2023年年建筑外墙施工合同(篇).docx

2023年年建筑外墙施工合同(篇) 随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。 建筑外墙施工合同篇一 承包方： 依照中华人民共和国合同法，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则施工： 一、承包项目概况及名称： 1、建设单位：永州市九源房地产开发有限公司古丈县分公司 2、项目名称：古丈县太阳城蓝庭国际竹溪苑4#商住楼 3、建设地点：古丈县太阳城 二、承包方式：分项包工 1、外墙抹灰3单元按外墙面积不除洞按每平方米计算单价18元/m不包放线、打灰、定点、上料、拉网。只粉天沟之外以下的。 2、粉完1跑结80%，2跑按100%，以次类推，全部完工以后，5天内全部付清以上工程款。 3、质量问题，横平竖直、阴阳角垂直，当场施工员看好为准，过后概不负责。 立面垂直度误差每10米超过5毫米。 表面平整度误差每10米不超过5毫米。 阴阳角方正误差每10米不超过5毫米。 4、乙方根据甲方已定好的点放好的线施工，否则出现质量问题乙方不负责任。 5、滴水线(槽)、外檐、门窗、洞口有排水要求的部位应做滴水线(槽 )、窗台板，空调板。 6、人员进场按每人每天100元计算，3天一次预支伙食费。 7、如中途预支工程款不到位，乙方有权停工，后果甲方自负。 8、乙方人员到位后甲方付乙方人员来时车费(每人100元)按排住宿。 9工地运用的全部工具都由甲方供应(铝合金、铁锹、钯子、斗车、夹板、沙板、灰桶、铁锤、凿子。) 10、乙方不负责施工洞及其它扫尾工程能做的必需做。墙壁开凿和补砖乙方不负责。 11、完工后，乙方不负责清扫场地。 甲方： 乙方： 年 月 日 建筑外墙施工合同篇二 发包方：(以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一样，共同达成如下协议。 第一条 工程项目 1、工程名称： 李_区河南旧城改造安置房项目 2、工程地址： _市李_区台柳路以西，青山以南 3、工程内容： 4、工程质量： 一次性验收合格 5、承包方式： 包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包平安、包质量、包文明施工、包修理等方式进行承包) 6、综合大包价格：(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、平安措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综合大包价格见附件一。 7、结算面积：约 平方米。 8、总造价： 9、工期：每栋楼的起先施工日期以甲方书面文件为准，本程的总工期为_日历天 开工日期：_年_月_日 竣工日期：_年_月_日 其次条 质量标准 1、乙方必需根据国家和_省有关质量标准供应合格材料并施工，质量达到_省工程建设标准外墙涂料技术规程和规范_市有关职能部门颁布的标准要求。 2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采纳的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。根据国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准;除按设计要求及相关规范施工外，还应根据_市住宅工程质量通病防治技术规程施工。 3、本工程质量标准：本工程执行国家和_市现行质量评定标准及验收规范，根据现行国家及_市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格，若达不到承诺要求，则乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金，并确保整改通过。甲方有权干脆从乙方工程款中扣除，并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部担当。 4、涂料颜色：乙方应按甲方供应的上级规划部门确定的颜色为准，并出示外墙立面效果图，严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工，样板领路、施工与样板相同。 工程质量： 1、基层清理及基层处理，按国家标准和行业规范进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。 2、颜色应匀称，无色差，无砂眼，无遗漏，无龟裂，不起皮，不透底等异样现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准，其固定单价不变。 3、乙方应供应外墙涂料生产厂家产品的企业内控标准，并严格执行：适用范围、运用方法和留意事项，包装、贮存及运输等管理要求。 4、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准，乙方有权要求甲方即时进行修理和整改，满意上述标准，否则乙方不予进行外墙涂料施工，由此发生的一切纠纷及损失由甲方担当，与乙方无关。 5、如未达到上述标准，签约按承包工程结算值的5对乙方做出惩罚，并追究其他相关责任. 工程管理 1、乙方必需严格按总承包方要求，编制施工作业安排，进行施工组织设计，工期限制，确保实现质量目标。 2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求，听从指挥，听从领导。 3、乙方必需对承包工程现场进行成品爱护，保证不损坏，不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏，污染，由乙方修复并担当一切费用。 4、乙方在施工过程中，必需听从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主，每粉刷一遍，必需经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后，方可进行下一道工序的施工。 平安生产： 1、乙方进入施工现场，必需佩带平安帽，并配有平安带。严格遵守平安施工的有关规范、规定要求执行，严禁违章作业。 2、乙方施工过程中，出现的一切平安问题及相关责任、赔偿、法律纠纷，全部与甲方无关，由乙方全部担当相关责任和连带责任。 3、乙方须配备一名专(兼)职平安、保卫人员，确保工程项目顺当进行。 4、对于乙方在施工中的平安隐患，在甲方多次发出指令要求整改，而乙方拒不执行的状况下，甲方有权勒令乙方停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方担当。 工期延误： 对以下缘由造成竣工日期的延误，经甲方代表确认，工期相应延长。 1、不行抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气缘由(雨天、大雾)及甲、乙双方之外缘由导致工程无法接着履行的。 2、甲方同意工期顺延的其他状况。若非上述缘由，乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工，甲方将按每天延误计时，延误一天扣除乙方协议总价款0.5的罚金。 工程保修： 乙方按国家有关规定对工程质量进行保修，工程竣工后保修期为_年。 付款方式： 1、工程款的支付：工程竣工经总包方、监理、社区质检小组验收通过签字后支付工程总款的50%，经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的80%，经综合验收交房后，支付总额95%，余留5%为工程保修金。 2、工程量结算：工程量统一按图纸尺寸结算。 3、工程竣工后，乙方应刚好整理结算资料上报总包方，总包方在收到结算书_日内初审完毕，并报建方预算处审核，出具最终结算，以作为工程支付依据。 4、乙方承诺优先支付工人工资，为确保工人工资发放，乙方在接受工程款时，要供应工程款运用安排，工人工资发放工资表，工人签收记录，发放照片记录，相关托付人证明文件，否则甲方有权拒付。 5、因乙方平安问题、质量问题、资金问题造成本协议无法正常实施的，甲方有权单方面终止本协议，由此造成的一切损失及相关责任，全部由乙方独自担当。甲方将实行必要措施另选施工单位，进驻施工现场接管施工，乙方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方全部。 第四条 工程保修 1、本工程保修金为工程结算总造价的 5 %，在质量保证期内如发生施工质量问题，乙方应根据建设工程质量管理的有关规定负责保修。 2、质量保证期限：自工程竣工验收合格之日起 5_年。 3、保修项目内容及范围 3.1因乙方材料质量、施工质量造成的质量缺陷，由乙方负责修理。 3.2保修责任：本工程质量保修期内如发生质量问题，在甲方或物业以电话或书面通知方式向乙方发出质量修理通知后24小时之内，乙方必需刚好到达现场并支配修理。如乙方不能刚好支配修理，甲方有权支配 第三方单位进场修理。 第三方修理单位结算款及加收15%的服务费，从乙方保修费中扣除。 3.3保修期限：自竣工验收通过之日起满 5_年，在保修期间，若修理费用超出保修金时，甲方有权追交超出费用。满 5_年后无质量问题，_日内将剩余的保修金支付给乙方。保修金无利息。 3.4成品爱护：工程竣工验收合格后，由乙方书面与工程总包方交接，交接前，均由乙方全部负责。 第五条 施工条件 总包方应向乙方供应以下必要的施工条件： 1、保温墙面，表面平整，达到有关建筑质量检验评定标准。 2、保温墙面四周的障碍物及油污等应清除干净，不阻碍施工。 3、保温墙面预留孔洞应已按要求安装完成，多余孔洞应填平 第六条 施工管理 项目总包方责任： 1、组织对乙方施工方案的审定。 2、依据现场施工的现有条件管理和协调乙方现场施工，并协调库房用地、水源、电源等。 3、组织监督检查工程质量进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程验收、工程进度拨款等工作。 4、组织对工程的验收，办理工程结算。按合同约定负责各有关专业之间的协调，保证工程顺当执行。 5、主动协作乙方施工，负责协调施工现场人员管理，刚好对须隐藏验收部位进行验收。 工程承包方责任： 1、 负责编制施工方案，并于开工前 5_日内或按甲方的要求时间报送监理及甲方审查批准。 2、乙方必需对全部与本工程有关人员进行平安教化，实行防患措施，施工平安管理严格根据有关文件规定执行，确保施工平安和 第三者平安，因乙方缘由造成的平安伤亡责任事故，有乙方担当全部责任，并担当甲方因乙方责任所造成的一切经济损失。 3、刚好清理现场疏漏的建筑废材，做到日产日清，假如被执法部门查到，造成的责任及惩罚有乙方担当。 4、乙方必需听从总包单位、社区质检小组、监理及甲方的现场管理。 5、乙方应严格遵守设计单位制定的施工工艺，对不根据工艺施工发生重大质量问题时，甲方有权解除合同，并不予补偿。 6、乙方缘由在施工过程中分部分项质量不合格问题影响交房的，乙方应担当甲方经济损失和 第三方(村民安置费)赔偿。 7、遵守工地平安文明施工规定，能够接受因违反规定所赐予的惩罚。 8、施工现场配备技术负责人和施工员，委派专人负责工地现场卫生整齐。 9、材料堆放整齐，并配备灭火设施;施工用电接线须经甲方同意。 第七条 违约责任 任何一方因违约给对方造成的损失(包括 第三方赔偿)，均有违约方担当责任和赔偿。 补充条款： 1、工程所用材料必需符合设计规范及行业标准要求，做出样板墙，在总包、监理、社区质量监督小组验收同意后方可施工。如在大面积施工后，质量、材料与样板墙不符，总包方有权令其施工单位离场，解除施工合同，费用自付。 2、材料进场后，由乙方协同总包方报监理、社区质检小组现场确认送检。检测费由乙方负责，并刚好供应合格有效的检测报告，由总包方统一收集存档。 3、综合价格均为含税价格，如无需供应发票时，综合价格下浮6%。 4、乙方必需独立解决外界干扰等影响施工正常进行的一切因素，并自行担当由此产生的一切费用及后果，因乙方未能独立处理解决上述问题而造成的工期延误或经济损失均由乙方担当。 5、施工中所产生的垃圾，由乙方负责刚好清理、外运至施工场外。 第八条 其他事宜 本合同经双方签字盖章后生效，质量保证期满后终止。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 若再增加工程项目，内容相同的接着延用本合同，未尽事宜经双方协商同意签定补充协议，与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉。 甲方：(公x)法人代表：托付代理人：电话：签定日期：_年_月_日 乙方：(公x) 法人代表： 托付代理人： 电话： 签定日期：_年_月_日 建筑外墙施工合同篇三 发包方(甲方) 地址： 电话： 法定代表人： 承包方(乙方)： 地址： 电话 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创建条件，搞好协作协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同(一式两份)，以便共同遵守。 一、总则 1、 工程名称及地点： 2、 工程范围：本合同的建筑施工总面积_平方米(详见图纸) 3、 工程单价(预算定额)：砌砖每块_元，抹墙每平米_元，开槽每米_元，圈梁每米_元，地面砖每平米_元，墙面砖每平米_元 等乙方负责以上定额的全部人工费用。 4、 工程结算方法：按包工不包料，依照预算定额方法结算。 二、工程技术质量要求及工期 乙方进场后，要听从甲方管理人员的现场指挥，遵守平安生产、文明施工条例。作业时，严格根据本工程方案施工杜绝奢侈，做到人走地清。本工程自_年_月_日进行施工，竣工时间截至_年_月_日对施工质量要求达到，水平误差不大于_，砌砖平整度误差不大于_墙面抹墙平整度不大于_地面砖误差不大于_砌砖灰浆饱满度应达到_。 三、平安生产，文明施工 1、甲方对乙方承包的工程项目做到平安交底，提出明确的平安要求，乙方必需贯彻执行甲方的要求及有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，作业时，务必确保施工平安，甲方不负责乙方工伤事故等。 2、乙方机械进场必需停放有序，不得损坏甲方场内的建筑物轴线限制桩和标高限制桩，以及甲方场内电缆、电线、电箱等一切相关物品。 四、工程款结算和付款及合同有效期： 1、本工程全部完成，经甲方验收合格后，分付清。 2、合同有效期：工程款付清后合同自行失效。本合同一式两份，双方签字或者盖章生效。甲乙双方各执一份。 五、甲乙双方确认签字： 甲 方 乙 方 _年_月_日_年_月_日 建筑外墙施工合同篇四 发包单位： ，以下称甲方 承包单位： ，以下称乙方 依据中华人民共和国经济合同法、建筑安装装饰工程承包合同条例的规定及省建委有关文件精神，为明确双方的责任，经双方共同协定如下条款，共同遵守： 第一条：工 程 名 称 ： 其次条：工 程 地 点 ： 第三条：承包工程范围：全部外墙饰面砖粘贴，(包括打灰底、挂网、扫毛)外墙飘板底面批荡。 第四条：承 包 方 式 ： 此工程甲方以包工不包料的方式分包给乙方。 第五条：工程量计算方法及单价： 1、外墙饰面砖粘贴每平方米28.00元飘板底面批荡每平方米12.00元。(按图纸几何尺寸计算面积) 2、本工程单价包括劳保、福利等一切费用在内，所以凡在施工过程中，乙方发生的一切大小工伤、事故、病痛均由乙方负全部经济责任。 3、在施工中质量不合格造成返工的材料、人工费用由乙方负责。 第六条：承包工程条件及付款方法： 1、乙方进场后保证每天开工人数不得少于20人以上，以确保在35天工期内完成工程任务。(外墙砖全部完成起先计算工期) 2、乙方班组人员在施工中，必需听从甲方管理人员的支配和指挥，不得违章施工。 3、乙方班组人员名单必需报甲方工地管理人员，接受施工平安教化并办理签证手续，领取工地作业证，才能进入工地施工作业。 4、乙方班组长有事离开工地，需向甲方工地管理人员请假，并指定临时负责人。 5、每一项工程的施工必需按安排工期完成，乙方班组长应会同甲方施工管理人员签好工期计算起始日期，核实该项工程施工时间。 6、付款形式：经甲乙方双方协定，按乙方的实际工作量在每月进度结算70%工程款及伙食费，其余部分在该项工程全部完成，主体工程验收后结算100%，工程竣工验收后30天(月)内结算付款。 第七条：工程责任： 一、甲方的主要责任： 1、自合同签订后五天内，甲方要向乙方供应该分项工程的有关技术要求、规格、数量和材料、工艺质量要求等有关资料。 2、甲方负责向乙方进行平安、质量技术交底，对乙方的施工质量、施工平安进行监督、检查，发觉问题，要刚好订正。 3、乙方若不听从甲方施工管理人员的支配和指挥，严峻违反施工质安管理规定的，甲方有权终止合同，并取消乙方工、料费的结算和赶出施工现场。 二、乙方主要责任： 、工程责任： 、乙方作业人员必需严格根据国家有关建筑安装施工操作的平安规范、规程，熟识图纸，根据设计图纸要求进行施工操作，以及保证有足够的技术力气、人力按施工进度要求进行施工作业，不得聘请社会上未经平安培训、技术培训的闲散、无业人员作为班组成员进场作业，更不得无故拖延工程进度，否则甲方有权终止与乙方的一切劳动合约。 、乙方代表必需每日在施工现场负责帮助工地的施工管理人员对所属班组成员的生产平安、技术的指挥和管理。不得擅自离开施工现场或到其它的工地再承接施工任务，以及由此而造成的误工，甲方一经发觉，有权取消乙方的一切生产任务和终止合同。 、凡进入施工现场的施工作业人员必需听从工地施工管理人员的指挥和支配，带班班长每天必需参与由施工员召集的班前活动，根据分项平安交底、技术交底细心进行施工作业，严禁违章指挥，违章冒险作业。 、进入工地的施工人员必需严格遵守平安规程和有关平安生产规章制度，遵章守纪，遵守国家有关平安生产法规、法令，严禁在工地聚赌、吸毒、卖淫、盗窃、打架以及无理取闹，破坏工地的施工设备等。如乙方人员有意破坏或操作运用不正确而导致平安事故、机械设备损坏、原材料奢侈的，乙方负责赔偿全部经济责任。 、施工质量责任： 、乙方必需严格根据设计图纸和会审看法要求以及施工操作工艺、操作规程细心组织施工，严格执行国家质量验收标准。 、在墙体抹灰前，必需要派专人将墙面充分湿透、通线打“鸡”“拦”，砂浆的协作比要符合设计要求。内墙抹灰的阳角处要用1：2.5水泥砂浆批，高度不少于2米。阴阳角必需要方正、垂直，梁、板底要先弹线，后批挡。墙面必需要采纳打浆的工艺来进行光面，严禁抹灰膏光面。墙面的垂直度、平整度、光滑度要符合验收要求。 、外墙面打底，窗台面要做成向外斜出，保证完成贴块后不得高于窗框底。无窗飘板的窗顶必需要做成鹰嘴，即向下斜约2cm。滴水线的深浅要保持一样，马赛克的块缝要顺直，墙面平整、光滑，外墙阴角缝大于5mm的不得只用水泥膏填缝，必需要用介机、介条或调宽等工艺来保证外墙面的颜色一样。锦砖的明角接缝必需要介成45度碰缝，每块砖的砖缝要保持顺直、匀称一样，墙面平整、光滑，不得出现空鼓现象。 、在施工过程中，切割下来的边角料、要顺手放好，严禁乱掉乱扔，在合适的位置必需要用上，每日所领用的材料必需要妥当保管，遗失的要按价赔偿。包装箱要按所领出的数量全数归还工地。擦墙面的威士不能只运用一次就扔掉，当班擦完的要清洗干净，凉干留待下一班再用，如违反以上要求的，每次每例罚款300元以上。 、施工平安责任： 歼灭死亡和重伤事故，月工伤事故频率限制在2以内，年工伤频率限制在于24以内， 、乙方进场的全部施工作业人员必需持有市建委颁发的建筑施工平安培训合格证，并接受工地的三级教化签证，以及办理好居住证等一切有关证件，所需的全部费用由乙方自理。如乙方因无证上岗等被罚款所造成的损失由乙方负责。 、乙方施工作业人员进入施工现场必需按规定穿戴好各种劳动爱护用品，严禁赤脚或穿拖鞋作业。乙方负责施工的施工作业层，必需仔细做好一切平安防护设施，如有违反规定而出现的一切事故由乙方负责。 、乙方施工作业人员必需听从工地施工员、质安员的管理，不能擅自开动运输吊笼及乱接电源等，否则，出现的一切事故由乙方负责。 、乙方严禁随处生火煮饭，如因生火造成的一切事故由乙方负责。 、乙方在施工过程中，如发觉担心全的隐患，要马上上报，并停止作业，严禁接着冒险作业，违者后果自负。 、文明施工要求： 、乙方必需保证文明施工、平安生产，做到预防为主的方针，贯彻十要十不要的精神。 、甲方单位所发给乙方的工地施工作业人员作业卡，在工地内必需要佩戴在身上惹眼的位置，并妥当保管好，损坏要作价赔偿。如在工地内施工不戴作业卡，甲方会因状况进行惩罚。 、工地内严禁赌博、打架闹事，乙方人员不得收留社会上的其它无业人员在工地内住宿走动，严禁在工地内带养小孩、孕妇，一经发觉，每例罚款1000元，并通报公安机关处理。 、乙方自己运用的一切机具自己要妥当保管好，借甲方的机具要按时完好归还，如有损坏或不归还的按价赔偿。 、保持施工作业层的卫生清洁。 第八条：本合同一式三份：班组、工地、施工队各执一份，具同等效力，未尽事宜，面议解决，望双方共同遵守。经双 方签名生效。 补充看法： 甲方 乙方 代表(签名)： 代表(签名)： 签约地点： 年月日： 建筑外墙施工合同篇五 发包人(全称)： (甲方) 承包人(全称)： (乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本专业分包工程施工事项协商一样，订立本施工合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地址： 1.3工程内容： 其次条工程承包范围及方式 2.1承包范围： 2.2承包方式： 第三条合同工期 3.1开工日期： 竣工日期： 第四条工程质量 4.1工程质量标准： 合格 第五条合同价款 5.1合同单价： 5.2合同总价款：保温工程量暂估为 平米，工程总造价暂定为 元。外墙大墙面部位保温层厚度为 ，超厚或超薄部位均不增减费用 第六条付款方式及结算 6.1付款方式及期限： 6.2计算原则：对于全部施工内容均按绽开面积进行结算。 第七条发包人责任 7.1发包人依据合同要求刚好拨款，因款项不到位而造成的工期延误由发包人担当。 7.2发包人以单栋楼施工前2日，负责接通承包人施工用水源、电源、变压器的接点。满意施工和生活用水用电量的须要。 7.3发包人向承包人无偿供应必要的施工条件，包括工人住宿、生活及施工用水电、工人食堂指定地点、材料库房、 7.4发包人负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。 7.5发包人负责协调承包人与其它分包商的协作等工作。 第八条承包人责任 8.1承包人应依据发包人提出要求和有关技术说明，进行外墙保温工程施工，承包人应刚好供应和保证相关材料、人员、机具的供应和到位，并在进场后三日内向甲方提交施工进度安排，以确保整个施工的顺当进行。 8.2承包人应根据国家和北京市现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。承包人派驻工地项目经理.承包人必需建立完善的质量及平安管理体系。配备相关人员进行质量平安管理。 8.3承包人应在开工前递交有关材料样品及检验报告及关键材料的二检报告。 8.4承包人应听从甲方、总包、监理单位的指令、支配、检验及各规章制度。违反国家及地方或工地有关质量、平安、文明施工的有关规定。 8.5承包人严格遵守施工现场管理规定，保证平安文明施工，对施工中扬尘、噪 8.6承包人负责施工全过程的质量限制及平安文明施工管理，听从平安防护、临时用电平安、机械平安、保卫消防管理、现场管理、料具管理、环境爱护管理、环卫卫生管理等方面达到承包人要求。 8.7承包人制定有效的成品、半成品爱护措施，书面对施工人员交底，提高施工人员成品、半成品爱护意识，以免造成成品、半成品损坏，并在交用前，担当成品爱护作用。 8.8承包人刚好将保温施工的垃圾清运至发包人指定地点，由发包人统一运至场外。 8.9承包人向发包人供应厂家营业法人执照(复印件)、产品简介(国家认证明验室的试验报告)、施工组织设计(内容包括技术、质量、工序支配、工期支配、成品爱护、平安施工)。 8.10承包人所施工的外墙保温工程在正常运用和维护条件下，运用年限不应少于20xx年。并担当在此期间因承包人施工质量问题所应起人身伤亡事故所造成的一切经济损失 第九条工期顺延 9.1发包方在合同规定开工日期前2天，不能交承包方外墙保温施工作业条件，施工用水或电源未按规定接通，影响承包方进场施工时; 9.2在施工中因停水、停电连续影响8小时以上时。 9.3未按合同规定拨付工程进度款而影响施工进度时。 9.4因遇不行抗拒的自然灾难(如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等)而影响工程进度时。 9.5各工种交差作业时对外墙保温破坏而进行有偿修复时。与保温作业面交接的其他工种操作影响保温收口时，工期相应延长。 第十条工程验收 10.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收; (1)材料验收; (2)隐藏工程验收; (3)竣工验收; (4)乙方在施工过程中违反甲方或监理的有关规定、质量、文明施工及平安，违反操作规程，甲方可视详细状况赐予惩罚。 10.2工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后七日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料; 10.3本工程自验收合格双方签字之日起，在正常运用条件下保修期限为二年。 第十一条合同纠纷的解决方式： 1、甲乙双方进行调解 2、调解不成，依法向当地市人民法院起诉。 第十二条本合同签订后，承、发包双方如须要提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 本合同一式四份，发包人、承包人各执二份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。 第十三条补充条款： 本合同订立时间： 年 月 日(即日起生效) 发包方(章) 承包方(章) 地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 电话： 电话： 建筑外墙施工合同篇六 发包方(甲方) 地址： 电话： 法定代表人： 承包方(乙方)： 地址： 电话 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创建条件，搞好协作协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同(一式两份)，以便共同遵守。 一、总则 1、 工程名称及地点： 2、 工程范围：本合同的建筑施工总面积_平方米(详见图纸) 3、 工程单价(预算定额)：砌砖每块_元，抹墙每平米_元，开槽每米_元，圈梁每米_元，地面砖每平米_元，墙面砖每平米_元 等乙方负责以上定额的全部人工费用。 4、 工程结算方法：按包工不包料，依照预算定额方法结算。 二、工程技术质量要求及工期 乙方进场后，要听从甲方管理人员的现场指挥，遵守“平安生产、文明施工”条例。作业时，严格根据本工程方案施工杜绝奢侈，做到人走地清。本工程自_年_月_日进行施工，竣工时间截至_年_月_日对施工质量要求达到，水平误差不大于_mm，砌砖平整度误差不大于_墙面抹墙平整度不大于_地面砖误差不大于_砌砖灰浆饱满度应达到_。 三、平安生产，文明施工 1、甲方对乙方承包的工程项目做到平安交底，提出明确的平安要求，乙方必需贯彻执行甲方的要求及有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，作业时，务必确保施工平安，甲方不负责乙方工伤事故等。 2、乙方机械进场必需停放有序，不得损坏甲方场内的建筑物轴线限制桩和标高限制桩，以及甲方场内电缆、电线、电箱等一切相关物品。 四、工程款结算和付款及合同有效期： 1、本工程全部完成，经甲方验收合格后，分付清。 2、合同有效期：工程款付清后合同自行失效。本合同一式两份，双方签字或者盖章生效。甲乙双方各执一份。 五、甲乙双方确认签字： 甲 方 乙 方 年 月 日 年 月 日 建筑外墙施工合同篇七 发包方(全称)： (以下简称甲方) 承包方(全称)：(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本分包工程的详细状况，双方就有关事宜协商一样达成以下协议： 第一条：分包工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 其次条：施工依据、材料名称及主要施工工艺按本工程外墙内保温部分按施工图纸和设计要求施工(玻化微珠、抗裂砂浆、玻纤网、带园盘塑料膨胀锚栓、0.6热镀锌电焊网)，详细要求： 一、12#13#楼南面墙5.5mm无机保温砂浆的做法 1、墙体表面清理干净，刷界面砂浆一遍。 2、抹保温砂浆。 3、抹抗裂砂浆(压人耐碱网格布)涂抹压光，3mm厚。 4、带圆盘塑料膨胀锚栓锚入墙内50，500×500固定0.6热镀锌电焊网。(热镀锌电焊网的详细位置如下图) 二、11#12#13#楼东面、西面、南面墙，3.5mm厚无机保温砂浆做法： 1、墙体表面清理干净，刷界面砂浆一遍。 2、抹保温砂浆。 3、抹抗裂砂浆(压人耐碱网格布)涂抹压光，3mm厚。 第三条：工程工期 1、开工时间：以甲方书面通知为准。 2、工期： 3、在施工过程中，如遇下列状况则工期顺延： (1) 由于人力不行抗拒的灾难。 (2) 发包人缘由造成工期延误。 (3) 发包人书面认可的其他缘由。 第四条：工程质量要求 1、工程质量必需满意验收要求，并满意规范要求、保证验收合格。 2、乙方必需严格按施工图及规范要求施工，确保工程质量。 3、乙方应仔细根据甲方支配组织施工，随时接受甲方施工管理人员的监督、协调、建立内部“三检制”为甲方验收主动创建条件，工程质量符合jg149-20xx保温工程质量验收标准，对甲方提出的质量问题刚好整改。 第五条：结算方式 1、工程量：外墙内保温面积2。 5.5公分厚约 2、合同单价：3.5公分：41元/m2;5.5公分：50元/m2 (含人工费用) ; 3、其他： 工程量结算以实际施工面积为准 ; 4、结算金额： 外墙内保温结算金额=合同单价*按实际施工面积据实结算+其他。 第六条：付款方式 第七条：甲、乙双方职责 1、甲方职责： (1)甲方负责现场协调乙方施工，并为乙方施工供应便利。 (2)甲方需变更施工设计的，应当以书面形式向乙方提出设计变更要求。 (3)甲方协作乙方解决其它施工单位的协调事宜。 (4)甲方为乙方无偿供应施工用水电、道路、施工脚手架、跳板、提升机和存放施工材料、设备的场地。 (5)甲方负责组织有关人员共同审定施工组织设计、质量验收、确保平安及处理施工过程中的问题。 (6)甲方可监督乙方的施工进度及施工质量，如乙方的施工进展、质量、平安、文明施工不能达到业主和甲方的要求，甲方有权要求乙方达到规定的质量、进度、平安、文明施工要求，如不按要求施工甲方有权对乙方以罚款的方式进行惩罚，拒不执行的甲方有权辞退乙方。 (7)甲方有权对乙方的工资支付进行监督，督促其依法支付农夫工资。 2、乙方责任： (1)乙方在施工过程中乙方必需有现场负责调解、技术指导的负责人。 (2)乙方必需根据分包合同的约定，对分包工程进行仔细施工。分包人在施工中发觉分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应马上通知发包人。 (3)乙方必需在施工起先3天前，向甲方供应施工方案一式2份，并参与甲方组织的各种有关是交底工作，施工完后，协作甲方完善资料。 (4)乙方必需保证施工平安，若发生工伤(含病故)，平安事故，责任由乙方担当。 (5)若乙方缘由工程不能按期完工，有乙方担当工期违约责任，并按工期每延误一天罚款合同总额的3 。 (6)若乙方工程质量验收不合格，无条件进行返修直到验收合格为止，由于质量问题返工以及验收中产生的各种费用全部由乙方负责。 (7)若甲方不能按