景观绿化施工合同样本.docx
景观绿化施工合同样本篇一:景观工程施工合同范本 景观工程 施 工 合 同 工程名称:景观工程 发包方: 承包方: 201 年 月 发包方: (以下简称:甲方) 承包方: (以下简称:乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、法规之规定,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,经甲、乙双方协商一样,甲方同意将景观工程发包给乙方施工,为明确甲、乙双方的责任、权利和义务,特签订本合同,以便双方共同遵守执行 。 1.工程名称:景观工程 2. 工程地点: 3. 工程承包方式:乙方包工包料。 4. 工程内容及相关要求: 4.1进场条件:同时满意以下两个条件:1、由甲方进行场地整理,施工范围内场平标高至设计标高,达到水通、电通、路通(能到场周边30米范围内),具备施工通道、工程机械及车辆的作业面。如由乙方负责场外临时道路修建,费用由甲方担当。 2、甲方签字认可的施工蓝图四套。 42工程范围: 工程,施工面积约: 平方米,包括项目内景观的亮化、景观、道路、土建、装饰、给排水、电安装及植物、植物(直径10MM)标示标牌等,全部设施、设备。 43乙方承建工程的各项详细内容以甲方签字确认的图纸详细范围(见附平面图)以及甲方代表书面通知为准。 44甲方对本合同工程的内容有随时变更及增减工程的权利,对此乙方不得持任何异议,但甲方应当对其变更或增减工程导致的工程量增减根据本合同约定标准调整向乙方支付工程款,工期相应顺延或调整。 5.合同工期及验收合格的期限:从2022年 月 日(以甲方和监理的开工令为准),总日历天数天,若竣工工期延误(因甲方自身缘由造成的工期延误或不行抗力缘由除外),乙方应担当500.00元/天的工期违约金;逾期超过15日的,甲方有权解除合同,乙方应按本合同第16.2担当违约责任,本条所涉及的违约金不作累加。 6、合同价款及调整 6.1本合同价款采纳清单计价(编制内容说明及主材料单价见清单附件)方式确定,限制总价为万元(大写人民币: 万元整)。 6.2组成本合同总价的综合单价和只报单价部分的综合单价均包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金及其他相关费用(包括工程返工返修费、竣工图编制费、维护费、总包管理费、协作协调费(另外平行发包、甲方指定分包、甲控乙供材料)、扰民费、甲供料选购保管费、民扰费、地面杂物清理费、各类缘由造成机械设备及施工人员窝工费以及其余一切费用)、政策性文件规定及其改变的全部责任、义务、风险等各项费用以及为该项目施工所需的一切费用总和。 综合单价:本项目是通过竞争性报价最终确定的固定综合单价,假如发包方要求主要材料调整(包括品质的调整),由承包方依据发包方要求的品质供应样品,经发包方确认品质和主要材料价格后按实调整差价部分,其他不调整。详见编制内容说明及主材单价见清单附件。 措施项目费:指完成工程项目施工,发生于该工程施工前,施工中 施工后的技术、生活、平安文明等方面的非工程实体项目所支付的全部费用;且通过竞争性报价最终确定的固定综合单价,结算时不再另行计取。 规费:通过竞争性报价最终确定的固定综合单价,结算时不再另行计 取。 税金:依据四川省建设厅关于调整四川省建设工程定额中税金计算标准的通知(川建函2022115号)规定,统一根据3.43%计取,但不包括设备费(如有的话)。 税金=?(分部分项工程费?措施项目费?规费?设备费用)?3.43% 6.3 合同价款的调整 合同价款调整:施工过程中由于发包人和监理人共同确认的工程变更、技术核定、现场签证以及合同外发包人另行托付完成的工程项目,该部分综合单价按以下方法执行: a、工程量清单中已有适用与变更工程的综合单价,按已有最终确定的综合单价确定变更合同价款,但不再另行计取本合同第6.2条规定的费用; b、工程量清单中有类似、近似于变更工程的综合单价,可参照类似、近似的综合单价确认变更合同价款,同时不再另行计取本合同第6.2条约定的费用; c、工程量清单中没有适用于或类似、近似于变更工程的综合单价的分部分项(或单位子项)目,承包人根据建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2003)、四川省建设工程量清单计价定额(SGD-2022),参照原比选报价书单价水平相一样的原则,提出适当的变更单价(变更单价按8%下浮),报经监理工程师审查,发包人审定后进行确认,但不再另行计取本合同第6.2条约定的费用。 d、由于工程变更、技术核定、现场签证以及合同外发包人另行托付完成的工程项目根据前述三条调整条款确属无法执行时,均执行四川省二000土建、装饰、安装定额及相关配套文件;工程类别为四类,取费等级为四级II档,计费后总价下浮8%(主材价差、税金、包干价部分不下浮)。地材 按施工期宜宾信息价计,未计价材料的购买价格均按甲方审定为准。 (2)、植物的种植土应由乙方购买,种植土工程量由甲乙双方共同现场实测栽植前场平标高,竣工后甲乙双方共同现场实收种植土回填标高。种植土价格以甲方审核每立方25元包干价格(含:购买、运输、回填、人工转运、堆坡造型、细同等费用)结算。 (3)、为保证整体景观效果,未征得乙方同意,甲方不得将本合同包含的工程(含植物)分包给第三方。 6.4本工程零星运用机械的状况,依据现场运用的时间(50小时以内)由甲方结合进出场费以综合台班价现场签证计算,签证需按公司的现场收方和签证流程执行有效。 6.5签证记工和零星记工,办理现场签证、甲方通知单、技术变更通知单进入竣工结算,签证需按公司的现场收方和签证流程执行有效。 7 工程进度款支付方式: 7.1 本工程无预付款,合同签定后乙方组织人工、材料、机械进场施工,进场施工一月后甲方按已完合格工程量的50%支付工程进度款。 7.2按清单内容已完合格工程量产值达到500万元时,支付已完产值的50%工程进度款; 7.3在工程综合竣工验收合格并移交发包人十五日内,甲方支付乙方合同总额73%的工程款,乙方供应完整竣工结算资料及结算书,经发包人(或托付的中介机构)审核(审计)完毕后3个月内支付至总结算价的90%(扣除结算总价的10%作为质量保证金)。 7.4 工程款以转帐支票方式支付。 7.5 质量维护期及保修:本工程保修期为一年(从竣工验收合格之日算起), 篇二:园林绿化景观工程合同书 发包方: 承包方: 工程名称: 工程地点: 签订地: 签订日期: 园林绿化景观工程合同书 园林绿化景观工程合同书 发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方) 依据中华人民共和国经济合同法及有关规定,结合工程详细状况签订本合同。 第 一 条: 工程项目 工程名称: (一) (二) (三) 工程地点: 工程内容:工程占地面积约 平方米(其中园林工程面积约承包范围:由乙方供应设计方案,设计图纸经甲方审批认可后平方米,绿化种植面积平方米)。 进行施工,其中包括园建工程,绿化种植,供水、供电、排水,围墙护栏,场地平整,清理原有场地等。 (四) 承包方式:乙方以包工、包料,根据广州地区园林绿化工程预算定额以及施工期间有关文件收费规定,按二类乙收费,预算包干费1.5%,工程总造价下浮2.5%。 第 二 条: 工程造价 工程造价预算总造价,其中园林工程,水电工程,绿化工程。结算时按实结算。 第 三 条: 工期 自年 月 日起至 年 月 日竣工验收为止,为 天(日历天)。实际开工期以甲方办妥有关建设批文手续,以双方现场管理代表办理签字为准。在履行过程中依据变更设计所影响的工期或甲方责任, 不行抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。如甲方提出赶工,赶工措施费由双方另行协商。 第 四 条: 工程质量标准和保养期 (一) 工程质量标准,按国家现行施工验收规范执行,确保质量达到优良等级,绿化苗木成活率达到95%以上,草皮覆盖率达到85%以上,甲方工程总造价留款3%为质量保养金,保养期满没有施工质量问题,甲方一次性将保养金付还给乙方。 (二) 工程保养期: 园建工程保修期为1年。 水电工程保修期为6个月。 绿化工程为3个月。 自竣工验收之日起计算。 第 五 条: 材料设备供应 (一) (二) (三) 工程所需材料,由乙方订购施工,特别苗木须先报价由甲方认工程材料设备差价的处理方法,按施工期间,广州市建委各时施工中,由于工程设计变更造成乙方选购的材料设备不适用,可,方可选购进场。 期颁布的有关材差规定进行调整。 甲方需按材料设备的实际选购价格回收全部不适用的材料和设备或经乙方同意,由甲方赐予适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。 第 六 条: 工程款的支付和结算方法 (一) 在合同签字生效后三天内,甲方支付总造价的10%给乙方做为备 料款。 (二) 工程进度累计达到40%时,甲方按合同总造价付20%,进度达到73%时,付合同总造价20%,进度达到101%时,付合同总造价30%;余额20%待验收后结算,办理竣工结算手续结算完付17%工程款,留下3%待保养期满后 10 天内付清。 第 七 条: 双方责任 (一) 甲方责任: (1) (2) (3) (4) (5) 办理施工报建,临时场地、占用道路、供水、供电等报批手续。 开工前 3 天完成由设计方的设计方案参与图纸会审。 审核乙方编制的工程预算安排,以审定的工程预算为调整合同委派专人为现场管理代表,监督检查工程质量进度,负责设计如工程中途停建、缓建或设计变更,甲方应实行措施弥补或减价,作为向乙方支付工程款的依据。 图纸的变更,工程期间质量验收及其他事宜。 少损失,同时赔偿乙方由此造成的停工、返工、倒运、人员和材料积压损失。 (6) (7) 组织对工程竣工验收和办理竣工结算。 在竣工验收后的保养期内,因运用不当而引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。 第 八 条: 乙方责任: (1) (2) 在开工前 3 天完成施工方案会审。依据本工程实际状况分按施工平安规范做好施工质量,平安管理。施工期间发生的施阶段编制工程预算送甲方审查。 工质量,平安事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 委派专人为现场管理代表,负责施工期间的施工质量、平安等做好施工原始记录,向甲方报送施工安排和完工报表。 施工中如发觉设计错误或严峻不合理时,应即以书面通知甲施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料损失等均由乙方承对竣工验收后保养期内发觉的施工质量问题负责免费返修。 工程竣工后的场地清理 竣工验收后施工单位必需在 5 天内撤离现场(除绿化保养人问题。 方。 担。 员例外)。 第 九 条: 工程验收 (1) (2) 工程验收以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书隐藏工程在乙方自验后填制记录表(范围、数量、质量等),面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。 持表通知甲方检查。甲方接通知后 1 天内到场验收,经检验符合设计要求时由双方签字 后进行下一工序的施工。如甲方不按时验收,乙方可自验,确认合格后即可隐藏施工,甲方应予承认。若事后甲方提出复查,复查费用由甲方担当,复查结果不合格,反修费用由乙方担当,但工期必需顺延。 第 十 条: 违约责任 (一) (1) 甲方未能根据合同的规定履行,出现以下情形的,其损失由甲方不按期交出施工场地,接通水,电源。 担当,工期顺延。 篇三:绿化工程合同范本 园林绿化工程施工合同书 托付方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则,双方就本建设工程施工事项协商一样,订立本合同。 第一条 工程基本概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、附件:承包人承揽工程项目一览表 。 4、工程立项批准文号: 5、资金来源:其次条 工程承包范围 1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的全部内容; 2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植; 3、苗木的养护管理,保证养护期内苗木、地被植物正常生长。 并保持良好的景观效果; 4、土建工程的质量保修。 第三条 工程施工期限共个工作日。 议定自 年 月 日开工,至 年 月 日全部栽植结束。(除非经发包人同意否则工期不予顺延)。 第四条 工程质量标准:达到城市绿化工程验收合格。 在工程进行中,承包人应根据本工程施工详图、施工说明书细心施工,仔细执行现行国家施工及验收规范,做好隐藏工程、分项工程的验收工作。如因施工缘由造成的质量不合要求而发生的返工费用,由承包人负责。 第五条 材料和设施供应 材料进场时应刚好向监理进行报验并确保其所供应的材料符合本合同约定 的质量、规格等要求原则,否则承包人应无条件刚好更换,工期不予顺延,给发包人造成损失的,承包人应当足额赔偿,并支付发包人合同价款5%的违约金。 第六条 工程价款及付款方法 本工程款按下列方法分期付款。 1、本工程采纳。 2、工程价款主要材料清单报价表见附件)。 3、付款方式:合计73%,终验后,一年养护期后,付清全部工程款。 第七条 组成本合同的文件 1、本合同协议书; 2、中标通知书; 3、投标书及其附件; 4、标准、规范; 5、图纸; 6、工程量清单; 7、工程报价单。 第八条 双方的一般权利和义务 1、工程师:在工程施工中,发包人托付 为施工监理;托付为现场施工代表;承包人指派(项目经理) 为工程项目负责人,承包人应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核。 2、发包人工作:做好施工场地的“三通一平”;图纸会审及设计交底;协调处理地下管线、邻近建筑物;古树名木的爱护工作; 3、承包人工作:担当施工平安保卫工作和负责爱护地下管线、供水管道和邻近建筑物等;供应施工组织设计和进度安排。 第九条 种植要求 1、种植地平整要符合设计意图和种植标准; 2、苗木要保证质量,乔木要求全冠进场,按要求现场修剪,确保树型美丽, 胸径12以上(含12)的乔木必需四角支撑,支撑点高度一样,由监理工程师验收合格后,方可进场栽植; 3、按图施工,如需变动, 经设计单位、发包人、承包人、监理工程师共同书面确认之后,方可改动。 第十条 工程验收 1、竣工报告:绿化工程施工结束后,由承包人提出书面竣工报告,监理单位送发包人确认。 2、初步验收:承包人在竣工报告确认后经现场监理确认后,报发包人,发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验,并出具书面看法。 3、养护管理:发包人及监理工程师共同对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核,考核标准六安市园林绿化管理考核方法,发包人依据考核结果从工程款中兑现承包人。 4、工程整改:承包人必需按初验整改看法进行整改,在养护管理期间,苗木死亡之后,由承包人提出补栽方案,报监理确认后,重新补植,该部分养护管理期,自补植结束之日起,顺延养护期 365 日。 5、终验:工程养护期满并达到CJJ/T 82-101城市绿化工程施工及验收规范标准规定的相关要求后,由承包人提出终验申请,并附完整竣工资料及竣工图送监理单位和发包人,发包人在收到终验申请后28日内组织相关部门进行终验。 第十一条 工程变更 按招标文件规定执行。 第十二条 验收标准 工程施工验收标准:城市绿化工程施工及验收规范。工程增减变更,由区政府相关部门签证认可,最终由审计局审计决算。 第十三条 竣工决算 1、承包人在终验合格后,根据合同约定和调整变更的内容,进行工程竣工决算并报发包人和监理工程师。 2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后刚好向区审计局审 报、审核、审计,审计报告出来后,按合同约定支付工程款。 第十四条 质量保修 养护期(即质量保修期)为 365 日,从初验报告确认之日起计算。双方应在签定合同时签订质量保修书,约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为合同的一部分。 第十五条 履约保证金 承包人在签订合同时,其投标时缴纳的差额风险保证金转入发包人账户,作为履约保证金。初验合格后履约保证金全额返还承包人(不计息)。 第十六条 合同解除 1、发包人、承包人双方协商一样,可以解除合同; 2、发包人未按合同约定支付工程款导致施工无法进行,经承包人催要,发包人仍不支付工程款,承包人有权解除合同; 3、承包人将其承包的全部工程转包给他人或者以分包的名义分别转包给他人;或因承包人缘由不履行合同,履约保证金不予退还;发包人有权解除合同,发包人、承包人双方另有约定的除外; 4、因不行抗力致使合同无法履行,发包人、承包人可以解除合同; 5、一方依据本条2、3、4、款的约定要求解除合同的,应当书面通知对方,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除。 第十七条 合同的终止 发包人、承包人双方履行合同全部义务,竣工决算价款支付完毕后,本合同即告终止。 第十八条平安施工 承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格根据平安标准组织施工,工程中发生的平安事故的责任和因此发生的费用,由承包人担当。 第十九条 违约责任 参照合同相关条款。 其次十条 争议的解决 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,当和解或调解不成时,依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。 其次十一条 合同的生效与份数 本合同自双方签章之日起生效。合同一式八份,甲方执五份,己方执三份,每份均具同等法律效力。 附件:主要材料清单报价表 甲 方: 法定代表人 (或托付人代表): 联系人: 电话: 开户银行: 账 号: 年 月 乙 方: 法定代表人 : 联系人: 电话: 开户银行: 账 号:日(或托付人代表) 第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页