2023年最新工地承包合同书工地承包合同样板(篇).docx

2023年最新工地承包合同书工地承包合同样板(篇) 随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。信任许多挚友都对拟合同感到特别苦恼吧。下面是我帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。 工地承包合同书 工地承包合同样板篇一 承包人：_身份证号码：_ 住址：_联系电话：_(以下简称乙方) 为进一步挖掘企业潜力，限制成本、提高效益，经甲方探讨确定，对甲方承揽施工的工程实行内部承包制度。现甲乙双方依照民法典及其它有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本地区和该工程的实际状况，就工程内部承包事项协商一样，订立本合同，共同遵照履行。 一、甲方将其负责施工的工程承包给乙方。 (一)项目概况如下：_ 1、项目名称：_(暂定名，下同)。 2、建设单位：_ 3、项目坐落：_ 4、占地面积约为; 5、建筑面积约为：_ (二)甲方承包合同概况如下：_ 1、工程内容：_ 2、合同工期：_ 3、工程价款：_ 4、质量标准：_。工程质量符合国家和重庆市有关建设工程质量标准，达到设计文件和合同要求。 二、内部承包方式 (一)甲方成立_项目工程部，聘任_为项目部负责人，负责项目工程部的日常管理、协调和监督工作。 (二)本工程由乙方进行内部承包，自主经营、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如须要垫资，亦由乙方解决，甲方可予以帮助。 (三)本工程除成本支出(依照财务部施工、房地产开发企业财务制度)及乙方向甲方缴纳的承包费外，其余部分作为乙方的收益，如因本工程发生亏损亦由乙方自行担当。 三、内部承包工程范围 乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的建设工程施工合同中约定的甲方施工范围一样;以本工程施工图说、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知(或技术核定单)为准。 (一)详细工程承包施工范围包括但不限于：_ (二)以下分项、分部工程不属于乙方承包施工的工程范围，由建设单位或甲方另行分包给其他单位施工：_ (三)承包工程范围增减 乙方承包工程范围如有增减，建设单位在设计交底后以书面形式详细明确。 乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期。但增加范围超过承包范围5%以上(按工程造价计算)且建设单位书面同意延长工期的除外。 四、工程担保 (一)乙方承诺在签订本内部承包合同时向甲方交纳承包保证金_万元(大写_万元)人民币，作为本合同履约的担保。至乙方内部承包的本工程竣工验收及竣工结算完毕后_月内一次性返还给乙方。保证金不计利息。 (二)甲方与建设单位因本工程签订的建设工程施工合同中约定用于缴纳建委的欠薪保证金_元(大写_元)，由乙方在签订本合同时一次性交付给甲方，由甲方向相关部门缴纳，工程完工甲方收到返还的欠薪保证金后5日内一次性返还给乙方。 五、承包费用 (一)乙方根据甲方与建设单位竣工决算的本合同承包工程范围的工程款总额(含人工费、材料、管理费及税费等)的_%向甲方交纳承包费用。承包费用不包括税费，税费由乙方据实担当。 甲方依据每次收到的工程款额预提_%，工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费，多退少补。 (二)甲方与建设单位的计价方式以甲方与建设单位签订的建设工程施工合同以及相关补充协议为准。 六、承包管理 (一)施工管理 1、工程项目经理及施工员依据乙方提名由甲方委派，乙方必需保证在施工过程中严格根据国家的有关规定和规范、建设单位供应的设计图纸及相关资料、合同约定内容事项，仔细组织施工，确保工程的施工进度及质量。若有施工改动，必需经建设单位、甲方及设计单位协商签字认可后，方可实施。 2、乙方必需遵从建设单位、监理公司和甲方对施工现场总平面布置的限制，进行相应的施工平面布置，搭设外防护架。 3、依据工程进度的须要，必需提前插入环境施工时，建设单位和监理公司有权指令乙方在规定时间内拆除相应部分临设或让出场地，乙方应无条件主动协作，并协作爱护好建设单位环境绿化工程的施工成品。 4、乙方不听从建设单位、监理方和甲方指令，在规定时间内未拆除相应部分临设或让出场地，甲方有权实行一切有效措施保证工作正常进行，由此造成的一切损失由乙方负责。 5、乙方组织施工队伍进入施工现场后30日内，向甲方提交工程预算书，以便于甲方限制该项目的经济指标。 (二)财务管理 1、工程价款管理。全部工程价款必需进入甲方指定帐户，经甲方指定人员和乙方共同签章后方能运用。工程款只能用于本工程所需，任何一方不得挪用，否则视为违约。 2、工程材料管理。工程材料包括主材和辅材的选购、运输、入库、存放、领用必需严格根据甲方的规章制度办理，并每月报表，每月盘点，作好登记，确保工程成本的真实性。 3、工资成本管理。乙方以及项目工程部全体员工(包括甲方委派的本工程的管理人员、技术人员及工人)的工资以及各项社会保险、人身损害保险费用、工人治安费等由乙方自行办理，自行担当全部费用，并计入工程成本费用。 对于包工包料的工程，项目部全部管理人员及工人的工资总额不得超过工程总价款的_%;对于包工不包料的工程，全部管理人员及工人的工资不得超过工程总价款的_%。超过部分不得计入成本，由乙方自行担当。 4、发票管理。乙方组织施工过程中所发生的应付或应收款项，必需依据双方签订的合同或有效法律文书，获得合法有效凭证方能报销，拒绝白条。 (三)税务管理 乙方必需依据国家税收的相关规定担当税款及相关费用。甲方预提的承包费用中包括税费。详细税费名目为本工程的营业税、城市维护建设税、交通建设附加费、教化附加费、企业所得税等。 (四)平安管理 1、工程项目的平安管理人员依据乙方提名由甲方委派，乙方在组织施工过程中，必需依据甲方的内部规章制度建立健全项目平安生产保证体系，建立和实施平安生产责任制，确保必需的平安设施投入、购置必备的劳动爱护用品、平安设备及配套设施，消退事故隐患，完全满意平安生产的须要。 2、特种作业人员包括机械工、电工等必需持证上岗，严格执行有关平安技术操作规程，确保平安施工。施工现场运用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能平安运行。 3、施工现场除应设置平安宣扬标语牌外，危急地点必需悬挂平安标记、警示牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产平安。 4、乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。如发生平安事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方担当。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。 (五)其他经营管理 1、乙方承包工程的其他经营管理由乙方全面负责，即乙方对承包项目自筹资金、自主经营、独立核算、自负盈亏，并担当承包工程的全部经济、质量、平安等法律责任。 2、如乙方没有违规或违约行为，甲方原则上不参加乙方的其他经营管理;如乙方发生违规或违约行为，甲方有权予以制止、订正或解除本合同，并责令乙方退出施工场地，其责任和后果由乙方担当。 3、未经甲方书面同意，乙方工作人员(含民工)不得到政府部门或建设单位或施工现场聚众闹事;否则，每发生一次，赔偿甲方名誉损失1万元。 七、承包工程款的结算 (一)乙方应当在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交正式、完整的竣工和结算资料;竣工和结算资料经甲方审核盖章后，由乙方报送建设单位审核;建设单位审核确定后5日内，甲方将结算资料交给乙方。 (二)预结算资料的质量要求：_乙方所供应的预结算书或进度报表，其单项工程的工作量误差不能超过±5%，否则将视为该预结算书或进度报表不合格，甲方和建设单位有权要求乙方重新供应，直到合格为止，同时按该预结算书或进度报表所确定金额的0.5%进行惩罚。 (三)为了便于甲乙双方在工程结算中能明确驾驭工程造价的构成，要求乙方在编制工程结算时将全部建设单位供应的材料均纳入工程总造价，在结算中单列，并把建设单位供应材料价款相应扣减后的实际结算价。 (四)为了加快进度报表及预结算审核，乙方提交施工图预算、进度报表及结算书的同时，必需供应相应的工程量计算书(工程量如为软件计算亦供应相应的电子文本)及预结算书的电子文本。 八、承包工程款的支付 (一)本工程进度款由建设单位支付给甲方，甲方在收到建设单位支付的工程进度款并扣除预提的承包费用后3日内，将余款全额支付给乙方。工程进度款以建设单位审定金额为准。 (三)工程结算经建设单位确认后，由建设单位和甲乙双方共同办理财务结算，甲方扣除乙方承包工程总造价的5%质量保证金和_%承包费用后，一个月内向乙方支付结算尾款。 (四)工程质保金待工程竣工验收合格满2年后，返还工程质保金的60%，验收合格满5年后，全部返还质保金。质量保证金不计利息。 九、工程质量 (一)质量目标：_合格工程。 (二)分部分项验收必需是乙方自检合格，才能向监理单位报验，监理单位验收合格由监理单位向建设单位报验。 (三)工程竣工经建设单位方组织设计、质监、地勘、施工、监理、质检 等有关单位依据建筑工程施工质量验收统一标准及有关的施工验收规范，对工程整体施工质量进行竣工检查、验收、评定，施工质量必需合格。 (四)乙方应无条件协作建设单位进行各项专项验收(规划、防雷、电梯、环保、消防)工作。 (五)施工过程中的质量检查与处理：_监理和建设单位检查施工质量不合格的按以下规定惩罚。 1、结构不合格的，第一次按每项每次惩罚_元，其次次(同项或同部位，第一次检查有质量问题未整改的称为其次次，依次类推次数)惩罚每项每次_元，第三次检查仍未整改的惩罚每项每次_元，并由监理通知停工整改、报请质监站监督整改。 2、建筑和安装不合格的，第一次惩罚每项每次_元;其次次惩罚每项每次_元;第三次惩罚每项每次_元，并监理通知停工整改，并报请质监站监督整改。 3、乙方承包工程发生每重大以上质量事故一次，除担当全部经济、法律责任外，还应当赔偿甲方名誉损失_万元。 十、工程工期 (一)乙方承包工程合同包干总日历工期为_天，从_年_月_日到_年_月_日。包干总日历工期为完成承包范围和内容且竣工验收合格交付运用的总工期。 详细的起止日期以甲方确认的开工日期和甲方确认的竣工验收合格交付运用日期为准。若具备开工条件乙方未供应开工报告给甲方，则以甲方书面通知日期为开工日期，乙方应接受。 (二)分项分段工期：_ 1、基础完工 2、主体完工 3、安装完工 (三)工期保证：_甲方对全部停水、停电造成的停窝工不作任何签证，也不因为市网停水、停电延长工程工期。但建设单位书面同意延长工期的除外。 十一、工程移交 (一)竣工验收后，建设单位或监理单位等提出需整改的项目已整改完毕，经检查整改的项目已合格和未发觉新的施工质量问题后方可视为竣工验收合格。 (二)乙方完成的工程内容经竣工验收合格后三日内交付甲方或建设单位。并协作建设单位及物管公司向购房业主移交房屋，不得以任何理由和借口拖延交付。交付前工程的照管、成品爱护均由乙方负责，甲方不支付照管的费用。 十二、工程质量保修 (一)乙方在质量保修期内，根据有关法律法规、规章的管理规定，担当本工程质量保修责任，若托付甲方处理，所需费用由乙方担当。 (二)质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等。 (三)乙方承诺依照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同中约定的质量保修期担当保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算。 (四)质量保修责任 1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起5日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的，甲方可以指派他人修理，费用在质量保证金中扣除。 2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。 3、对于涉及结构平安的质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施;由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。 4、质量保修完成后，由建设单位和甲方组织验收。 (五)保修费用由造成质量缺陷的责任方担当，因乙方施工缘由造成的质量问题，乙方不得收取任何费用。 十三、违约责任 (一)乙方收到甲方开工通知后三天内未开工和未出示开报告者视为乙方自动终止合同，并赔偿延误工期的损失和按合同价款的5%向甲方担当违约金，同时无条件的退出现场。 (二)甲方未按期付清工程款，应担当应付而未付款额银行同期贷利率的利息。 (三)乙方总工期逾期或延迟交付在30天内，每天赔偿甲方损失_元;乙方总工期逾期或延迟交付超过30天后，每天赔偿给甲方损失_万元。 (四)工程质量未达到合同规定的标准，乙方担当返修经济损失和按逾期竣工标准赔偿甲方经济损失。 (五)因乙方经济实力和技术力气不能胜任本工程接着施工和不能满意施工进度，甲方有权终止合同，乙方必需先退场，再办理已施工部分的工程量结算。结算已施工的工程量时，乙方只收取定额基价干脆费，不收取其它任何费用。 十四、其它约定 (一)本合同中没有约定的乙方的其他权利义务根据甲方与建设单位签订的建设工程施工合同及相关补充协议中约定的施工单位(即本合同甲方)的权利义务执行。 (二)甲乙双方约定，因本工程项目产生的一切对外债权由乙方享有，对外所负的一切债务由乙方负责清偿。 (三)甲方承诺为保证乙方顺当完成该工程建设，甲方必需即使供应本工程项目的一切文件、证照及授权托付书等相关手续。 (四)甲方确认除依照本合同约定条款外，无权对乙方强加任何义务，甲方充分敬重乙方的自主经营权(包括决策权、人事支配权、资金管理运用权等);但乙方必需保证人工工资的正常发放。 (五)在履行本合同过程中如发生争议，由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。 (六)在执行本合同过程中，双方签字盖章确认的会议纪要、补充协议和往来信函，都成为本合同的补充条款，是合同组成部分，从双方签字盖章之日起生效，具有本合同的同等法律效力。 (七)本合同双方签章生效;本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。 甲方：_乙方：_ 法定代表人：_身份证号码：_ 托付代理人：_住址：_ 电话：_电话：_ 签约日期：_签约日期：_ 工地承包合同书 工地承包合同样板篇二 甲方(全称)：_ 乙方(全称)：_ 依据中华人民共和国民法典、建设部建筑安装工程总分包实施方法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程内容：_ 4、分包工程范围：_ 5、分包工程期限： 开工日期_年_月 竣工日期_年_月 合同工期总日历天数_天 二、双方共同遵守的基本原则 甲方承建的土丹路改建工程(b)合同段，按上述条款中第一条中第3、4、5款的内容，现托付乙方实行包工、机械、设备、工程质量、平安施工及平安设施和防护等大包干方式进行施工。 在施工过程中至竣工投产、保修期满为止，双方必需遵守以下原则： 1.本合同中尚未涉及的条款内容按与建设单位签订的建设工程施工合同中的相应条款执行。 2.工程预付款、工程进度款、质量保修金的支付均按与建设单位签订的建设工程施工合同中相应条款执行。 3.乙方进驻施工现场的管理人员、技术人员、作业人员必需听从建设单位及监理单位相关人员的看法和支配，处理好施工单位与建设单位及监理单位的工作关系，做到让用户满足、监理放心、建设单位认可的合格工程。 4.乙方在施工过程中要对质量管理、平安管理常抓不懈，避开一切质量事故和平安事故的发生，特殊是伤人、亡人事故。 三、双方一般权利与义务 1.甲方管理人员： 姓名：_职务：_ 姓名：_职务：_ 乙方管理人员： 姓名：_职务：_ 姓名：_职务：_ 2.甲方权利与义务 (1)负责对施工现场的工程质量、平安生产、文明施工、工程进度的协调、监督与管理。 (2)负责监督本工程的周、月进度安排、并对已完工质量进行审核、申报预结算、预算外经济签证办理、申请拨付工程进度款等工作。 (3)负责监督乙方对工人工资和农夫工工资刚好发放等工作。 (4)负责监督施工中存在的工程质量、平安隐患、进场材料、设备的质量达标等诸多问题。 (5)负责刚好发觉与协调施工过程中，各专业施工人员、材料、机械设备的不足现象、并要求乙方刚好解决，以满意正常施工须要。 3.乙方权利与义务 (1)必需听从建设单位、监理单位和甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守发包人现场的各项管理及规章制度，做到文明施工，平安施工。 (2)必需确保进场施工人员的技术素养，特别工种要持证上岗。 在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍及项目管理人员和主要工种的作业人员，更不得转包或分包本工程项目，以保证该项目技术力气和施工队伍的稳定性。 否则，甲方可责令乙方清场并另行支配其他施工队伍施工，所完成工程量为零。 (3)必需支配有职称的各专业管理人员，负责对本工程项目的施工管理，人员及机械设备和材料调配，技术平安，工程质量等工作。 并对特别施工工序和关键部位严格管理，做到严细仔细，满意设计要求，达到质量标准。 (5)严格根据施工图纸与设计变更施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。 敬重和听从建设单位、业主、监理单位及甲方管理人员的监督与协调，对工程质量全面负责并达到优良标准。 (6)必需强化进场施工人员的平安生产教化，施工前必需进行平安教化，建立健全平安管理组织机构，设置专职平安员，施工中要有防护措施，对施工中造成的平安事故及人员伤亡由乙方自行负责。 严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他平安事故的发生。 在施工过程中，乙方引违反消防条例和法规造成的火灾及其他平安事故，由乙方担当全部责任。 (7)乙方必需保证足够的施工人员及技术力气和机械设备，做到人员稳定，工作效率高，否则因此而造成的延误工期，工程质量不合格等问题，均由乙方担当。 乙方及其施工人员必需严格遵守、执行建设单位及监理单位和甲方制度的各项规章制度及有关条例。 如有违反且情节严峻影响发包人声誉的，甲方可责令承包人退出施工现场，甲方可另行支配施工队伍，剩余工程款将不再支付。 同时乙方应对此给甲方造成的损失予以赔偿，由此产生的一切法律后果均由乙方自行担当。 (8)本工程竣工并移交业主投产运用，保修期满前，乙方应保证甲方不担当任何因人身伤亡或财产损失所发生的一切责任。 保证甲方不担当任何属于乙方及其施工人员和供应商引起之诉讼、控告、索赔责任及发生之相关费用。 (9)违约责任：乙方不按上述约定，造成的一切损失由承包人自行担当。 四、工程价款的支付与工程结算 1.本工程中标价格_元(_元)。 2.工程价款结算的要求和时间：执行建设单位所规定的结算时间。 每月25日按工程已完形象进度，乙方向建设单位及甲方供应已完工程量结算书，工程竣工后三十天内乙方供应完整的工程结算书。 3、工程取费标准：甲方收取管理费为工程中标价的_%，在业主拨款时甲方派一名财务人员到达通辽负责办理相应手续，乙方应供应前1-2天通知甲方作出相应的打算，财务人员工资按_元月，期限为乙方正式开工后至工程竣工(如不能按月开支，甲方有权在工程款中扣除)，差旅费由乙方负责。 4、管理费分两次收取，第一次业主拨款时收取_%，在第四次业主拨款时收取另_%，此款由甲方财务人员自动在工程款中扣除。 不需再通知乙方。 5、资金管理：在通辽设立一个工程款专用账户，业主将工程款拨付后，甲方在拨款中自动扣除本合同规定的费用。 在扣除其费用后，将剩余的工程款在三日内全额拨付给乙方账户，以便施工运用。 甲方不得将工程款拨付到未经乙方同意的其他账户，如甲方将资金转到其他账户，由甲方负全责(假如甲方不刚好拨付到乙方的账户导致乙方的一切经济损失由甲方负全责)。 6、乙方必需专款专用，若乙方因挪用工程款，给工程造成的损失及不良后果由乙方担当一切责任。 五、材料、设备供应 1、材料设备供应范围 执行总承包合同中的建设单位要求及约定。 除建设单位要求的甲供材料外，其余材料、设备均由乙方自行选购，其价格，质量要求执行总承包合同。 进场材料和设备须经建设单位、监理单位，有关专业人员检验合格后方可运用在工程上。 如因材料质量不合格所造成的一切经济损失均由乙方负责。 2、材料设备供应责任及结算方式 若乙方自行选购的材料设备供应不刚好所造成的工程延误，一切责任由乙方担当。 乙方在施工中因管理不严，用料奢侈及不合理、超出限额部分均由乙方自行担当。 六、工程质量 1、本工程质量须达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件，满意施工图要求和达到总承包合同的规定标准，双方约定为满意建设单位的质量有求。 如达不到约定的质量等级时，违约责任确定如下：工程质量达不到约定标准，乙方无偿负责返修，直至达到标准，并担当全部费用。 由乙方缘由所造成工程质量事故，应由乙方赔偿全部损失费用，并无条件刚好抢修，视事故状况对乙方进行惩罚。 2、违约责任：执行总承包合同。 七、竣工验收与质量保修金 1、乙方向建设单位、监理单位、甲方供应竣工资料和竣工验收报考时间根据建设方要求：确定工程竣工验收时间根据建设方要求：隐藏工程验收、工程中间交接验收等必需在施工过程中刚好同步进行，相关资料要刚好、精确，相关人员必需认可签字盖章。 2、业主质量保修金为建设单位的要求。 保修期满，且无质量问题可一次性支付。 如在保修期内出现质量问题。 乙方应刚好组织修理直至达到质量要求。 若在保修期内。 假如通知甲方甲方通知乙方，三日内乙方不能到达施工现场进行修复，甲方有权从质保金中干脆支付给修理方。 八、补充条款 1、本合同是在总承包合同的基础上双方协商签订，尚未说明的相关事宜均均按承包合同执行。 2、乙方应刚好支付现场施工人员的人工费，特殊是农夫工工资要按时支付，不得拖延，甲方有权对农夫工工资进行监督管理，必要时将查看工资发放表，直至在拨付工程款时预留工资费用实行联合发放，确保农夫工队伍稳定。 如因乙方支付不刚好或托欠工资所导致的施工人员消极怠工，出工不出力，集体上访闹事所产生的一切后果由乙方自行负责，若因此对工程造成重大经济损失，乙方将无条件赔偿。 3、已完工程成品爱护及特别要求和全部费用均由乙方担当。 4、乙方要按标准供应完整的交工资料，组卷成册，并与工程同步。 5、如乙方需甲方对本工程进行结算工作时，收取乙方工程造价_%的结算费用：如乙方对本工程进行结算工作，但需发包人协作时，收取乙方工程造价_%的结算费用。 6、乙方必需保证工程资金的专款专用，不得擅自挪用。 因乙方挪用工程资金导致工程不能如期完成，造成的一切后果由乙方担当全部责任。 7、税金及各种应上缴的规费(三险一金)和各种保险费用均由乙方担当。 8、如乙方须要甲方必需供应大庆市税务局开据的(外出施工证明)，按甲方企业所在地大庆税务局规定必需征收的企业所得税标准收取，此费用由乙方负责缴纳。 9、甲方不定期派管理人员到现场检查施工，全部差旅费均由乙方担当。 10、乙方在施工过程中不得以甲方名义签订任何分包合同、材料供应合同、机械设备租赁合同等，如出现经济纠纷与甲方无关，由乙方自行负责。 11、本合同双方在履约过程中发生争议，应协商解决。 协商不一样可向甲方企业所在地人民法院提起诉讼。 12、本合同一式三份，正本三份甲乙双方及担保方各执一份。 13、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工，保修期满，质保金付清之日起终止。 甲方：_(盖章) 法定代表人：_ 托付代理人：_ 电话：_ 传真：_ 乙方：_(盖章) 法定代表人：_ 托付代理人：_ 电话：_ 传真：_ 担保方：_(盖章) 法定代表人：_ 托付代理人：_ 电话：_ 传真：_ 日期：_ 工地承包合同书 工地承包合同样板篇三 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。 4、承包方式：包工包料(部份材料由甲方供应) 5、工期：天。(按甲方通知进场施工当天计，即从年月日起计) 6、工程质量：按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级，。 7、合同工程价款(人民币大写)：(详见预算表)。 其次条甲方工作 1、开工前，向乙方进行作法说明和现场交接交底，交出可施工现场。 2、为乙方供应施工所需的室内水、电源。 3、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。 4、协调办理有关的手续，解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。 5、如须要拆改建筑物结构或设备管线，负责办理相应手续，协调物业管理公司与装修之间的详细问题。 第三条乙方工作 1、参与甲方组织的作法说明的现场交接，拟定施工方案和进度安排，按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和平安交底。 2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，组织施工，保质、保量、按期施工，解决由乙方负责的各项事宜。 3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，编制工程结算。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理工作。 5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 7、进场前办妥施工人员的工地出入证，接受施工平安教化。 8、进场人员必需备齐证件，随时接受甲方及有关人员检查。 9、乙方必需做好施工平安措施，施工平安乙方负责，甲方有权督促。若施工中发生平安事故由乙方负责。 第四条关于工期的约定 1、因一方责任，影响工期，一切责任由责任方负责。 2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不能顺延。 3、因甲方逾期付款，逾期交场地，影响工期，工期顺延。 4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水及不行抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。 第五条关于工程质量及验收的约定 1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，本工程保修期 2、甲、乙方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。 3、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。 第六条关于工程价款及结算的约定 1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。 2、在预算项目内有发生施工完成才结算，没有做的项目不结算。 3、增加的工程项目按甲方签认计算。 4、工程款的支付方式： 5、甲、乙双方签订合同后，甲方支付%工程款。 6、乙方完成，甲方支付%工程款。 7、乙方完成，甲方支付%工程款。 8、余款(保修金除外)在工程完工通过验收，在双方确定结算后天内甲方支付完毕。 9、乙方以人民币工程保修金，待保修期满后十天内结清。 10、本工程项目的增减约定 11、工程所发生的在预算项目之外的工程项目，均需双方商定并办理签认确定手续，才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。 第七条有关材料供应的约定 1、工程施工所需材料由乙方选购供应至施工现场，如商定需由甲方选购的材料由甲方供应至施工现场。 2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议，可进行检验。 甲方： 乙方： 代表(签字)： 代表(签字)： 年月日 年月日 工地承包合同书 工地承包合同样板篇四 甲方：_ 乙方：_ 由于工程施工须要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据中华人民共和国经济合法暨中华人民共和国建筑法以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必需严格遵守。 一、工程地点及名称 1、工程地点：_; 2、工程名称：_。 二、承包内容价款以及工期 1、承包内容污水站全部土建工程 2、工程造价一次性包死。 3、工程工期：自开工 内完成承包全部承包内容。 三、付款及质量 1、污水地底板验收合格后付_%，主体验收合格后付至_%，发包方进行竣工验收合格后付至_%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。 2、工程质量：合格 四、甲方责任 帮助乙方解决水源电源，帮助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方供应施工图纸并交