需确保承包范围内的分部分项工程质量达到国家建筑安装工程质量验收评定标准的合格等级并要求全部工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令乙方返工，返工的全部工料费用由乙方负责并担当甲方工期损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权令其他队伍帮助其返工，返工费用由乙方担当，并罚款_元/次。 2、严格执行质量“三检”制度，每道工序完成后乙方依据甲方要求先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可用书面形式申报甲方质检员验收，对不进行自检、互检、交接检或无记录，或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，每发生一次，罚款_元。 3、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改看法，乙方必需照章执行，对拒不执行整改看法的，或整改不刚好的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款_元。如发觉乙方在施工过程中质量差距较大，或不听指挥有意拖延工期等不利于工程施工的恶劣现象，甲方有权勒令其退场，并且没收履约保证金及赔偿由此引起的一切损失费用。 4、试用期一个月，试用不合格甲方无条件清退乙方。 5、项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项工程必需达到国家规定标准。 九、施工平安 1、乙方必需建立健全的平安组织机构，设立平安负责人及班组兼职平安员，协作甲方做好进场及日常平安工作。 2、塔吊、钢筋木工加工设备、搅拌机操作人员必需是娴熟工。 3、乙方必需定期做好班内平安教化，对人员逐一登记，填好平安教化表、试卷。使班组人员均有很强的平安意识，并作好教化记录。 4、乙方必需严格执行国家、地方和项目部制定的平安操作规程、平安管理细则、平安管理制度及治安管理条例。 5、乙方应杜绝重大伤亡事故的发生，施工期间，乙方人员发生的大小平安事故(除第三方缘由)由乙方负全部责任，并担当全部由此而产生的全部费用，甲方不负任何责任。如因第三方缘由引起的平安事故，甲方帮助乙方追究第三方责任。 6、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身缘由造成，造成平安伤亡事故或造成他方人员伤亡事故，医疗费、补偿费用均由乙方担当。对于产生严峻后果的，对肇事人交有关部门追究法律责任，并没收履约保证金。 十、文明施工 1、施工期间，应加强班组内部文明施工教化。 2、乙方须严格根据甲方企业ci形象要求保持生产、生活区域内的环境整齐每天派专人清理，并接受甲方检查。 3、乙方在作业层及施工现场、材料进场的材料堆放必需在甲方指定的地点，且整齐、井然有序。 4、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，全部人工从乙方结账单中扣出(按_元/工日扣除)。 5、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为(打架每人次罚款_元，其他每人次罚款_元)。 十一、甲乙双方职责 甲方职责： 甲方指派_为现场负责人。 1、甲方为乙方供应生活和生产临建(只供应材料，搭设由乙方负责)。包括管理人员住房两间，办公室一间，工人住房若干，工人食堂一栋;生产临建包括钢筋棚及木工棚等。 2、乙方员工上岗前，甲方组织有关人员对乙方人员进行入场教化培训。 3、甲方负责办理乙方人员有关证件，包括外来就业证、暂住证、项目出入证等，办证费用由乙方担当。 4、甲方依据生产状况支配乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。 5、甲方为乙方供应必要的材料及大型施工机械，如搅拌机，塔吊等。其余小型机具设备均由乙方自行负责。 6、甲方负责供应施工用水用电接到施工现场的材料，其中水接至各用水点;电接至钢筋棚及木工棚总闸，楼层用电接至各楼层总配电箱。 7、甲方按合同的约定刚好给乙方结算及支付劳务费用。 8、负责配备平安防护设施(平安帽等劳保用品由乙方负责)。 乙方职责： 乙方指派_为现场负责人，并配备项目技术工程师、平安员、质检员、测量员等管理人员_人以上。 1、负责组织思想品质及技术水同等各方面均合格的施工管理及劳务人员，特种作业人员必需持证上岗。 2、负责编制承包范围内各分部分项工程的施工方案。负责编制实际运用的工程材料及周转材料安排，并在运用前一周书面报甲方。 3、乙方必需根据工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其他要求组织施工作业;必需按期、保质、保量、平安地完成所承包的分项工程。 4、按甲方的材料管理方法领用、保管、归还材料及机具，必需爱惜甲方供应的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿 5、乙方在施工中要留意材料节约，不得奢侈，不得偷窃，如有奢侈或偷窃，甲方按损失材料价值_倍罚款。 6、乙方必需遵守甲方各项规章制度，听从甲方统一指挥调度，不准随意而行。 7、协作甲方做好隐藏工程签证工作，做好施工日志及材料及工程试验记录。 8、负责限制轴线及标高以后的测量工作。并按甲方施工员的要求设置限制点。 9、担当因工伤事故所发生的全部费用(以本合同第九款5项为准)。 10、协作其它工种的工作，不得因乙方缘由造成其它工种的返工。 十三、其它事项 1、签定劳务合同时，乙方必需将拟进场人员造册上报甲方，乙方必需将进场人员造册并附身份证复印件_份，照片_张，所报花名册必需与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必需保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必需在_天内向甲方供应变更人员清单。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发觉乙方人员与花名册不符，每人罚款_元。乙方人员与其花名册不符所发生的伤亡事故，甲方将视其为私招乱雇，不论缘由，一切后果均由乙方负责，所发生的一切费用均由乙方担当。并按约定进行惩罚。 2、施工生活区不得男女混住，不允许携带小孩进入施工生活区及生产区。违反本约定罚款_元/人次。 3、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，间或离开须向甲方请假并托付代理负责人，如未请假或未托付代理负责人，每出现一次罚款_元。乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候(包括节假日)均不得擅自离开岗位，否则每发觉一人次罚款_元。节假日乙方人员不得削减，每削减一人，罚款_元。 4、乙方施工过程中，应妥当支配施工进度安排，按本合同要求按期完成各分项工程。如总工期提前，每提前1天嘉奖现金_元，每拖延1天罚现金_元。施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并依据对工程影响大小，罚款_元。 5、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包。 风险提示： 在承揽合同中，承揽人如必需与第三人合作才能按时交付工作成果，应当在合同中与定作人进行协商约定。在未经定作人同意的前提下，擅自将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同。 6、乙方必需做好承包范围内的成品和半成品的爱护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍惩罚。 7、乙方应当有较强的经济基础，甲方由于其它缘由暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员2-3个月的生活费。 8、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满意甲方对其工期、质量、现场平安及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，没收履约保证金由乙方担当由此造成的损失。 9、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不刚好等缘由造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。 10、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不刚好等缘由造成乙方工作超过24小时延误且确有部分人员无法另行支配调剂期它工作，经甲方确认后赐予实际误工人员每人每天_元的生活费。 11、全部劳保费包含在包干价中，甲方不另担当。乙方须随时做好雨雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品，平安帽、工作服(假如须要)由甲方统一规定、统一办理，费用乙方负责。 12、此合同单价包含各种税费，甲方不代扣乙方任何款项。 13、如乙方不履行合同条款，其余款作为支付甲方违约金。 14、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。 15、因业主资金不到位或其它缘由，致使工程停、缓建，甲方在确认后_天内刚好给乙方办理结算，付清全部余款及退还乙方履约保证金。其结算依据为:(_)，依据乙方所完成的工程量中的人工工日数量，按_元/工日.乙方在结清款项后必需刚好清退员工。 十四、附则 1、本合同未尽事宜，双方本着同等互利，相互理解的原则另行协商。协商不成或一方违约的可提请_仲裁委员关于仲裁或_法院裁决。 2、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，_份，均具有同等法律效力，双方签字画押后生效。结清全部劳务款项后自行失效。 甲方： 法定代表人： 日期： 乙方： 乙方代表： 日期： 建筑工程承包合同书篇四 为适应当前建筑市场，增加自身实力 ，扩大业务范围，遵循自愿、同等、互惠互利的原则，经双方协商达成以下协议。 甲方： (以下简称甲方) 一、 主合同概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围： 1.4承包方式： 1.5工 期： 1.6质量标准： 1.7合同价款： 1.8付款及结算方式： 二、双方的责任及义务 2.1甲方的责任和义务 2.1.1甲方在该工程开工前，负责办理一切手续及相关的费用。 2.1.2甲方委派( )负责协调和业主相关工作。 2.1.3该项目的全部施工名称及内业资料的相关名称均运用甲方名称。 2.1.4甲方有权对乙方的施工进度、质量、施工平安及财务进行定期检查、督导，对发觉的问题甲方有权要求乙方进行整改、责令停工及经济罚款。 2.1.5甲方在工程开工前向乙方供应( )万元的启动资金，该工程款在其次次拨款时甲方有权一次性扣除。 2.1.6甲方负责办理一切资料整理及竣工验收工作。 2.1.7该工程的