施工合同补充协议范本.docx

施工合同补充协议范本篇一：补充协议范本 合同编号：项目名称：合同名称：甲 方：乙 方：签订时间：签订地点：合同补充协议 河北达辉建筑工程有限公司 年 月日 上述金额包括运输费、保险费、税金等一切费用；本合同单价为固定单价，最终按实际发生量结算。 2、其他合同条款调整。 3、其它事项说明。 三、本协议生效后，即成为原协议不行分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。 四、本协议与原合同发生冲突时以本协议为准。 五、除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全接着有效。 本协议一式四份，甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 以下无合同正文。 甲方：乙方： 托付代理人：托付代理人： 代表人： 代表人： 开户行: 开户行: 账号: 账号: 电话: 电话: 地址: 地址: 日期：日期：篇二：建设施工合同补充协议书 建设施工合同补充协议书 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方就 工程发、承包事项协商一样，特订立本补充协议，并作为工程付款、结算等依据，其他事宜执行建筑工程施工合同。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 结构形式： 建筑面积： 二、工程承包范围： 承包范围：包工包料、施工图纸全部内容 。 三、合同日期： 开工日期：年月 日 竣工日期 年月 日 合同日期总日历天数： 天 承包人若延误工期，每天需按合同价万分之三向甲方支付违约金。属停水、停电缘由经甲方和监理签字确认后工期顺延。 四、质量标准： 工程质量达到建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）和设计文件要求。 质量验收标准：合格。 五、合同价款： 金额（暂估）： 大写： 六、工程价款结算方式： 执行11016年山东建筑工程综合定额、山东省安装工程综合定额。2002年山东建筑工程综合定额潍坊市估价表，11014年全国统一安装工程预算定额山东省价目表，以及配套的费用定额，现行有关规定，按施工图预算加变更签证费用据实结算。 工程类别：按单位工程实际类别。取费等级：丙级。人工工资单价建安装饰均为28元/工日，临设增补费按建筑面积8元/平方。室外配套工程类别：按V类结算。工程竣工验收30天内，承包人向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料，并办理结算。 七、工程款支付方式： 1.主体阶段分四次拨款：拨款时必需扣除甲方供料款 （1）基础至±0，拨付割算款75%； （2）一层至二层，拨付割算款75%； （2）三层至四层，拨付割算款75%； （3）五层至封顶，主体验收完成，拨付割算款75%。 2.装饰阶段拨款： （1）内、外墙完成拨付割算款75%； （2）地面、屋面工程完成付割算款75%； （3）工程竣工验收合格，拨付至割算款的80%，工程竣工验收后三月内办理完工程决算，审计完毕支付至工程总造价的95%。余款保修金5%按国家规定执行，待保修期满三个月内无息付清。 八、发包人材料供应： 1.瓷砖、洁具由发包人指定品牌型号确认样品和价格。 2.电线、电缆、配电箱由甲方供应，开关、插座由发包人指定品牌型号确认价格。 3.防水、外墙保温、外墙涂料等材料由发包人指定品牌型号确认价格。 4.塑钢窗、内门、防火门、出库门、进户门及不锈钢栏杆扶手由发包人指定主材和确认价格由施工单位统一加工安装。 5.据实结算的材料需双方共同看样定价订货。 九、承包人材料选购： 1.承包人选购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按甲方工程师要求的时间运出施工场地，重新选购符合要求的产品，担当由此发生的费用。由此延误的工期不予顺延。 2.甲方或监理工程师发觉承包人选购并运用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新选购，并担当发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 3.承包人所施工的防水、外墙保温、外墙涂料等专业施工必需用有备案资质的单位，并经甲方考察认定后方可进行分包，资质复印件加盖公章留发包人存档。 4.按规定允许找差价的议价材料，由甲、乙双方按届时市场价签证确认。 十、材保费和协作管理费： 1.甲供材乙方计取材保费：1%。 2.甲方分包项目,乙方计取管理费2%； 3.定品牌认价的材料不计取材保费。 4.甲供材超出预算定额部分，按甲供价增加10%扣款。 5.工程投标产生的费用，承包人担当根据国家规定应由承包人担当部分的费用。 十一、隐藏工程和中间验收： 工程具备隐藏条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理工程师验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人打算验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。 十二、平安文明施工与民工工资： 1.平安文明施工： 承包人须根据工程建设平安文明生产有关管理规定，严格按平安文明标准组织施工，并随时接受行业平安监察人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，杜绝平安事故。由于承包人平安文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人担当。因没达到施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人担当。 2.民工工资： 乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账，甲方可随时检查。乙方应按约定刚好支付民工工资，确保民工不上访。因甲方不按约定拨付工程款，乙方有担当垫付民工工资的责任；因乙方缘由拖欠民工工资造成民工上访，甲方有权将乙方工程款干脆支付民工工资。 3.工程资料： 承包人须确保工程施工技术资料和平安技术资料详实完整，达到当地主管部门要求，并按时提交发包人和进行备案。 十三、工程质量保修： 保修期按国家有关规定，承包人应履行保修义务，并对造成的损失担当赔偿责任。若承包人推诿不作为，在通知后七日内担心排修理，发包人可自行支配修理，所发生的费用从承包人保修金中扣除，保修金不足以支付的，由承包人补足差额。 十四、现场管理： 1.三通一平：发包人保证水、电供应和道路通畅。 2.塔机安拆：乙方听从甲方支配，避开管线位置，听从甲方的施工现场总平支配。施工单位必需具备相应资质。 3.回填完成后，在发包人后续工程配套施工现场范围内的承包人全部临设应刚好拆除，以免影响工程进度。 4.水、电管理：临时水电不得外借，不得出现偷水、窃电现象，否则赐予相应经济惩罚。 十五、其他： 1.工程产生的营业税:由发包人代扣、代缴。 2.工程产生的水、电费，由发包人代扣、代缴。 3.严禁乙方以任何方式向甲方人员供应私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，假如乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员供应私人便利、消遣等一切非正常的经济活动，一经查实，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发生的合同总额的5%作为违约金；若在合同履行过程中，乙方人员以现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发觉上述行为之日双方所发生合同总额的10%作为违约金。同时，甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方担当赔偿责任。 若甲方人员明示或示意要求宴请、款待，或索取礼金、礼品、礼券及其它利益，或有意刁难、显失公允现象，乙方有权举报，廉政监督电话：13562693000或18765639658。 十六、本协议与甲乙双方签订的建筑施工合同具有同等法律效力。相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成的，可向本协议签订地法院起诉。 本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署，一式四份，发包人二份，承包人二份。本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。 发包人:（盖章）承包人：（盖章） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 签约时间： 年 月日 签约地点： 篇三：工程量增加补充协议 xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程 工程量增加补充协议 建设单位：xx市xx镇xx村民委员会（甲方） 施工单位：xx建设管理股份有限公司xx分公司（乙方） xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，依据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“同等、自愿、公允、诚信”的原则，协商一样，订立以下补充条款。 以上增加工程量概算金额：元 2. 工期要求： 按原来合同工期不更改 3. 承包方式、双方权力责任同原合同 4. 工程款支付、结算方法以及其他条款同原合同 5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。 6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。 建设单位：（公章）施工单位：（公章） 负责人：负责人： 订立日期：2022年12月6日 工程量增加补充协议 建设单位： （甲方） 施工单位： （乙方） xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，依据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“同等、自愿、公允、诚信”的原则，协商一样，订立以下补充条款。 以上增加工程量概算金额： 元 二)工期要求： 按原来合同工期不更改 三)承包方式、双方权力责任同原合同 四)工程款支付、结算方法以及其他条款同原合同 六)在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。 七)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 八)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。 建设单位：（公章）施工单位：（公章） 负责人：负责人： 订立日期： 2022年12月6日 第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页