2023年工程材料购销合同内容建设工程材料购销合同(十四篇).docx

2023年工程材料购销合同内容建设工程材料购销合同(十四篇) 随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同应当怎么制定才合适呢？下面是我带来的优秀合同模板，希望大家能够喜爱! 工程材料购销合同内容 建设工程材料购销合同篇一 乙方：_ 依据中华人民共和国合同法相关法律、法规及结合本工程实际状况规定，经甲乙双方协商一样，特订立本合同，以便共同信守。 一、材料价格及计量方式 1、水泥标砖按每块(包含运费及材料费)_元运至施工现场甲方指定位置;粉煤灰标砖(240_115_53)按每块_元，配砖(200_90_53)按每块_元运费运至施工现场甲方指定位置;砂、碎石按每立方17元运至施工现场甲方指定位置。 2、全部材料数量按到场实际验收数量计算。 二、付款方式 付款实行月结款制度，每月30日之前把该月材料汇总后交予甲方，待甲方审核无误后，于下月5日之前付款。 三、材料质量： 乙方所供应材料的质量必需达到国家相关规范标准的规格、质量和性能(保质保量)，如材料运至施工现场后，发觉该材料不合格，甲方拒绝签收，乙方应自费运出现场。 四、违约责任： 1、乙方所供应的材料不符合质量要求，或数量不足，甲方有权退货，乙方必需重新供应合格材料，并惩罚该材料缺少部分两倍罚款，且担当由此产生的.全部费用和对甲方造成的一切损失。 2、乙方必需根据甲方的要求，按时供应材料，如因乙方缘由造成甲方用量短缺、供量不足、从而导致甲方工期延误等一切损失，乙方应担当违约及甲方损失赔偿责任。 3、乙方必需平安规范运输，如出现任何意外事故，均由乙方自行担当责任。 4、如发觉三次以上材料不符合质量要求，或数量不足;甲方有权终止合同。 五、合同执行： 1、本合同未尽事宜，双方应友好协商，协商不成可提交法院解决处理。 2、本合同双方签字盖章之日起生效。 3、本合同一式两份，甲乙双方个执一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程材料购销合同内容 建设工程材料购销合同篇二 购货单位：_（以下简称甲方） 供货单位：_（以下简称乙方） 为了明确甲乙双方各自应担当的责任，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、材料的名称、品种、规格和质量 1、材料的名称：砂石、水洗沙等名称、质量、品种、数量、规格要求以以下明细表为准。乙方供应材料设备一览表 二、材料的数量和计算单位、计算方法、计算单位、计量方法：计量的单位以明细表要求为准；计量的方法：送到甲方指定工地堆料地点由甲方收料人员验收为准。砂石料以实铺场地压实方数测量为准，其他以实收数量为准。 三、材料的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点到货地点和接货单位（或接货人）：_。 四、材料的价格和货款的结算 1、产品的价格（单价以合同明细表中约定价格为准、此价格为到货含税价。） 2、此价格为固定价，合同期内不得浮动。 五、验收方式 1、验收时间：乙方将材料运输到甲方指定地点后，通知甲方指定的验收人员进行验收。 2、验收方法：实际现场验收方为准。 3、验收标准：行业统一标准。 4、验收人员：甲方指定人员。以上材料为甲乙双方商定，乙方不得增加数量并保证工程正常施工。 六、对材料提出异议的时间和方法 1、甲方在验收中，假如发觉材料的种类、型号、规格和质量不合规定，应当场拒收。 2、甲方因运用、保管、保养不善造成的.质量下降，不得提出异议。 3、乙方在接到甲方异议后，应在一天内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理看法。 七、乙方违约责任 1、乙方不能按期交货，应向甲方偿付当日不能交货部分的货款的_%违约金。 2、乙方所交材料的品种、型号、规格质量不符合合同规定的要求，假如甲方同意利用，按质论价；假如甲方不同意利用，乙方必需负责更换，并担当调换、退货面支付的实际费用。乙方不能调换按不能交货处理。 3、乙方逾期交货，应比照中国银行有关延期的付款规定，按逾期交货部分计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并担当甲方因此所受的损失费用。 4、乙方提前交货的材料、多送的材料和品种、型号、规格质量不符合合同规定的材料，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善面发生的损失，应当由乙方担当。 八、甲方违约责任 1、甲方逾期付款的，应根据中国银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期的违约金。 2、甲方违反合同规定拒绝接受质量、规格、型号等符合合同要求材料的，应当担当因此造成的全部费用及损失。 3、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应担当乙方因此所受的损失。 九、不行抗拒力 甲乙双方的任何一方由于不行抗拒力缘由不能履行合同时，应刚好向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并依据状况可部分或全部免于担当违约责任。 十、结算方式 甲方在合同签订后，付给乙方选购定金：币_元，在总结算时扣回。其余材料实行先运用后付款的方式进行结算，详细付款方式如下：待工程竣工后，付清全部余款。 十一、其它 乙方在运输过程中或到达工地现场时发生的一切平安事故为乙方责任，并由乙方自行担当解决。 本合同如发生纠纷，当事人双方应当刚好协商解决，协商不能解决时，任何一方均可请业主或主管部调解或者向工商行政管理机关设立的经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以向工程所在地*起诉。 本合同自双方签字加盖手印后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。合同正本一式四份，甲方三份，乙方一份。材料货款付清后，该合同自动失效。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 工程材料购销合同内容 建设工程材料购销合同篇三 需方：_（以下简称甲方） 供方：_（以下简称乙方） 一、产品名称、规格、单价、计量单位等： 说明：实际结算价格以市场价为准；如规格特别需方必需做好"月度进货安排"并于进货前一周内提前传真或书面通知供方，供方接到订单后即按订单规格支配生产，并保质保量按时供应，需方不得随意更改订单规格，如有擅自变更规格，由此造成供方在生产上的损失由需方负责。 一、质量要求和技术标准：按gb 1196820xx标准要求。 二、交货地点及方式：供方负责运输送货到需方工程施工现场指定地点，每次送货前由需方提前24小时电话通知供方送货规格、数量和时间。 三、运输方式及费用担当：供方负责将产品运至需方工地，期间发生的运费及装卸费用均由供方担当。 四、验收标准方法及提出异议期限：按gb 1196820xx标准要求。 1、需方在验收中，假如发觉产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应妥为保管，3天内向供方提出书面异议；在托收承付期内，需方有权拒付不符合合同规定部分的货款。 2、如需方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合规定。 3、需方因运用、保管、保养不善等造成产品质量下降的.，不得提出异议。 4、供方在接到需方书面异议后，应在当天内负责处理，否则，即视为默认需方提出的异议和处理看法。 注：如需方要做现场检验，必需通知供方派人共同进行，检验合格的，检验费用由需方担当；检验不合格的，检验费用由供方担当。 五、供方供应技术资料的方法和期限：供方需按需方要求供应相关的技术资料证明或产品合格证。 六、合理损耗及计算方法：破损率必需限制在千分之五以内，最终以需方工程现场签收人员实收数量为准。 七、结算方式及期限： 1、每月日前结清上月全部货款的；剩余%的货款，在砌体工程结束后2个月内一次性付清，其中加气块每月支付100%。如需方恶意不按约定付款，供方有权停止供货并催收所送货款及违约金，双方成交数量结算依据为需方签字认可的发货单。 2、需方实行转账支付的方式，不得支付现金，将货款打入供方指定银行账户。供方指定为本合同专职资金结算员，供方每次收款前须开具有供方单位财务专用章的发票，否则，需方不予付款。 九、违约责任： 1、经上述第五款确认的供方产品质量问题造成的需方损失由供方负责赔偿，需方有权从供方任何货款中干脆予以扣除。 2、需方不按合同约定付款的，供方可终止合同。 3、需方逾期付款按所欠款的每日万分之一偿付违约金。 4、按本合同规定应当付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，由违约方按银行规定的结算方法付清。 5、供方应按需方要求刚好供货，供方不按时供应，需方有权终止合同并另行选择供应商，供方因此给需方造成的损失（包括需方向建设单位支付的工期违约金）由供方担当，需方有权从供方任何货款中干脆扣除。 十、解决合同纠纷方式：由供需双方协商解决，友好协商不成可向需方工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 十一、本合同一式肆份，需方执叁份，供方执壹份，自双方签字盖章起生效，至办理财务结算、货款两清时自动失效。 十二、其他约定： 1、需方指定为本合同加气块签收人，其他人员签字无效。 2、本合同供货仅限于项目部。 3、供方指定收款账户： 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 工程材料购销合同内容 建设工程材料购销合同篇四 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法等有关规定，本着诚恳信用、同等互利的原则，经双方友好协商，就甲方选购事宜，合同期限自年月日至年月日。特签订本合同，以供双方共同遵守。 第一条、标的物、标的额 其次条、交货地点： 甲方项目工地。第三条、交货时间：甲方指定。 第四条、交货方式及费用负担： 乙方在合同签订后起先供货，并将货物运输到甲方指定的地点后由负责签收确认。运输费及卸货费由乙方担当。（签收人：_联系电话：_）。 第五条、质量标准及异议期限： 1、乙方应严格根据相关材料的技术要求和国家（行业）的相关质量标准执行，确保所供材料的质量。 2、甲方在收到货物后若有异议须在10日内以书面提出，如属质量问题由乙方负责。第六条、验收方法：建筑材料选购合同乙方须按甲方的要求送货，货到现场后，在现场车上或场地堆放后由甲方按物品的特性及行业惯例进行验收。如甲方认为乙方送货的数量与送货单数量不符的，则可以随时抽检，如数量超过误差范围的或有弄虚作假情形的，则必需向甲方赔偿即以少一赔十计算，如砂、石、石粉等散体运输货物，抽检方数误差4%，亦可视为正常交货。 第六条、损耗责任： 乙方货物在未经甲方验收前仍旧由乙方自行担当相关风险及责任。 第七条、付款方式： 1、甲方每月26日至次月25日为一个统计月。乙方每月26日至次月10日号前（遇甲方假期则顺延）将上月内所送货物的送货单（供货方保存联）汇总后向甲方指定人员提交对帐清单，共同核对无误并签字确认后付款。 2、甲方货款采纳银行承兑汇票形式支付。 3、除双方协商价格为不含税款外，乙方领取汇票时应供应法定正规发票（附销货清单）以及乙方收款托付证明，否则甲方有权不予支付或由甲方按8%税率代为扣税后向乙方支付税后货款。 4、甲方结款方式为：月结。甲方每月只支付乙方上月货款总额的80%，剩余20%待本工程完工并竣工验收后付清。 第八条、违约责任： 1、乙方在接到甲方订单后必需在三天内必需到货，除不行抗力外，每延误二天，甲方可按合同总额5作为履约赔偿金，并在货款中扣除，如延期五天，甲方有权终止双方合同并追究乙方相关经济责任。 2、乙方供应的产品如因质量问题影响甲方不能顺当通过政府相关部门的验收，乙方必需担当由此引起的经济损失及相关法律责任。 3、因不行抗力导致乙方无法如期交货，乙方应马上通知甲方，在影响因素消退后接着履行交货责任。 第九条、约定事项： 1、甲方应提前10天以电话或传真方式将用料安排（材料名称、数量、联系地点、负责人、签收人、电话等）通知乙方备料。如有变动，甲方必需以传真的方式通知乙方。 2、乙方在同意并确定供货后，如不能刚好供货，则全部损失由乙方负责，甲方有权终止合同。 3、乙方工作人员送货到甲方所指定的工地时，必需听从工地收货人员的指挥，将材料卸放在指定的位臵，如因不听从指挥知乱堆放而造成工期延误或其他损坏的，则由乙方担当全部责任。 4、乙方工作人员进入甲方项目工地后必需洁身自爱。如发觉乙方工作人员与工地相关人员一起骗取或以小作大造成供货数量与签收数量不一样的；乙方工作人员有偷盗甲方项目工地财物行为的；一经甲方工作人员发觉或举报，甲方即以“少一赔十”的原则在乙方货款中抵扣赔偿金额，情节严峻者，甲方有权追究乙方相关的经济法律责任并交由公安机关处理。 第十条、其他事宜： 1、本合同经双方协商一样后可以变更或解除；未尽事宜双方可协商制订出补充协议，补充协议与本合同具有具等法律效力；如因不行抗力或生产事故不能按期交货的，乙方必需出具有关证明刚好通知甲方，双方可依据实际状况协商变更或解除合同。 2、执行本合同发生争议时，由当事人协商解决，若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 3、乙方在收款时必需供应公司的营业执照及税务登记证复印件各一份并加盖公章。 4、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自甲、乙双方代表签字及盖章生效，双方结清货款后自动失效。 5、未尽义务双方可共同协商解决。 甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 联系电话：_联系电话：_ 工程材料购销合同内容 建设工程材料购销合同篇五 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国民法典及其它相关法律和法规，明确甲、乙双方责任，遵循同等、自愿、公允、诚恳信用的原则，双方就商丘移动生产指挥调度楼工程桥架材料购销事宜协商一样，订立本合同双方共同遵守。 1、工程名称：_移动生产指挥调度楼工程桥架分项工程。 2、工程地点：_市_区_路与_路交叉口东北角。 1、供货范围：甲方供应清单范围内的桥架材料供应。 2、本协议选购数量以甲方通知材料申购单为准(后附)。 3、本协议价格为固定单价，它包括材料价(含桥架盖板、连接片及螺丝，接地线等配套件)、包装、供货、运输、装卸、运输风险等一切费用，货到工地后乙方负责卸至甲方指定位置，并堆放整齐。 双方签订合同后，乙方七天内必需保证完成全部供货。 1、按国家相关标准进行材料验收，乙方材料进场必需附带产品检验合格证，性能检测报告等完整有效的相关技术资料。 2、货到工地，乙方应主动与监理、甲方做好验收，清点及交接工作。 由甲方对进场货物进行清点，核对数量和产品型号等确认无误后，以甲方开具的入库单为准，作为结算的依据。 1、预付一万元定金，全部桥架(含附件)供货完成，资料齐全并验收合格后付至甲方收到货物总价款的95%。 2、余额5%作为保证金，竣工验收合格后一个月内付清。 3、此购销合同为甲方第一批购买桥架，如甲方购买乙方其次批桥架材料，乙方必需保证所供桥架材料与第一批颜色保持一样，如颜色存在色差将扣除本次的质保金。 1、乙方供应的桥架必需是本厂生产产品。假如乙方托付其他厂家代工生产将被视为严峻违约，甲方有权单方面解除合同并将全部货物退给乙方，乙方需向甲方支付合同总价30%的.违约金，并赔偿甲方相关经济损失。 2、乙方未按约定时间供货影响甲方施工进度，乙方应负责赔偿延误工期损失费每天壹仟元。并负责赔偿给甲方造成的经济损失。 甲方有权对产品质量进行随意抽样检查，对未达到合同的规格、型号及产品质量要求的进场材料，乙方无条件退货，由此造成的一切损失由乙方负责担当。 有关合同或执行合同中发生争端，双方应通过友好协商妥当解决。 1、乙方技术人员应到工地现场供应免费技术服务指导。 2、本协议一式贰份，甲、乙双方签字盖章后各持一份，具有相同法律效力。 3、本协议中如有未尽事宜，须经协议双方共同协商，签订补充协议具有与本协议同等法律效力。 甲方：_乙方：_ 单位名称：_ 电话：_电话：_ 日期：_日期：_ 工程材料购销合同内容 建设工程材料购销合同篇六 甲方（需方）：_ 乙方（供方）：_ 第一条甲方向乙方订货总值为人民币_元，其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如表所列材料名称及花色|规格（毫米）及型号|质量标准或技术指标|计量单位|单价（_元）|合计（_元）。 以上项目表格略 其次条产品包装规格及费用_ 第三条验收方法_ 第四条货款及费用等付款及结算方法_ 第五条交货规定 1、交货方式：_ 2、交货地点：_ 3、交货日期：_ 4、运输费：_ 第六条经济责任 （一）乙方的责任： 1、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述缘由致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的_%向甲方偿付逾期交货的违约金。 2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方假如须要，应照数补交。甲方如不须要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方担当。如甲方须要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。 3、产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并担当返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值_%的罚金付给甲方。 4、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值_%的罚金。 （二）甲方的责任： 1、甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值_%的罚金， 2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。 3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值_%的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。 4、属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方延期提货部分货款总额_%的罚金。 5、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额_%付给乙方，延期罚金。 6、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应担当因而造成的损失和运输费用及罚金。 第七条产品价格如须调整，必需经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的_%作为罚金付给甲方。 第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必需提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_%的补偿金。 第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大改变，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_天与甲方协商。 第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。 第十一条甲、乙任何一方如确因不行抗力的缘由，不能履行本合同时，应刚好向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予担当违约责任。 第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第项处理：（1）申请仲裁机构仲裁；（2）向人民法院起诉。 第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。 第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，全部附则在法律上均与本合同有同等效力。 第十五条本合同共一式份，由甲、乙双方各执正本一份、副本份，报双方主管部门各一份。 第十六条本合同有效期自_年_月_日起至_年_月_日止。 订立合同人： 甲方：_（盖章）乙方：_（盖章） 经办人：_经办人：_ _年_月_日_年_月_日 工程材料购销合同内容 建设工程材料购销合同篇七 需方：(以下简称甲方) 供方：(以下简称乙方) 说明：实际结算价格以市场价为准;如规格特别需方必需做好“月度进货安排”并于进货前一周内提前传真或书面通知供方，供方接到订单后即按订单规格支配生产，并保质保量按时供应，需方不得随意更改订单规格，如有擅自变更规格，由此造成供方在生产上的损失由需方负责。 按gb 1196820_标准要求。 供方负责运输送货到需方_工程施工现场指定地点，每次送货前由需方提前24小时电话通知供方送货规格、数量和时间。 供方负责将产品运至需方工地，期间发生的运费及装卸费用均由供方担当。 按gb 1196820_标准要求。 1、需方在验收中，假如发觉产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应妥为保管，3天内向供方提出书面异议;在托收承付期内，需方有权拒付不符合合同规定部分的货款。 2、如需方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合规定。 3、需方因运用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 4、供方在接到需方书面异议后，应在当天内负责处理，否则，即视为默认需方提出的异议和处理看法。 注：如需方要做现场检验，必需通知供方派人共同进行，检验合格的，检验费用由需方担当;检验不合格的，检验费用由供方担当。 供方需按需方要求供应相关的技术资料证明或产品合格证。 破损率必需限制在千分之五以内，最终以需方工程现场签收人员实收数量为准。 1、每月日前结清上月全部货款的;剩余%的货款，在砌体工程结束后2个月内一次性付清，其中加气块每月支付100%。如需方恶意不按约定付款，供方有权停止供货并催收所送货款及违约金，双方成交数量结算依据为需方签字认可的发货单。 2、需方实行转账支付的方式，不得支付现金，将货款打入供方指定银行账户。供方指定_为本合同专职资金结算员，供方每次收款前须开具有供方单位财务专用章的发票，否则，需方不予付款。 1、经上述第五款确认的供方产品质量问题造成的需方损失由供方负责赔偿，需方有权从供方任何货款中干脆予以扣除。 2、需方不按合同约定付款的.，供方可终止合同。 3、需方逾期付款按所欠款的每日万分之一偿付违约金。 4、按本合同规定应当付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，由违约方按银行规定的结算方法付清。 5、供方应按需方要求刚好供货，供方不按时供应，需方有权终止合同并另行选择供应商，供方因此给需方造成的损失(包括需方向建设单位支付的工期违约金)由供方担当，需方有权从供方任何货款中干脆扣除。 由供需双方协商解决，友好协商不成可向需方工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 需方执叁份，供方执壹份，自双方签字盖章起生效，至办理财务结算、货款两清时自动失效。 1、需方指定为本合同加气块签收人，其他人员签字无效。 2、本合同供货仅限于项目部。 3、供方指定收款账户: 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程材料购销合同内容 建设工程材料购销合同篇八 购货单位： (以下简称甲方) 供货单位： (以下简称乙方) 签约地点： 为保证合同的正确履行，维护合同双方的合法权益，依照中华人民共和国合同法及相关法律规定，依据招投标文件有关条款，甲乙双方本着责任共担，利益共享的原则，经协商一样，达成以下条款，双方共同遵守。 第一条 组成本合同的有关文件 下列文件及有关附件是本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括： (1)材料(设备)招标文件 (2)乙方供应的投标文件; (3)售后服务承诺; (4)甲乙双方商定的其他文件： 其次条 合同标的 序号 名称 规格 型号 单位 数量 单价 总价 总计(大写)： 第三条 合同总价款 合同总价款(大写)：人民币 元，分项价款见上表。 本合同总价款是材料(设备)设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前和保修期内备品备件发生的全部含税费用。本合同总价款还包含乙方应当供应的伴随服务/售后服务费用。 第四条 质量保证 1、材料(设备)技术标准应符合 标准。 2、乙方应保证材料(设备)是全新、未运用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，符合国家有关标准。乙方应保证其供应的设备在正确安装、正常运用和保养条件下，在其运用寿命内具有良好的性能。 第五条 交货时间、地点、方式 1、乙方应根据招投标文件要求或与甲方协商的送货时间、送货方式、送货地点交付货物。 交货时间： 交货地点： 交货方式： 货运方式： 2、乙方交付的材料(设备)应当完全符合招投标文件或者本合同所规定的材料(设备)、数量和规格要求。 3、乙方将合同材料(设备)运至 安装调试、投入运用并经过甲方验收合格后，方为材料(设备)交货日期。合同材料(设备)的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移至甲方。 4、乙方应在合同材料(设备)发运后一个工作日内将发运状况(发运时间、件数等)通知甲方，甲方应在合同材料(设备)到达合同列明的地点后刚好将乙方所托运合同材料(设备)提取完毕。 5、甲方提取合同标的物时，应检查合同标的物包装状况。合同标的物包装无损，方可提货。如合同标的物外箱包装受损或发觉合同标的物包装箱件数不符，应在 个工作日内通知乙方，以便乙方办理合同材料(设备)遇险索赔手续。 6、甲方对乙方交付的合同标的物，均应妥当接收并保管。对误发或多发的材料(设备)，甲方应负责妥当保管，并刚好通知乙方，由此发生的费用由乙方担当。 7、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期 日前通知乙方。由于变更发货地址增加的费用由甲方担当。 第六条 验收时间、地点、标准、计量方式 1、验收时间： 2、验收地点： 3、验收标准： 4、计量方式： 5、甲方验收合格后出具验收合格书。 甲方(签名) 乙方(签名) 地址： 地址： 日期： 日期： 工程材料购销合同内容 建设工程材料购销合同篇九 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法相关法律、法规及结合本工程实际状况规定，经甲乙双方协商一样，特订立本合同，以便共同信守。 一、材料价格及计量方式 1、水泥标砖按每块0。33（包含运费及材料费）元运至施工现场甲方指定位置；粉煤灰标砖（240_115_53）按每快0。05元，配砖（200_90_53）按每块0。04元运费运至施工现场甲方指定位置；砂、碎石按每立方17元运至施工现场甲方指定位置。 2、全部材料数量按到场实际验收数量计算。 二、付款方式 1、付款实行月结款制度，每月30日之前把该月材料汇总后交予甲方，待甲方审核无误后，于下月5日之前付款。 三、材料质量： 乙方所供应材料的质量必需达到国家相关规范标准的规格、质量和性能（保质保量），如材料运至施工现场后，发觉该材料不合格，甲方拒绝签收，乙方应自费运出现场。 四、违约责任： 1、乙方所供应的材料不符合质量要求，或数量不足，甲方有权退货，乙方必需重新供应合格材料，并惩罚该材料缺少部分2陪罚款，且担当由此产生的全部费用和对甲方造成的.一切损失。 2、乙方必需根据甲方的要求，按时供应材料，如因乙方缘由造成甲方用量短缺、供量不足、从而导致甲方工期延误等一切损失，乙方应担当违约及甲方损失赔偿责任。 3、乙方必需平安规范运输，如出现任何意外事故，均由乙方自行担当责任。 4、如发觉三次以上材料不符合质量要求，或数量不足；甲方有权终止合同。 五、合同执行： 1、 本合同未尽事宜，双方应友好协商，协商不成可提交法院解决处理。 2、 本合同双方签字盖章之日起生效。 3、 本合同一式两份，甲乙双方个执一份。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ _年_月_日 工程材料购销合同内容 建设工程材料购销合同篇十 甲方：_ 乙方：_ 依据相关法律、法规及结合本工程实际状况规定，经甲乙双方协商一样，特订立本合同，以便共同信守。 一、材料价格及计量方式 1、水泥标砖按每块_（包含运费及材料费）元运至施工现场甲方指定位置；粉煤灰标砖（_x_x_）按每快_元，配砖（_x_x_）按每块_元运费运至施工现场甲方指定位置；砂、碎石按每立方_元运至施工现场甲方指定位置。 2、全部材料数量按到场实际验收数量计算。 二、付款方式 1、付款实行月结款制度，每月_日之前把该月材料汇总后交予甲方，待甲方审核无误后，于下月5日之前付款。 三、材料质量： 乙方所供应材料的质量必需达到国家相关规范标准的'规格、质量和性能（保质保量），如材料运至施工现场后，发觉该材料不合格，甲方拒绝签收，乙方应自费运出现场。 四、违约责任： 1、乙方所供应的材料不符合质量要求，或数量不足，甲方有权退货，乙方必需重新