2023年最新工程居间合同协议版篇(实用).docx

2023年最新工程居间合同协议版篇(实用) 随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常状况下，签订合同必需经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我带来的优秀合同模板，希望大家能够喜爱! 工程居间合同协议版篇一 乙方(居间人)：居间人姓名1、 身份证号码： 居间人姓名2、 身份证号码： 居间人姓名3、 身份证号码： 居间人姓名4、 身份证号码： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1.1乙方接受甲方托付，负责就 x有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，举荐给甲方，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。 1.2“居间胜利”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务托付事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目前期工作的主要信息，并供应相关的业务询问服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目重要信息的真实牢靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间服务不胜利，甲方不予支付任何居间酬劳。 2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务，帮助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。 三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所须要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列须要的手续打算。 3.2假如居间胜利，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别根据本合同约定支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 依据中华人民共和国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订胜利，托付人应当按按约定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺当的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同马上生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间服务费： 4.1本项目居间费用为工程造价(剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价)金额 %(税后)作为酬金。甲方应无条件地根据事先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量 万元的 %计 万元(税后)，作为中介人的服务酬劳。工程结算造价确认后，若有明显差异，最终一期居间服务酬劳支付时进行相应调整。多还少补。 4.2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割 50 % 居间服务费，计 万元;工程进行到根据合同工期一半时间即开工令签发起先计算为其次次兑付日，兑付其次笔25%的居间服务费，计 万元;当工程完工验收后10天内兑现最终25%的居间服务费，计 万元(按工程审结价进行调整后支付)。 4.3甲方根据下列支付分流表金额安排，可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表： 五、特殊约定： 5.1甲方取得工程建设施工合同后，若恶意躲避或有意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，实行停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方担当。 5.2居间服务胜利完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。 5.3本合同书为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响，具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料，都具有同等效力。 六、保密事项 6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。 6.2乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间酬劳。 七、合同终止 7.1本合同签字生效后，假如20xx年12月30日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 7.2假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决;如协商不成，协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。 九、其他事项 9.1本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。 9.2本合同双方签字盖章后生效。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人或托付代理人： 居间人或托付代理人： 联系电话： 联系电话： 合同签订地： 合同签订日期： 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人或托付代理人： 合同签订地： 合同签订日： 工程居间合同协议版篇二 甲方（托付人）： 乙方（居间人）： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就(）工程项目，引荐甲方和该项目的管理方干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成与该项目管理方签订专业承包施工合同,帮助甲方完成整个合同履行期间的协调工作，保障合同的顺当实施。 2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，限度的维护甲方的利益。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠 3、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。 4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务，达成合同签署，那么在甲方的工程施工过程中（合同期内），乙方仍有义务负责协调好甲方与项目管理方的关系，特殊是在工程结算问题上，乙方全面负责协调，乙方无任何理由进行推脱。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和项目管理方进行合同谈判。 2、居间胜利，则由甲方全面履行和项目管理方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用根据合同期间实际运量每吨3元（叁元）结算（完税后）。 2、甲方每周为乙方结算一次，每周一为乙方结算上周居间费用，乙方有权向甲方查询每周总体运量，甲方有义务向乙方供应每周运量报表，甲方所供应报表必需保证真实有效，甲方不得以任何理由克扣乙方费用，如出现不实结算乙方有权索回，并保留双倍赔偿的权利。 3、合同签订后甲方应向乙方供应合同复印件一份，作为居间费用总价计算依据，甲方如不能根据合同约定时间向乙方支付居间费用，每超过一天根据合同居间费用总价千分之三进行赔偿。 4、如甲方有终止本居间合同的意愿，甲方可依据合同总量计算居间费用，并一次性向乙方支付做为条款向乙方提出协商。 五、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。 2、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细微环节及项目合作中相关利益人的隐私，任何乙方发觉对方出现泄密行为均有权提出和提示对方终止本行为，如因任何乙方的缘由给对方造成实际的损失，受损方可向过错方提出等价赔偿。 七、合同终止 本合同自签字之日起生效，直至本合同约定项目结束，项目期顺延本合同无条件顺延，直至本项目结束。 八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 合同签订地址： 合同签订日： 甲方：（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或托付代理人：法定代表人或托付代理人： 工程居间合同协议版篇三 编号：_ 本合同当事人 托付人(甲方)： 居间人(乙方)： 依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，托付人与居间人在同等、自愿的基础上，就房屋租赁居间的有关事宜达成协议如下： 第一条托付事项 甲方托付乙方在托付期限内为其居间找寻符合以下条件的房屋(必备条件请在方格内划钩，参考条件请划圈，未选条件请划斜线)，并帮助促成其与出租人签订房屋租赁合同： 坐落：_;楼房为_室_厅_卫;平房为_间;无装修;一般装修;精装修;防盗门;有线电视接口;空调;自然气;煤气;集中供暖;土暖气;热水器;电话;电视机;电冰箱;洗衣机;上下水;家具_;楼层：_;结构：_;朝向：_;建筑面积：_平方米;月租金标准：_元;租期：_;房屋用途：; 房屋权属：_其他条件：_ 乙方还应供应以下服务：_ 其次条托付期限 自_年_月_日至_年_月_日。 超过以上期限仍须要居间服务的，双方另行签订居间合同或以书面形式将本合同托付期限延长。 第三条现场看房 乙方应陪伴甲方到房屋现场看房。 乙方应当制做看房的书面记录，列明房屋的详细地址、看房时间及其他事项。看房记录需经甲方签字确认，由双方各执一份。 乙方为甲方找寻的房屋不满意甲方提出的必备条件或者甲方不满意出租人提出的特殊条件要求的，甲方有权拒绝签字并拒绝支付看房费。 第四条甲方义务 (一)应出示身份证_等真实的身份资格证明; (二)应对乙方的居间活动供应必要的帮助与协作; (三)应对乙方供应的房屋资料保守隐私; (四)不得在托付期限内及期限届满后_日内与乙方介绍的出租人进行私下交易。 第五条乙方义务 (一)应出示营业执照、房地产经纪机构资质证书等合法的经营资格证明; (二)应尽力完成甲方的托付事项，根据本合同第一条甲方提出的条件为甲方找寻房屋，将处理状况刚好向甲方照实汇报，为甲方看房和与出租人签订房屋租赁合同供应联络、帮助、撮合等服务，并促成甲方与出租人的房屋租赁合同成立; (三)应保证为甲方供应的房屋资料已经事先核实，并且甲方满意出租人提出的特殊条件要求; (四)不得供应虚假信息、隐瞒重要事实或与他人恶意串通，损害甲方利益; (五)对甲方的经济状况、个人信息、商业隐私等保守隐私; (六)应保证为甲方介绍的出租人具有房屋全部权证书或对出租房屋依法享有出租权利的其他证明及身份证、营业执照等身份资格证明;保证出租房屋产权明晰，不存在全部权纠纷或者其他权利纠纷; (七)收取看房费、佣金、居间活动费用的，应向甲方开具合法、规范的收费票据; (八)本合同签订后，乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的预收费用。 第六条托付事项的完成 "完成托付事项"是指完成本合同第一条所列全部托付事项。甲方与出租人未签订书面租赁合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方看房并与出租人签订房屋租赁合同供应联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。 第七条费用与佣金 (一)看房费 看房费是指乙方陪伴甲方到房屋现场看房实际发生的费用。 看房费用由甲方担当。看房费用为：每次_元。甲方可以一次性交纳看房费用_元，可看房_次。 乙方完成托付事项的，甲方支付的看房费用费抵作佣金。 (二)佣金 佣金是指乙方完成托付事项后应得的酬劳。 乙方完成托付事项的，甲方应根据实际月租金的_%向乙方支付佣金。 佣金应在甲方与出租人签订房屋租赁合同后 日内支付。 佣金的支付方式：现金;支票;_。 托付事项未完成或未在托付期限内完成的，乙方不得要求支付佣金。 (三)居间活动费用 居间活动费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用(不包括看房费、佣金)。 乙方完成托付事项的，居间活动费用由乙方担当。 非因乙方有意或过失导致托付事项未完成或未在托付期限内完成的，乙方可以要求甲方支付必要的、合理的居间活动费用。乙方要求甲方支付上述费用的，应当照实列明，并出具相关票据，做出合理说明。 除看房费、佣金和居间活动费用外，乙方不得向甲方收取其他任何费用(押金、信息费等)。 第八条转托付 乙方将托付事项全部或部分转托付给第三人处理，应当事先征得甲方的同意。 第九条本合同解除的条件 双方可以以书面形式协商解除合同。 第十条违约责任 (一)甲方违反保密义务的，应根据_标准支付违约金; (二)在本合同第四条约定的期限内，甲方与乙方介绍的出租人私下成交的，应根据_的标准支付违约金，乙方仍有权取得约定的佣金; (三)甲方未如约支付看房费、佣金、居间活动费用的，应根据_的标准支付违约金; (四)乙方违反保密义务的，应根据_标准支付违约金; (五)乙方怠于履行尽力义务的，不得向甲方要求支付看房费、佣金、居间活动费用; (六)乙方供应虚假信息、隐瞒重要事实或有恶意串通行为的，除退还已收取的看房费、佣金、居间活动费用外，应根据_标准支付违约金。甲方除按约定支付违约金外，还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。 (七)乙方为甲方介绍的出租人不具有房屋全部权证书或对出租房屋依法享有出租权利的其他证明或身份资格证明，或所介绍房屋存在全部权纠纷或者其他任何权利瑕疵的，除退还已收取的看房费、佣金、居间活动费用外，应根据_标准支付违约金，甲方除按约定支付违约金外，还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。 第十一条合同争议的解决方法 本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解;协商或调解解决不成的，按下列第_种方式解决(以下两种方式只能选择一种)： (一)提交_仲裁委员会仲裁; (二)依法向有管辖权的人民法院起诉。 第十二条其他约定事项_。 第十三条本合同一式二份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。 第十四条合同一经生效，即对双方具有法律约束力。双方经协商一样可以对合同内容进行变更或对未尽事项做出补充规定。变更或补充规定应当实行书面形式，与本合同具有同等效力。 第十五条本合同相关条款的约定是在不违反国家法律、法规和地方性法规的前提下做出的，假如国家法律、法规和地方性法规对托付人、居间人及出租人的资质、资格及其他有关方面有特殊规定的，从其规定。 托付人(章)： 居间人(章)： 居处： 居处：身份证号： 法定代表人：法定代表人： 营业执照号码：营业执照号码： 签约代表： 托付代理人： 房地产经纪机构资质证书号码： 电话： 电话： 传真： 传真： 邮政编码; 邮政编码： 合同签订时间： 合同签订时间： 合同签订地点： 合同签订地点： 工程居间合同协议版篇四 甲方（托付人）： 营业执照注册号码： 乙方（居间人）：居间人姓名1、 身份证号码： 居间人姓名2、 身份证号码： 居间人姓名3、 身份证号码： 居间人姓名4、 身份证号码： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1.1乙方接受甲方托付，负责就x有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，举荐给甲方，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。 1.2“居间胜利”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务托付事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目前期工作的主要信息，并供应相关的业务询问服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目重要信息的真实牢靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间服务不胜利，甲方不予支付任何居间酬劳。 2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务，帮助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。 三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所须要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列须要的手续打算。 3.2假如居间胜利，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别根据本合同约定支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订胜利，托付人应当按按约定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺当的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同马上生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间服务费： 4.1本项目居间费用为工程造价（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额%（税后）作为酬金。甲方应无条件地根据事 先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量万元的%计万元（税后），作为中介人的服务酬劳。工程结算造价确认后，若有明显差异，最终一期居间服务酬劳支付时进行相应调整。多还少补。 4.2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割50%居间服务费，计万元；工程进行到根据合同工期一半时间即开工令签发起先计算为其次次兑付日，兑付其次笔25%的居间服务费，计万元；当工程完工验收后10天内兑现最终25%的居间服务费，计万元（按工程审结价进行调整后支付）。 4.3甲方根据下列支付分流表金额安排，可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表： 五、特殊约定： 5.1甲方取得工程建设施工合同后，若恶意躲避或有意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利；居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，实行停止工程施工等措施；本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条；追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5滞纳金；按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方担当。 5.2居间服务胜利完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。 5.3本合同书为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响，具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料，都具有同等效力。 六、保密事项 6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。 6.2乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间酬劳。 七、合同终止 7.1本合同签字生效后，假如20xx年12月30日，乙方仍未完成居间任务 的，本合同自动终止。 7.2假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决；如协商不成，协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。 九、其他事项 9.1本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。 9.2本合同双方签字盖章后生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或托付代理人：居间人或托付代理人： 联系电话：联系电话： 合同签订地： 合同签订日期： 工程居间合同协议版篇五 合同编号：_ 甲方(托付人)(出卖人)：_ 地址： 邮政编码：_ ： ： 联系电话： 托付代理人： 联系电话： 地址： 邮政编码： 乙方(托付人)(买受人)： 地址： 邮政编码：_ ： _： 联系电话：_房屋买卖居间合同范本丙方(居间人)： 地址： 邮政编码：_ 营业执照注册号： 法定代表人：_ ： 联系电话： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法 律、法规之规定，甲方和乙方之间就房屋买卖、两托付人与居间人丙方之间就居间酬劳等事 项，在同等、自愿、协商一样的基础上达成如下协议： 第一条 合同标的 房地产基本状况如下： 全部权人_;共有人_;座落(_区_位); 项目名称_， 其次条 托付事项 1、甲方对丙方的托付事项： 甲方欲卖出上述房屋找寻买受人，并将该房屋具体状况以及要求等报告给买受人。同时，将买受人的状况报告给甲方。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后，组织双方签订本合同，并负责帮助办理该房屋的产权变更等事宜。 2、乙方对丙方的托付事项： 乙方欲在_市_区_地段购买_房屋_套，面积为_平方米。未开发土地(已挂牌成交)， 亩，托付丙方搜寻信息，并刚好报告乙方，以便促成乙方购买房屋的目的。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后，组织双方签订本合同，并负责帮助办理该房屋的产权变更等事宜。 第三条 成交价格 甲、乙双方议定该房产(含装修及附属配套设施)的买卖价格为_(人民币)(大写)：_元整(￥_)。其中：房产买卖价为_(人民币)(大写)：_元整(￥_);装修及附属配套设施转让价为_(人民币)(大写)：_元整(￥_)。土地转让价 (人民币)大写： 元整。(￥_). 第四条 丙方完成托付任务的酬劳 丙方业已完成本合同项下托付人双方托付之事项，双方自愿按合同标的_%的比例由甲方支付(详细数额为小写_、大写_)，向丙方支付酬劳：支付时间为乙方向甲方付款同台交割。 第五条 丙方没有完成托付任务的费用收取 丙方没有完成托付人指示的托付任务的，不得收取酬劳。 第六条 结算方式 1、甲乙双方协商同意，房屋售价为人民币(大写)_元(￥_)。未开发地，人民币(大写) (￥ )。 2、甲乙双方协商同意，房屋产权过户所需的税、费担当，选择下列第_项： (1)甲、乙双方各自担当; (2)全部税、费由_方担当。 3、甲乙双方签订的房地产买卖契约，如须要公证，费用由_方担当。 4、甲乙双方协商同意，在本合同签订之日起，乙方将购房定金人民币(大 写)_(￥_)口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。 5、甲乙双方协商同意，在本合同签订之日起_日内，_方将房屋过户费用约人民币(大写)_元(￥_)，_方将贷款所需费用约人民币(大写)_元(￥_)交由丙方代为保管(详细金额以有关部门开据的票据为准，(多退少补)。 6、甲乙双方协商同意乙方实行以下第_项付款方式 (1)现金一次性付款，在本合同签订之日起_日内，乙方须将购房款扣除已交定金后的购房余款人民币(大写)_元(￥_)，口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。 (2)现金分期付款，在本合同签订之日起_日内，乙方将首付购房款人民币(大写)_元(￥_)支付给甲方。在本合同签订之日起_日内，乙方将扣除已交定金及首付款以外的购房余款人民币(大写)_元(￥_)，口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。 7、如乙方拟定上述某项贷款遇到困难，甲乙双方协商同意乙方变更以下第_项付款方式： (1)现金一次性付款 (2)现金分期付款 第八条 甲方权利和义务 1、甲方承诺： (1)该房屋权属清晰，不存在查封、抵押、出租、债权债务纠纷等影响转让的因素; (2)向丙方出具的个人身份证明、营业执照、房屋权属证明及办理过户及贷款所需的相关文件资料真实、合法、有效; (3)甲方于房屋交付之前将房屋的水、电、煤气、采暖费、物业费、电话费、有线电视收视费等有关费用全部结清(不包括安装费，仅指运用费)。假如不能刚好缴清有关欠费，甲方情愿在取得全额房款时，将与欠费相等的保证金存放于丙方处，待甲方将欠费缴清后凭缴费发票取回保证金，若无法缴清欠费，甲方将以保证金冲抵欠费并授权丙方将保证金转付乙方(保证金不足冲抵欠费的，由甲方按实补足金额)。 2、在签订本合同_日内将办理该房屋过户及贷款所需的相关文件资料打算齐全。 3、甲方取得全部房款当日，甲方向乙方交付房屋并办理房屋交接手续。甲方将房屋交付乙方后，甲方不再担当对该房屋的修理责任。 4、甲方应根据房屋管理部门的规定和丙方通知的时间亲自到现场核验身份及有关法律证件。 5、甲方应对丙方的居间活动供应必要的帮助与协作。 第九条 乙方权利和义务 1、乙方保证其向丙方出具的办理房屋权属过户所需的相关文件资料真实、合法、有效;并于签订本合同_日内将所需文件资料送交丙方。 2、乙方须按本合同约定的时间按期付款。 3、乙方应根据房屋管理部门的规定和丙方通知的时间亲自到现场核验身份及有关法律证件。假如甲方满意第八条第一款第(5)项要求，乙方可接受其房屋并按_刚好支付购房款。 (1)交纳完过户税费后 (2)产权证办理完毕后 4、乙方应对丙方的居间活动供应必要的帮助与协作。 第十条 丙方权利和义务 1、丙方接受甲乙双方的托付，提示甲乙双方供应相关的文件资料。 2、甲方托付丙方收取乙方缴付的购房定金及购房款，丙方在收款收据中应载明系代理甲方收取。 3、丙方对甲乙方供应的文件资料和出具的凭证应妥当保管。 4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含资金托管)及甲、乙双方所供应的文件资料齐备三个工作日内，支配甲、乙双方办理过户手续。按有关规定及丙方的通知，由_方陪伴有关人员到现场验房。 5、妥当支配甲乙双方进行交接，提示甲乙双方结清约定的费用。 第十一条 丙方违约责任 1、丙方有下列行为之一的属于违约： (1)无正值理由擅自解除合同的; (2)与他人串通，损害托付人双方的利益的; (3)干预托付人买卖房屋的自办法愿，代替托付人其中的一方与另一方谈判、签约等，损害了另一方的权益的。 (4)_。 2、丙方违约的，应当担当本合同丙方预期获得佣金总价款的_%。丙方因违约行为，给托付人任何一方造成经济损失，且违约金不足以弥补的，丙方应当就损失的差额部分向受害人予以赔偿。 第十二条 托付人违约责任 1、托付人双方有下列情形之一的属于违约： (1)无正值理由擅自解除合同的; (2)相互或与他人串通，损害丙方利益的; (3)未能根据托付书或本合同的托付事项向丙方供应相关房产证件、文件、合同、身份证件等，致使丙方无法完成居间任务，且给丙方造成实际损失的; (4)_。 2、托付人违约的，在以下款项中选择： (1)已经向丙方交付定金的，不得索回定金; (2)根据丙方在本合同中应当获得的佣金予以赔偿; (3)根据本合同标的物总价款的 %赔偿于丙方。 (4)_。 第十三条 合同的解除 1、当事人就解除合同协商一样的; 2、因不行抗力致使合同目的不能实现的; 3、在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的; 4、当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在_个工作日内仍未履行的; 5、当事人一方因其他缘由致使合同目的不能实现的。 第十四条 声明及保证 甲方： 1、甲方有权签署并有实力履行本合同。 2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。 3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 乙方： 1、乙方有权签署并有实力履行本合同。 2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。 3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 丙方： 1、丙方有权签署并有实力履行本合同。 2、丙方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。 3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对丙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 第十五条 保密 甲乙丙三方保证对在探讨、签订、执行本协议过程中所获悉的属于他方的且无法自公开渠道获得的文件及资