2023年最新建设工程设计合同建设工程合同条款(3篇).docx

2023年最新建设工程设计合同建设工程合同条款(3篇) 现今社会公众的法律意识不断增加，越来越多事情须要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。 建设工程设计合同 建设工程合同条款篇一 乙方：_(以下简称乙方) 依据有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本项目协商一样，订立协议并共同遵照执行。 第一条：工程名称： 第三条：工程范围：见附件. 第四条：工程总价： 人民币(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 第五条： 5.1竣工日期：(竣工报告为准)交付日 5.2合同总工期：元。 5.3甲方付款不以乙方向其供应发票为前提。 第六条：本工程质量标准 按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。 第七条：代表 甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权托付书作为本合同的一部分。 如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方拖延通知而造成的损失由甲方担当。 第八条：工地管理 8.1乙方必需加强施工人员的平安及职业技能教化，在施工过程中，必需保证平安，清除隐患，杜绝一切事故的发生。 8.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必需做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运输指定地点。 8.3乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。 情节严峻移交司法部门处理。 第九条：设备、材料、通行及配套 9.1甲方供应乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的短暂或永久性质的设备。 9.2本工程运用的材料：见附件。 9.3乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，不得阻碍工程之进行与街道之畅通。 甲方为使乙方能按分包合约顺当施工，应向乙方供应使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。 9.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责供应，甲方应随时留意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之平安正常营运。 第十条：工程保险 10.1乙方应对其员工购买保险 10.2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则，假如涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特殊载列于保险单上和附表本部份之上。 10.3双方必需维持其有效期直至本分包工程全部完成止。 10.4除能证明因不行抗力或乙方有意或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。 第十一条：变更设计 11.1双方得以根据下列状况变更其分包合同的工程： 11.2经由本合同双方协商一样削减的事项。 11.3为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或削减的事项。 11.4所增加或变更之费用，乙方可以根据签订到变更期间的相对高价定价。 11.5削减之工程，甲方除担当乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。 第十二条：工程延期 12.1须延长完工日期时，乙方可于缘由发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方有意造成延期的除外。 12.2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。 第十三条：验收 13.1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。 13.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。 经监理工程师认可后，由甲方验收。 13.3乙方在验收前3日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时参与，须提前2日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。 13.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。 13.5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。 验收合格之日即视为全部权及相关权利义务发生转移。 第十四条：违约及损害赔偿责任 14.1一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。 14.2一方要求削减工程金额达原合约金额之百分之二十。 14.3一方要求停工达15日，除能证明是不行抗力或另一方之有意或重大过失除外。 14.4一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无实力支付工程款。 14.5本合约依上述缘由而终止或解除时，或因其它缘由致使合同但发生其它赔偿事务，一方仍得依法向另一方求偿。 14.6除能够证明是乙方有意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约金15万元。 14.7除能证明是不行抗力或乙方有意造成的停工或延期，甲方应按每人100元/天对乙方担当赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。 甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。 14.8甲方不根据合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每拖延一天根据工程总价的百分之三支付违约金。 第十五条：纠纷处理 甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应同等协商，协商不成，由人民法院管辖。 第十六条：其它 16.1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。 16.2合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。 16.3本合约正本之印花由双方各自贴销。 16.4一方供应之地址为可送达之地址，假如变更应刚好通知，否则根据合同约定地址投递即视为送达。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建设工程设计合同 建设工程合同条款篇二 建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 为加强施工现场环境治理管理，仔细执行、实行国家、市住房和城乡建设局、市环保局的有关环境爱护法律、法规和管理要求。依据中华人民共和国环境爱护法的有关规定。确保施工现场环境爱护工作始终保持良好状态，双方本着同等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方应当根据各自职责，对施工现场各自施工区域的环境爱护进行监督管理，严格遵守本协议书的权利、责任和义务。建立起相互理解信任，相互支持协作的良好关系，保障施工现场环境爱护工作顺当进行。 甲方的权利、责任和义务： 实行国家、市住房和城乡建设局、市环保局有关施工现场环境爱护的管理规定，落实责任制和健全规章制度。加强对施工单位的要求，负责对施工现场环境爱护进行全面监督、管理，并对施工现场环境爱护工作进行检查和指导。 施工现场周边必需进行围挡，现场大门和围挡要坚固、整齐、美观、规范。现场清洁、整齐，主要道路硬化，有排水措施。 建筑垃圾、生活垃圾分类存放，并应刚好清理，现场出入口要设置洗车设备，确保车轮不带泥砂上路。 遇有四级以上大风天气时做好遮盖工作，实行有效扬尘防治措施。 施工现场存放水泥、砂石、灰土等物料要实行有效扬尘措施，堆放整齐，并配备相应的洒水设施，刚好洒水降尘。 砼泵、车辆清洗处应设沉淀池，存储和运用油料要有防治污染土壤、水体措施，食堂污染应有隔油池，定期掏油。人为活动噪声应有限制措施。 由于没有实行国家、市住房和城乡建设局、市环保局及公司有关施工现场环境爱护的管理规定，未落实责任制和规章制度。对施工现场环境爱护没有进行全面监督、管理、检查和指导。被上级部门曝光，指责及罚款。或对施工现场造成不良影响，由甲方负责。 乙方的权利、责任和义务： 实行国家、市住房和城乡建设局、市环保局有关施工现场环境爱护的管理规定，落实责任制和健全规章制度。听从管理，对施工区域、生活区宿舍的环境爱护管理工作负全面责任。 进入现场施工必需根据总包对环境爱护管理的要求施工，施工区和生活区域有明确的划分,刚好清运施工、生活垃圾,或放入指定的容器内,或放入指定的容器内。不能将施工垃圾凌空抛撒。各工种在每天收工前必需做到活完料净脚下清”的原则。生活区和宿舍内不得乱扔任何垃圾(剩菜、剩饭和不要的日常用品),并放入指定的可回收和不行回收的容器内,保持清洁。 施工现场要防止扬尘,运料汽车出现场大门必需有人负责保洁工作,配备相应的洒水设备。保持地面潮湿、清洁,以防扬尘污染空气。 四级以上风应刚好、快速清扫道路,加大对路面洒水、清扫的频次,削减扬尘污染。施工现场土方、砂、堆必需覆盖。 水泥等集中存放在库房或严密遮盖。 施工现场强噪声机具应实行有效封闭措施,人为活动噪声限制措施合理、有效、现场无违章现象。必需严格限制作业时间，一般不超过22时，对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度。 全部施工人员进入施工现场必需带好平安帽,杜绝现场乱扔生活垃圾的发生。 由于没有实行国家、市建委、市环保局及公司有关施工现场环境爱护管理规定,落实责任制和规章制度。对所属施工区域、生活区宿舍的环境爱护管理工作全面负起责任。 补充条款： 补充条款如下： 加强所负责施工区域的环境爱护管理，做到6个100%。 现场道路每天定人进行清扫、洒水; 所负责的施工区域内垃圾分类存放,垃圾定期清理 按扬尘取费 号文件规定增加费率建筑1.83%，装饰0.61%，安装1.22%执行，进入工程决算。 资金投入运用状况： 施工道路及主要出入口： 元 工地施工道路及加工区域： 元 固定式冲洗设备： 元 密目网： 元 标示标牌： 元 喷淋、喷雾系统： 元 其他用具：水管、扫帚、铁锹： 元 视频监控装置： 元 建设单位(盖章)： 施工单位(盖章)： 负责人签字： 负责人签字： 年 月 日 年 月 日 建设工程设计合同 建设工程合同条款篇三 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典、建设部颁发的建设施工操作规则规定、建设工程施工平安生产条例文件的有关规定及强化建筑工程施工中的质量和平安生产管理，明确施工过程中管理方面，甲乙双方的责任和义务，甲方现将 _ 工程模版工程发包给乙方。经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。 本工程协议签订后，未经甲方同意，乙方不得将工程转包或分包他人施工，如有转包或分包的状况甲方有权将本工程施工人员清理出场，并终止合同及之前发生的工程款拒付。 一、 乙方进入现场的施工人员必需听从工地管理人员指挥，接受建设单位工程部及监理公司人员的监督，不得发生不友好行为，确保工期，在项目部的统一支配必需完成每天的生产安排，不得擅自停工、找任何借口拖延时间，使工期达不到要求，如发生此类状况甲方有权罚款_元/次，状况恶劣甲方可将乙方清出工地并拒付工资。 二、 质量要求 乙方确保工程质量要求，严格根据混凝土结构施工规范进行施工，混凝土浇筑密实，砌墙垂直度、平整度、砂浆泡满度、墙体咬口留槎、挤砌必需在七天后补砌、不允许梁底下方有裂缝，内粉刷平整度、垂直度、阴阳角，外粉刷必需在垂直及水平方向上拉通线，上述工序必需满意验收合格，争创优良工程。若因乙方缘由出现的质量问题，甲方有权对乙方进行惩罚。 三、 平安要求:平安生产是工程建设的关键，乙方必需严格根据国家平安生产规定及甲方平安技术交底进行现场施工，乙方进入现场必需带好平安帽，对所用的走架都必需搭设坚固，所用的机械设备的接线要由甲方专人搭接，不得私自乱搭乱接，搅拌机、升降机要有专业人员负责操作，并要有上岗操作证方能上岗、上班不许喝酒。如在施工中乙方违反上述要求所引起的一切平安事故由乙方负责，甲方不负任何费用及责任。 四、 施工范围：砌墙、内外粉刷、浇筑砼、零星结构浇筑和地面、屋面找平、屋面铺设保温砖、楼地面清理、混凝土养护及图纸规定和规范要求全部泥工工作范围都包括在内(除外墙砖粘贴外)，其中还包括浇水用的软管。由本合同班组完成，项目部不另请其他班组，也另外点工。依据施工须要随时协作施工员定位放线，并要求技术比较懂的人员协作。 五、 工程量计算及付款方式： 按最新国家建筑面积计算规范计算(其中楼板空洞不计算面积、阳台计算一半面积、二层内楼梯不做计算面积。) 工程款总价以_元/m?计算。(其中浇筑砼为_元/m?计算，砌体工程为_元/m?计算，内粉刷、屋面地面找平及零星结构浇筑_元/m?计算，外粉刷为_元/m?计算。)上述单价是按图纸定价，如因建设单位变更增减工程量，上述分项单价甲乙双方协商增减。付款方式按每种工序的进度付款，三层屋面浇筑完成10天内付分项工程进度额的_，以后按每月分项工程进度款的_付款，主体验收合格后10天内付总工程款_，竣工验收合格后付总进度款的_余款在三个月内全部付清。 六、 节约用料：进入施工场地进行施工时不得奢侈水泥，砂浆要刚好清理干净，半砖全部用掉(若发觉有半砖按_元/块罚款)。 七、 文明施工要求：杜绝在工地赌博、斗殴现象，不得盗窃工地的建筑材料及物品，假如发生其中有盗窃材料及物品的，对乙方赐予罚款_元，将其盗窃者清除出工地，严峻者送公安机关处理。 八、 机械运用：甲方供应升降机、搅拌机、平板及振捣棒、斗车。上述工具乙方负责保管及合理运用，待工程完工后乙方全数交还。小型机械由乙方负责修理，修理零部件由甲方供应。大型机械设备由甲方负责修理，升降机甲方派专职人员上岗并付工资，如开升降机人员请假，乙方有责任代替开几天。小型工具乙方自理(如泥刀、灰踏、石灰桶、铝合金、软管、平安帽、雨具等)。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，工程完工并在工程款付清后合同自动失效，未尽事宜另作补充。 甲方： 乙方： 年 月 日