钢木瓦劳务合同.docx
阳光城市花园会所钢木瓦包清工协议合同书第1部分协议书工程承包人（甲方单位）：山东圣大建设集团阳光城市花园会所本次项目部劳务分包人（乙方单位）：依照中华人民共和国协议合同法、中华人民共和国建筑法及其它有 关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事 项协商达成1致，订立本协议合同.1、劳务分包工程概况及分包方法方式、范围：工程名称：济宁阳光城市花园会所工程公司地址：济宁市高新区，新世纪广场北侧、琵琶山路东侧结构类型：框架 层数：1-3层 建筑面积约：4445.55平方米分包方法方式：包清工分包范围：基础、主体、屋面（不含防水层及镶贴瓦）楼梯扶手安装（不锈 钢除外）施工现场按市级安全文明工地标准整理用工.2、劳务分包工作期限1、开始工作日期：2011年6月12日结束工作日期：2011年8月11日总日历工作天数为：120天2、根据总工期分解节点工期：基础完成时间2011年7月6日,1层主体框 架完成时间2011年7月21日、主体框架完成时间2011年8月10日 拖期1 天罚乙方单位伍千元.3、填充墙体完成时间2011年8月30日拖期1天罚乙方单位5千元.4、屋面工程完成时间2011年9月16日.拖期1天罚两千元.3、分包协议合同价款1、工程量计算规则：基础工程量按1层建筑面积计算,C区1层部位（10 米层高部位）按两层建筑面积计算工程量.工程量以建筑面积定额计算规则为准、 按实际施工完成的建筑面积计算.2、协议合同价格：基础工程钢木瓦清工及安全等1切风险费用（含铁丝钉） 综合单价：155元/平方米（大写：壹佰伍拾伍元每平方米），按1层建筑面积计 算：m基础协议合同价款计：元.主体建筑面积（C区1层部位按两层面积计算）总计：约6672 m2,主体施工钢木瓦清工及安全等1切风险费用（含铁丝钉）综合单价155元（大写：壹佰伍拾伍元每平方米）主体协议合同价 款计约：1034160元.该价格自负盈亏，双方各自承担风险，签定后不在变更.第2部分主要条款1、词语定义及协议合同文件1.1本协议合同中有关词语的含义、语言文字和适用法律、行政法规及工程 建设标准与建设工程施工专业分包协议合同（GF-2003-0214）第2部分通 用条款中分别赋予它们的定义相同.2、质量管控管理2.1 工程质量：按总包协议合同有关质量的约定、国家现行的建筑工程施 工质量质量验收规范和建筑工程质量质量验收统1标准，本工程主体框架 必须达合格，外观及实测达到优良标准.2.2 乙方单位除按国家现行的建筑工程施工质量质量验收规范和建筑 工程质量质量验收统1标准执行外，还必须执行山东圣大建设集团有限公司 或者机构工程质量管控管理规定对质量管控管理方面的相关规定.乙方单位若 违反以上规定的，甲方单位可相关要求乙方单位进行及时进行整改,乙方单位若不 按相关要求整改,甲方单位有权处罚乙方单位，如不服从管控管理，甲方单位有权 终止协议合同，已完工作量按原协议合同约定60%进行结算货款支付,并全部退场. 如造成甲方单位损失的，乙方单位要承担赔偿责任，如乙方单位现场有关人员违反 操作规程及不执行质量管控管理规程或因自身原因造成质量事故切责任乙方 单位承担.2.3 乙方单位要随时接受工地管控管理有关人员及甲方单位代表、监理等有 关机构部门的检查和质量验收，为检查提供便利条件,如由此造成质量验收延误而 影响工期，由乙方单位负全责.在检查中发现质量问题，或不服从管控管理，甲方单 位有权对乙方单位进行1百元以上3千元以下的罚款.2.4 因乙方单位原因造成工程质量事故的，由乙方单位负全责，由此产生的相 关损失由乙方单位无条件全额赔偿.2.5 乙方单位技术有关人员施工中发现有与图纸不相符的地方应与本次项 目部有关有关人员协商，不允许私自乱改设计图纸，否则由此引起的后果由乙方单 位承担.3、工期管控管理乙方单位应按甲方单位工期相关要求配备足够劳动力合理安排施工,超期按 第1部分第2条进行罚款.并承担因超期造成的甲方单位1切经济损失.因下雨 停电工等原因工期顺延按建设单位与甲方单位签定的延期时间延期.4、图纸4.1甲方单位应在劳务分包工作开工3天前,向乙方单位提供图纸2 套，以及有关技术资料1份.5、货款支付5.1货款支付方法方式(1)基础完成付完成工程量的75%,每层完成均货款支付，付至已完成工 程量的75% .(2)主体工程竣工质量验收合格后付至主体工程量的80% .(3)工程竣工质量验收合格后付至95%,余款5% (瓦工)竣工1年后无质 量问题，1次无息货款支付.6.2劳务作业人工作有关人员资支付保障的约定：甲方单位按协议合同约定向乙方单位货款支付到位后,乙方单位必须保证按 时支付农民工的工资，且甲方单位有权进行监督发放.乙方单位要向甲方单位如实 提交由工人本人签字或盖章的当月工资分配表，供甲方单位核实，否则甲方单位有 权拒绝下1笔劳务费支付.如因乙方单位原因不能按时足额支付民工工资的，所造 成的1切后果由乙方单位承担.7、劳务结算(1)结算依据：按本协议合同第1部分第3条中确定的方法方式计算.(2)现场零星发生的工程有关内容：合约双方现场签证，零工按有65元/ 工日结算.8、甲、乙双方的工地代表及职权8.1 甲方单位委派的担任驻工地履行本协议合同的工地代表为王洪城职 务；.8.2 乙方单位委派的担任驻工地履行本协议合同的工地代表为，职务： .8.3 甲方单位职权：对本工程劳务作业进行全面管控管理，其在本协议合同有 关协议、洽商、文件、任务书上的签字或盖章代表甲方单位.8.4 乙方单位职权：对本协议合同劳务作业进行全面管控管理，向甲方单位负 责任,其在本协议合同有关协议、洽商、文件、任务书上的签字或盖章代表乙方 单位.9、甲方单位工作9.1甲方单位应按本协议合同约定条款的有关内容和时间/次或分阶段完成下列工作：(1)向乙方单位进行设计图纸交底.(2)负责任整个施工场地的管控管理工作，协调乙方单位与同1施工场地的 其它分包人之间的交叉配合，确保乙方单位按照经批准的施工组织设计进行施工.9.1 甲方单位应在开工前提供正常施工的场地、及生产所需.9.23 甲方单位负责任对工程进度、工程质量、安全生产的管控管理和监督.9.24 本协议合同约定,向乙方单位支付劳动报酬.9.25 责任与发包人、监理、设计及有关机构部门联系，协调现场工作关系.9.26 权对乙方单位的违规行为依据本协议合同约定进行纠正和处罚.10、乙方单位工作10.1 乙方单位进场相关要求(1)本协议合同相关要求乙方单位劳务队暂定于2011年6月18日前进 场.劳务有关人员进场人数不少于80人,技工总人数必须满足工程施工相关要求.(2)施工过程中根据工程所需必须合理调整劳务有关人员数量.(3)乙方单位应按政府有关机构部门的相关要求,自行负责任办理有关政府 机构部门的用工手续，自觉办理技能鉴定证、特殊工种上岗证、劳动协议合同等 有关手续，并将进场劳务有关人员的名单(姓名、性别、年龄、籍贯、家庭住址、 身份证号等)填写齐全，于进场后7日内书面形式交付甲方单位1式2份.施工过 程中，如发生有关人员流动情况，乙方单位有义务及时将有关人员流动修改变更后 的名单再报甲方单位.10.2 乙方单位劳务有关人员应当符合以下条件：(1)乙方单位提供劳务有关人员必须年满108周岁，身体健康,无残疾，无违 法行的公民，如有女性，必须自行执行国家对女工的各种劳动保护制度规章.乙方 单位施工有关人员中各类技工和劳力工的比例必须合理，且乙方单位负责任进场 前对工人进行相关业务的培训，合格后方可上岗作业.(2)乙方单位电工、焊工、架工等特殊工种有关人员,必须持有有效证件上 岗.建筑机械操作有关人员必须受过专门培训，并持有上岗证书.(3)乙方单位管控管理有关人员中相关要求具有职业道德和较高施工专业 技术水平，工作态度端正,能够积极配合甲方单位本次项目部管控管理工作，每天 完成工作自检合格后报验.10.3 已竣工工程未交付甲方单位之前，乙方单位应负责任已完分包工程的成 品保护工作，保护期间发生损坏，乙方单位自费予以修复.10.4 工作有关内容10.4.1 主体结构按平米单价承包的工作范围：从清理槽开始，包含钎探,钢筋、 碎、模板、后浇带的清理、碎的浇筑、找平,清土、排水、材料的装卸、保护层 的制作、预埋件的制作及安装、钢筋的开丝套丝、闪光对焊、电弧焊、电渣压力 焊或机械连接的人工、材料、机械费用，后浇带的2次加工制作、绑扎费用等所 有的1次结构工程.拆除的模板、木方、钢管、3型卡、螺杆、螺母、步步紧（大 刀片）必须相关要求按规格码放整齐,模板、木方上必须没有钉子.转运塔吊范围 内的材料.现场钢筋机械安装、配合设备安装、就位，配合施工过程的修理,现场钢筋装卸、 钢筋余料装车、钢筋加工料表的编制，钢筋原材、成品及半成品的码放，钢筋制作 安装、预埋件的制作与安装（包括绑扎钢筋时所需架体的搭设）、现场运输服务、 开丝、闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊的人工、材料、机械费用，后浇带的2次 加工制作、绑扎费用.柱子根部电渣压力焊以及其他杂物的清扫等.现场模板、方木、竹胶板、多层板的装卸，模板的加工费用及模板多次周转 后的修边费用，现场内的运输服务、配合电工接线、安装木工施工用的闸箱，现场 模板制作、安装、拆除、清理、刷隔离剂、模板拆除完毕后的墙面清理，穿墙螺 栓的清理，垃圾清理并运送到指定地点；支设模板的脚手架的搭设、拆除退场的 装卸车费用,施工中文明施工发生的费用.竹胶板、多层板、木龙骨起钉、分离， 并按甲方单位指定地点分规格码放整齐.木工园锯、木工手头工具乙方单位自理. 施工现场整理清理工作,塔吊基础支模，扎筋及碎施工,现场内各种机械安置，钢筋 原材料堆放等，外架底整平，碎基础带施工.梁外侧模不得使用木方做斜撑，必须使用钢管作为斜撑，板底模相关要求使 用钢管铺装，不得使用木方铺装.所有周转材料中能用钢管的不允许使用木方.如 经发现每次罚款人民币300至500元.配合商品硅公司或者机构汽车泵安装就位，配合电工安装浇筑碎所用的配电 箱，配合接线（3级箱以后的设备、照明由乙方单位负责任）；借领浇注混凝土所 需要的设备、碎的浇筑、振捣、2次收面、覆盖塑料薄膜布、养护、施工面碎垃 圾的清理，并运送指定地点，管道井及放线孔的2次支模浇筑，以及阳台栏板、挑檐、 腰线、飘窗板等2次结构的浇筑.，垫层的土方的清理，下雨天的及其他的排水，柱子 根部凿毛，所有杂物的清扫,1层地面回填土或灰土夯实，钢筋垫块的制作.1042细化工程有关内容有（1）技术放线；（2）主体工程进出场材料，机械 设备的装卸车；（3）钢筋制、绑、焊；（4）模板及其支撑系统的支、拆、刷油， 竹胶板拔钉，码垛整齐；（5）清理桩芯土、垫层、基础、主体、阳台栏板等的碎 浇筑成型，碎的2次收面、养护（包括冬施楼层封闭、覆盖草袋等）工作；（6）楼层清理；（7）工程用机械设备维修保养等（塔吊除外）；（8）建筑周转材料、机 械设备使用过程中的场内运输服务；倒运至甲方单位规定场地并整齐堆放退场； （9）周转材料的维护、钢管调直、模板的清理和修理以及刷油等；（10）安全文 明施工人工费用，包括各种机具的防护棚搭设、4 口、5临边防护，中小型机械就位;工程用辅材包括：绑丝、铅丝、钉子辅助材料由乙方单位负责任；甲 方单位提供总配电箱、分配电箱、开关箱及附带电线，开关箱以外的电线由乙方 单位负责任.碘鸨灯及灯架、振捣器、振捣棒、铁锹、平车、安全帽由甲方单位1 次性配备,不足及损坏部分由乙方单位承担.10.5 乙方单位负责任对劳务有关人员进行安全教育和技术交底，在施工中应 严格执行质量标准和操作规范，并注意节约材料.认真做好对劳务有关人员的安全 技术,文明施工和规章制度规章培训工作，保证所有在场劳务有关人员全员经过培 训、提高素质，将培训有关内容、受训有关人员情况报甲方单位记录备案.10.6 乙方单位有关人员在劳务服务中应爱护机电设备和各类设施,妥善保 管、合理使用甲方单位提供或租赁给乙方单位使用的机具、周转材料及各类设施. 严禁野蛮施工，违章操作和故意破坏,对造成材料、机电设备损坏的,乙方单位应照 价赔偿，情节严重的要依法追究法律责任.10.7 自觉接受甲方单位及有关机构部门的管控管理、监督和检查；接受工 程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作有关人员的有效证件、 持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；10.8 按甲方单位统1规划堆放材料、机具，按甲方单位标准化工地相关要求 设置标牌，搞好生活区的管控管理,做好自身责任区的治安保卫工作；10.9 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品 保护工作，因乙方单位责任发生损坏，乙方单位自行承担由此引起的1切经济损失.10.10 乙方单位进场后，要严格遵守甲方单位各项管控管理制度规章,各管控 管理制度规章与本协议合同具有同等效力，乙方单位有权向甲方单位索要甲方单 位的管控管理制度规章，有知情权同时具有落实执行的义务.11、安全11.1进场之前必须签订相关协议合同，无协议合同者不得自行施工,否则责 任自负.11. 2乙方单位应遵守公司或者机构安全管控管理制度规章,按照安全操作 规程施工，本协议合同价款内已含安全风险费用，乙方单位出现任何安全事故由乙 方单位负责任全部责任，并承担全部费用，甲方单位概不负责任.11. 3乙方单位应接受工地安全管控管理接上级主管机构部门安全检查，如发现违障作业1次罚款200元，发现未戴好安全帽1次罚款20元.12、保险12.1 乙方单位为从事危险作业的自己工人办理意外伤害保险，并为施工场 地内自有有关人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用.12.2 保险事故发生时，乙方单位有责任采取必要的措施，防止或减少损失.13、施工材料、机具设备、周转材料供应及使用管控管理13.1 乙方单位向甲方单位提交材料、周转材料、设备、机具、构配件供应 计划；经确认后,甲方单位应按供应计划相关要求的质量、品种、规格、型号、 数量和供应时间等组织货源并及时交付组织到施工现场；需要乙方单位运输服 务、卸车的，乙方单位必须及时进行,劳务费用按约定执行.如质量、品种、规格、 型号不符合相关要求，乙方单位应在质量验收时提出，甲方单位负责任处理.13.2 乙方单位应妥善保管、合理使用甲方单位供应的材料、设备、周转材 料、机具.因保管不善发生丢失、损坏，乙方单位应赔偿，并承担因此造成的工期延 误等发生的1切经济损失.13.3 进场材料堆放要严格按材料员指定区域及指定方法堆放，未经材料员允 许，不准私自使用.13.4 在施工中严格执行限额领料制度规章，如因乙方单位原因造成材料浪费 和超额，按约定执行.（超出部分按原价赔偿）13.5 施工现场要节约材料，如发现有材料浪费现象，乙方单位按原价进行赔 偿.13.6 施工中乙方单位所用扣件、丝杠等均执行领用制，材料进场后由合约双 方共同点数，由乙方单位签字或盖章认可后直接交给乙方单位使用，工程完工后交 回库房.13.7 竹胶板、多层板、方木均实行工长负责任制，不得浪费、烧火取暖,1经 发现处罚200元,处罚从工程款中直接扣除.13.8 施工完毕后，按相关要求将所用工具材料整齐堆放到指定地点,施工现 场必须做到清理到位.14、争议的解决14.1双方对本协议合同条款发生争议，应协商解决，协商不成的可向当地人民 法院起诉.由市仲裁委员会仲裁.15、协议合同的合约生效与终止15.1 本协议合同合约生效条件自双方签字或盖章盖章或签字或盖章之日起 合约生效.15.2 出现下列情况本协议合同自行终止.(1)协议合同全部履行,双方无争议；(2)因自然灾害等不可抗力因素；(3)国家政策调整使本协议合同无法继续履行；(4)乙方单位将协议合同的约定义务向第3人转包，甲方单位提出解除协议 合同；16、协议合同份数16.1本协议合同1式两份，具有同等效力,由甲方单位和乙方单位各执1份.甲方单位：乙方单位：联系方法方式住址：身份证号：联系方法方式:
