2023年最新简易水电承包合同水电承包合同单做工(篇).docx

2023年最新简易水电承包合同水电承包合同单做工(篇) 随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情须要用到合同，它也是削减和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读共享借鉴，希望对大家能够有所帮助。 简易水电承包合同 水电承包合同单做工篇一 工程名称: 工程编号: 发包方: 承包方: 签订时间: 签订地点: 依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和建设工程质量管理条例及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务责任,经双方协商同意签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程项目批准单位: 批准文号:(指此工程立项有权批准机关的文号) 项目主管单位: 四、承包范围和内容: 工程建筑面积 平方米,其他 五、工程造价: (万元),其中土建: (万元),安装: (万元)。 一、发包方: 1. 月 日前,做好建筑红线以外的三通负责红线外进场道路的修理。 2. 月 日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),以满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的工作。 3.本合同签订后 天内提交建筑许可证。 4.合同签订后 天内(以收签最终一张图纸为准)供应完整的建筑安装施工图 份, 施工技术资料(包括地质及水准点坐标限制点) 份。 5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在 天内分送有关单位, 天内供应会审纪要和修改施工图 份。 二、承包方: 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作; 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场; 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度安排、材料设备,成品、半成品等进场安排(包括月安排),用水、用电安排,送发包方。 一、依据国家工期定额和运用须要,商定工程总期为 天 (日历天),自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附件一)。 二、开工前 天, 承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列状况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延: 1.按施工打算规定,不能供应施工场地、水、电源、道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工; 2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度; 3.不属包干系数范围内的重大设计变更,供应的工程地质资料不准,致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度; 4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4 小时以上), 影响正常施工; 5.非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工; 6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 7.人力不行抗拒的因素而延误工期。 一、本工程质量经双方探讨要求达到: 二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。 三、承包方在施工过程中必需遵守下列规定: 1.由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需按有关规定供应质量合格证, 或进行检验合格后方可用于工程; 2.由发包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。对材料变更或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程; 3.隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序; 4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并刚好将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收; 5.承包方在施工中发生质量事故,应刚好报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同探讨,并经设计建设单位签证后实施。 一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附件二); 二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购; 三、发包方供应、承包方选购的材料、设备、必需附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方供应的材料须要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程, 其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由供应材料、设备方担当。 四、本工程材料和设备差价的处理方法: 工程价款的支付和结算,应依据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算方法执行。 一、本合同签订后 日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的 % 备料款,计人民币 万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的 % ,计人民币 万元,安装工程按人工费的 % ,计人民币 万元;材料设备差价万元,分 次支付,每次支付时间、金额 。 二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在 日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的 %时,按规定比例逐步起先扣回备料款。 三、工程价款支付达到合同总价数的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。 四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之 的违约金。 五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方担当。 六、本合同造价结算方式: 七、承包方在单项工程竣工验收后 天内,将竣工结算文件送交发包方和经办*行审查, 发包方在接到结算文件 天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可恳求经办*行审定后拨款。 一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审做出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。 二、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方,承包方应刚好以书面形式通知发包方,由发包方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。 三、发包方如需设计变更,必需由原设计单位做出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必需另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。 一、本竣工工程验收,以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 二、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须刚好办理验收签证手续。 三、工程竣工验收后,发包方方可运用。 一、承包方应按中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和建设部房屋建筑工程质量保修方法的有关规定,对交付发包方运用的工程在质量保修期内担当质量保修责任。 二、承包方应在工程竣工验收之前,与发包方签订质量保修书作为合同附件。 三、质量保修书的主要内容包括: 1. 质量保修项目内容及范围; 2. 质量保修期(质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算); 3. 质量保修责任; 4. 保修费用。 一、因施工造成工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。 二、工程不能按合同规定的工期交付运用的,偿付逾期违约金,造成损失的,还要赔偿损失。 发包方的责任: 一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应实行措施弥补或削减损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 三、工程未阅历收,发包方提前运用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方担当。 四、承包方验收通知书送达 日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。 五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法的规定偿付承包方赔偿金。 本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,按下列第 种方式解决。 1. 提交 仲裁委员会仲裁; 2. 依法向人民法院起诉。 一、本合同一式 份,合同附件 份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办*行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必需办理鉴(公)证的合同, 送建筑物所在地工商、公证部门办理鉴(公) 证。 二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办完鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。 三、本合同签订后,承、发包双方如须要提出修改时,经双方协商一样后,可以签订补充协议, 作为本合同的补充合同。 甲方签字：乙方签字(盖章)： 年 月 日 年 月 日 简易水电承包合同 水电承包合同单做工篇二 发包方：南通华荣建设集团有限公司 陈爱良 发包 立协人 (以下简称 方) 承包方：薛付才 承包 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，双方就本建设工程施工项协商一样，订立本合同，本合同的依据为华荣建设集团有限公司与科教城所签的合同，大合同中的条款适用本合同。 发包方因施工须要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承 包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证平安，经双方协商如下： 一.工程概况 1.工程名称及面积：野丁小区14#楼水电、消防安装， 1.1万平米 2.承包内容：本楼水电、消防安装工程 3.承包方式：包工包料 4.质量等级：合格 二、合同价 工程总造价 金额(大写)： 约壹仟叁佰肆拾万元. 水电、消防总造价 金额(大写)： 约壹佰陆拾万元. 本工程的付款依据为以上合同价为基准。 三.发包方工作责职 1.依据上级有关部门规定，对承包方在施工技术质量平安等工作中 行监督与指导。 2.按合同规定及建设单位付款给甲方比例按时付给承包方工程款。 四.承包方工作责职 1.在发包方及有关部门的监督指导下全权负责本工程水电的安装。 2.工程质量：承包方对工程质量管理实行全面负责制，自觉接受各职能部门的检查监督指导，发觉问题刚好整改达标，确保工程的质量等级。 3.工程平安：在施工过程中执行上级的有关规定，仔细管理好施工人员，确保不造成任何事故，承包方在施工过程中因自己违章造成的事故均由承包方自己负责，与发包方无涉，若因非承包人的缘由给承包人人员造成损害则由责任方担当赔偿责任。 五.结账方式：由承包方与大甲方结账按图纸工程量+变更由审计部门审计核定和公司均摊的下浮为8.98%时的总价减去甲控材部分后的金额扣除地方税金、材料票税金和公司上交后的总额乙方上交给发包方8%的管理费，甲控材部分则上交甲控材金额3%的管理费，在投标和施工时发生的必需要摊派的费用则由发包方供应票据或有力证明按工程总价和安装总价的比例摊派，发包方除此以外概不收取承包方任何费用，若工程以8.98%为基准多下浮一个点发包方的管理费则少收一个点。 五.付款方式：按大合同建设单位付给甲方的工程款同等比例同等进度付款，没按进度付款的，在穿线前必需补上，若因此而影响工程进度则与乙方无关。 有其他事由和争议均协商解决或提请有权部门协调解决。 此协议共两页一式两份，发包、承包双方各执一份，签字后具法律效应。任何一方违约或解除合同都得负法律责任。 发包方： 承包方： 年 月 日 建筑水电承包合同范文二 工程名称： 甲 方：乙 方：签订日期： 水 电 安 装 施 工 承 包 合 同 广州xxxxxxx商业广场 建筑水电安装工程施工合同 发包方(全称)： (以下简称甲方) 承包方(全称)： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允的原则，现就广州xxxxxx商业广场项目水电安装工程发包给乙方施工，并达成以下条款，共同遵照执行。 一、 工程概况: 1、 工程名称：广州xxxxxx商业广场 2、 工程地点：广州xxxx 3、 工程规模：建筑面积约87000m2，(其中地上面积70000m2，地下面积约17000m2)。 二、 承包方式： 包工、包料、包质量、包平安、包文明施工、包工期、包进度、包辅材、包工具、包施工过程所需的一切机械设备工具用具。 三、 工程承包范围： 1、按甲方供应的广州xxxxxx业广场设计图纸的内容和要求完成本工程的水电安装工程施工(不含消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程)，设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要等确定的水电内容在本次承包范围内。 2、 乙方在施工过程中，与消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程、电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气等有关部门有交叉的须无偿做好协作工作。 四、 工程量计算及计价方式 1、 工程量计算：按广东省20xx版建筑水电安装定额及计价规范的规则计算实际完成的工程量。 2、 计价方式：依据实际完成的工程量，按广东省20xx版建筑水电安装定额及计价规范规定的一类地区取费标准进行计价后，不含税总价下浮22%作为本工程的结算总价。 3、 税费由甲方从乙方工程款内扣除后统一缴交。 五、 合同工期： 1、 乙方在施工过程中协作土建统一支配的工期进行施工，不单独支配工期。 2、 工程进度进入装修阶段后，以不影响装修施工进度为准，协作装修统一排的工期进行施工，不单独支配工期。 3、 合同签订后7天之内乙方应供应如何保障平安、施工质量的方案及依据土建工期和装修工期编制施工安排，合理支配劳力、机械、材料进场施工。 4、 乙方在与其它分包施工单位施工协作过程中，造成后续分项工程工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天20xx元的罚款，造成本工程总包工期延误时，乙方担当由此产生的相关责任。 5、 乙方必需保证工程工期和进场施工人数均符合施工进度的要求，若因乙方入力不足造成工期延误，甲方有权终止本协议。 六、合同履约金及工程款支付方式： (一)、合同履约金： 1、甲乙双方在合同签订后乙方向甲方支付合同履约金人民币伍拾万元正(500000.0元)。 2、合同履约金待主体框架结构封顶后7天内无息退还。 (二)工程款支付： 乙方带资进场施工，完成至结构封顶甲方支付乙方所完成的工程量造价的70%给乙方作为进度款，结构封顶后甲方每月按乙方所完成的工程造价的70%支付乙方月进度款。乙方所负责施工的工程完成后，并通过甲方、建设单位、监理单位验收合格后支付工程款到乙方所完成的工程造价的90%，在本工程通过政府相关部门进行的综合验收后，支付总工程造价的97%，余下的3%作为质保金在工程竣工综合验收合格1年后7天内甲方一次性支付清全部款项。 (三)付款条件 1、所完成的工程经甲方及建设单位、监理单位验收合格，并经甲方确认工程量。 2、在各段进度款支付时，要先扣除惩罚的金额和所担当的费用后才予以支。 (四)工程款支付手续要求： 1、 每次付款前，乙方须提交付款申请书送甲方主管、施工员确认，并附甲方现场施工员签字的质量验收证明，否则甲方不予以办理。 2、 以上资料提交给甲方后，甲方予以检查是否属实，状况属实的款项可付，状况不属实的拒付。 3、 本项工程的工程款，必需有全部施工人员签名及打好手印的劳务收款托付书及相关证据交给甲方验证，否则甲方不予以发放。 4、 乙方将工人所得劳务费按时按额发放到全体施工人员手中，发放劳务费当天必需将全部施工人员签名确认收到劳务费的凭据送交给甲方备案。 (五)工程款结算： 1、乙方按合同完成全部承包内容、并经工程竣工验收合格后，乙方按要求移交整套水电施工资料给甲方(包括：有关竣工图、内业资料、有关设备产品运用说明书、保修证书、验收合格证书等)后，30天内进入工程结算程序，工程结算双方确认后10天内，付至结算总额97%，剩余3%作保质金，保质金在保修期满后30天内无息退还给乙方; 2、 办理结算后乙方对所提交的水电资料伋有向业主和档案管移交和义务。 七、工程质量标准及验收： 1、 按国家工程施工质量验收评定标准合格。 2、 双方对材料、工程质量有争议，由甲方托付工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的，鉴定费用由甲方担当;鉴定为质量不合格的，鉴定费用及相关的损失，由乙方担当。 八、材料、设备管理要求： 1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装，未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换，甲方有权实行对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。 2、本合同签订后1个月之内，乙方应供应工程所需材料清单。乙方承诺供应材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过3%，超过允许偏差所造成的材料价格改变由乙方担当。 3、无需定制的材料乙方应依据施工进度提前1个月进行审批，以便确定品牌、价格，需定制的如配电箱、桥架、水泵等应依据施工进度提前1个月进行审批。 4、乙方自带工具及物资必需到甲方保管员和保卫员处具体登记，如未登记入工地后视为甲方全部，如离开工地时，甲方保卫人员及管理人员有权对包袱及可疑人进行检查，发觉了偷窃行为按偷窃物品的价值处以3倍以上的罚款。 九、保修和售后服务 1、 本工程自验收合格之日起乙方供应12个月免费保修服务。 2、 渗水、漏水等影响居民正常生活的状况下，乙方承诺在甲方通知后24小时内赶到现场并于2小时内完成修理。发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。其他状况下，乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起2日内完成通知所涉及之保修、修理项目。 3、 每个修理项目完成后，经业主和甲方验收并签字后，方为该修理项目本次修理完毕。 4、 违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主和甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认，因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足部分乙方还应补足。 十、甲、乙双方责任 1、 甲方的责任 (1) 供应引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源)，详细引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方供应二间临设供乙方临时堆放材料及办公运用，不允许住人。 (2) 参加工程质量、施工进度、施工平安的监督，负责材料进场、施工验收确认工作。 (3) 按合同约定支付工程款。 (4) 协议签订后，甲方供应完整的水电施工图纸2套。 2、 乙方责任： (1) 在施工期间,乙方至少需支配2位现场技术管理人员(联系人：)，甲方发觉施工现场管理员不在岗，每次罚款500元。 (2) 乙方遵守工程建设平安生产、文明施工有关管理规定，严格按平安、文明施工的要求组织施工、管理，并随时接受有关各方的监督检查。由于乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含担当第三方损失及有关费用)均由乙方担当。甲方可依据平安事故详细状况赐予罚款。 (3) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的.爱护工作，并担当损害修复的费用。 (4) 水电工程具备隐藏条件时，乙方进行自检，并在隐藏前24小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可，乙方自行隐藏的，甲方将视情节严峻程度赐予每次1000元罚款，并要求重新隐藏验收直至符合要求。 (5) 已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的爱护工作，爱护期间发生损坏，乙方自费予以修复。 (6) 乙方需自行供应劳保用具给一线施工人员，敬重一线施工人员的劳动成果，不得随意扣发工人劳动酬劳，否则乙方要担当相应的经济责任。乙方必需刚好支付班组的劳务费、为从事危急作业的职工办理意外损害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。若政府须要乙方人员办理社保、劳保，乙方需负责办理并担当费用。 (7) 相应的内业资料由乙方负责完成，并供应完整的备案用竣工图5套，供应结算用竣工图4套和结算资料4份，有关格式要求按广州地区档案室标准执行。 (8) 各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕，其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成，土建粉刷后因乙方缘由需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切割机进行切割，不得未经切割随意凿打破坏墙面。 十一、违约责任 1、 合同签订后3日内,乙方应交纳合同履约保证金伍拾万元(500000.0元)否则本合同自动失效。 2、 当发生下列状况时视作甲方违约，由甲方担当违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失： (1) 甲方不按时支付工程进度款。 (2) 甲方无正值理由不支付工程竣工结算价款。 (3) 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。 3、 当发生下列状况时视作乙方违约： (1) 因乙方缘由不能根据约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。 (2) 因乙方缘由工程质量达不到约定的质量标准。 (3) 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。 4、 对乙方在工程施工过程中存在平安、施工质量、拖延工期等问题，甲方有权实行罚款、责令整改等措施。 十二、争议解决 1、 甲方、乙方在履行合同时发生争议，应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。 十三、合同解除 1、 甲方、乙方协商一样，可以解除合同。 2、 有下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同，乙方应无条件协作，并扣罚乙方 现有工程投入未支付部分的工程款作为违约金： 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人; 发生重大质量事故; 出现质量、平安问题，又拒绝听从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的; 未经甲方同意，无故拖延工期的; 十四、合同生效与终止 1、 双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。 2、 合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。 十五、合同份数 1、 本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等的法律效力。 十六、合同生效 1、 合同订立地点：广东广州。 2、 本合同双方约定本合同自双方盖章签字后，并由乙方向甲方交齐伍拾万元合同履约 金之时起生效，如乙方未能按时交齐合同履约金则本合同自动失效。 甲方(签章)： 身份证号码： 年 月 日 乙方(签章)： 身份证号码： 年 月 日 建筑水电承包合同范文三 甲方：江苏兄弟活塞有限公司 乙方： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳作用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立合同。 经甲、乙双方协商，甲方把兄弟活塞11号厂房工程承包人给乙方施工，为了尽快地把该厂房按期、按质、按量顺当的完成，特订如下协议： 一、甲方将该厂房钢结构、土建、防雷承包给乙方施工，按建筑面积每平方元整。按图纸面积计算(。 二、工期：从 年 月 日至 年 月 日，总工期 天，必需按甲方的工期进度安排完成，否则甲方有权辞退并不给乙方办理任何结算手续。 三、付款方式：出基础付总价的10%，钢结构进场付35%，墙体地坪结束后付25%;验收合格后付35%，余款5%一年后付清。 四、乙方必需听从甲方管理，否则，甲方有权辞退乙方。乙方肯定要按图纸规范进行施工，把好质量关，并要为项目节约料、算好料、有意奢侈材料的，按项目部惩罚条例执行。 五、工程质量，平安标准及目标 1、工程质量，必需全部合格，严格执行国家现行施工验收规范及强制性标准。 2、杜绝伤亡事故，仔细贯彻执行国家关于建议平安生产法，平安生产管理条例。 五、乙方必需根据平安操作规程进行施工，确保平安，一切工伤事故甲方概不负责，由乙方自负。 六、本合同一式两份，望甲、乙双方相互遵守，签字生效。 甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日 简易水电承包合同 水电承包合同单做工篇三 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲乙双方现就甲方托付乙方水电安装包工包料事宜，经协商达成一样，签订本合同并共同遵守。 甲方由于工程进展须要，拟将的水电安装工程以包安装、包工具、包料的形式托付乙方承包施工。 1、包材料损耗（损耗按定额执行）。 2、包预留套管、预埋给水管，包给排水材料安装（不包含全部二次增压设备，空调冷凝管以及室外雨水管的安装。） 3、电施工程，电柜下桩及表后的其他工程按图施工。防雷连接，弱电预埋。（不包含，消防弱电配管和穿线，荧光灯具安装，以及其它灯具，设备电力，变压器和发电机组，各种配电柜，全部的计量表材料安装。） 4，全部水电工程以建筑物外轴线1.5米为标准。（不包括消防。） 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。 本合同约定本工程总工期为 天；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。 2、如遇下列状况，经甲方代表书面签字认可后，工程可以顺延。 （1）甲方不能按合同约定供应开工条件； （2）工程量改变和设计变更； （3）非乙方缘由超过4个小时以上（包括但不限于）停水、停电等状况； （4）工程款未按时支付； （5）不行抗力（如地震台风火灾等）。 3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 给水工程，电工程。 按每建筑面积 元作为结算依据； 总价： 工程总量 ，合计工程总造价为人民币大写 元，小写 元。 依工程建立不同时期为付款的时间节点，分批支付，详细为： 1、出正负零，付总造价的 元； 2、正负零以上每完成两层，付总造价的 元； 3、主体封顶，甲方支付给乙方的款额不低于总造价的 元； 4、积水排水做完，付总造价的 元； 5，穿线安装完毕，付总造价的 元； 6、完工验收，支付总造价的 元； 7，剩余3%， 元，为修理质保金，保修期满结清。 （一）甲方： 1、供应水源、电源及场内施工道路，供应施工图纸，派出专业施工员现场管理，解决工程有关问题。 2、负责办理工程变更手续，刚好通知乙方更改施工。 3、组织各层段的隐藏工程验收，刚好提出存在问题及发出整改通知书，监控工程质量。 4、按合同规定按时支付工程款。 5、刚好组织有关材料进场。 6、在乙方如期完成任务的前提下，交付给甲方正常运用，甲方必需马上组织竣工验收，确保收工，如期交付业主运用。假如甲方在乙方完成天内，还没有组织竣工验收，双方均视作已验收，并支付乙方工程余款，进入工程的保修期内。 7、甲方必需按节点支付工程款，如因工程款不按期发放，而影响工程进展，则工期相应延期，并担当每日工程款总额的5%的违约金。 8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必需按本合同结清余款，假如无法结清，甲方除担当支付余款义务，并当担当每日工程款总额的5%的违约金。 （二）乙方： 1、依据设计图纸、甲方要求及工程进度进行施工。 2、编制施工方案及施工安排，上交参与施工人员名单及组织架构表，按时参与平安学习及工程例会。 3、负责对已完成的产品作产品爱护。假如属乙方自身有意破坏，追究乙方法律责任及索赔，如非乙方有意破坏，乙方可帮助甲方修复，甲方仅支付正常施工的平均工资即可。 4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工，如认为需作图纸变更的，书面对甲方提出申请，否则，后果由乙方负全责。 5、按规定搞好文明施工及平安生产，由于乙方有意违章作业，造成平安事故，包括伤及他人的，一切责任及赔偿均由乙方负责。 6、执行项目部的管理制度，违反者甲方按规定惩罚乙方。 7、乙方包本工程修改人工 元以内，超过的按签证调整， 8、乙方有权确保自身的合法权益，和合理要求，反对违章指挥。 1、工人必需戴好平安帽进场施工。 2、乙方全部进场的机具需造册登记，进场时交甲方存档，机具退场由甲方项目经理开放行条放行，否则，不赐予放行。 3、按规定组织新工人进场时参与平安学习。 4、不得擅自请甲方人员消遣、餐宴、休闲、送礼等，违者每次罚款壹仟 元。 1、乙方必需熟悉图纸，必需严格按图施工，按设计要求及有关施工规范施工，乙方违反上述要求造成甲方经济损失及工期损失的，由乙方负责赔偿，乙方员工必需考试上岗。 2、验收表格80%优良的视为优良，不足的视为合格。 1、甲方必需为班组施工人员购买意外险。 2、若乙方未购买意外险，造成乙方人员发生工伤事故的，乙方必需负责工伤人员的一切赔偿；甲方若在事故中为乙方垫付费用，则在以后工程结算中从乙方工程款中扣除相关费用。 1、保修期：保修壹年，日期由该楼综合验收之日起计算。 2、全部因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。假如双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方可通过乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。 4、本合同经双方代表签字，甲方盖章后生效，完工及保修期满后自行作废，本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。 甲方： 乙方： 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 水电承包合同 甲 方： 乙 方： 质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程全部水电安装作业承包给乙方，特定如下合同： 一 承包方法： 1 承包形式：单包，即包工不包料。 2 工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。 3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。 二 工程进度：按甲方及业主要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的生产小段进度安排如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权实行小段罚款进行制约。 三 质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的运用功能，使业主、甲方满足，确保竣工验收顺当圆满。 四 平安上：必需保证施工平安，杜绝任何大小事故。乙方必需配备平安员，平安帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患刚好汇报，全部施工中的平安由乙方(承包人)负责，甲方不担当任何责任。 五 甲方负责肯定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。最新水电承包合同 六 文明卫生 1 现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款。 2 职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并常常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要常常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮番值日，宿舍外的班组之间轮番值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不窃窃私语、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;听从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间肯定要签定好职工治安责任制合同。 七 罚款制度 施工不带平安帽