2011年小型项目管理师考试答案及解析.doc

2011年下半年江苏省建设专业管理人员统一考试小型项目管理师试卷一、单项选择题（以下各题的备选答案中都只有一个是最符合题意的，请将其选出，并在答题卡上将对应题号后的相应字母涂黑。每题0.5分，共20分）1、我国建筑业企业资质分为（ ）三个序列。A.工程总承包、施工总承包和专业承包 B.工程总承包、专业分包和劳务分包C.施工总承包、专业分包和劳务分包 D.施工总承包、专业承包和劳务分包答案：D 解析：我国的建筑企业资质分为：施工总承包、专业承包和劳务分包。2、按照建筑工程施工许可管理办法规定，以下可以不申请施工许可证的建筑工程是（ ）A.工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300m2以下 B.工程投资额在100万无以下或者建筑面积在1000m2以下C. 工程投资额在300万元以下或者建筑面积在3000m2以下D.工程投资额在1000万元以下或者建筑面积在10000m2以下答案：A解析：按规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300m2以下的工程可以不申请施工许可证3、处于人口密集区的施工现场，禁止（ ）。A.向大气排放含有毒物质的废气 B.焚烧沥青C.向大气排入粉尘 D.使用产生恶臭气体的物质答案：B解析：书P43.A可以排放，但需经过净化处理，不超过规定的排放标准;C 必须采取除尘措施；D 产生恶臭的气体的物质禁止焚烧。4、对不符合民用建筑节能强制性标准的建设工程，建设工程规划许可证( )颁发。A.不得 B.可以 C.应当 D.延期答案：A解析：书P47，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发建设工程规划许可证。5、甲建设单位未进行消防设计，乙建设单位未经消防验收擅自使用工程，丙建设单位降低消防技术标准，丁单位在设有仓库的建筑物内，设置员工集体宿舍，并经公安消防机构批准。以上行为合法的是（ ）。A.甲 B.乙 C.丙 D.丁答案：D解析：消防设计、验收必须进行，且技术标准不得擅自降低。6、下列关于劳动仲裁原则表述正确的是（ ）。A.或裁或审原则，即对于提请仲裁的案件，人民法院无权受理；人民法院已受理的案件，劳动仲裁机构无权仲裁。B.劳动争议仲裁实行一次裁决原则：即指一个裁级一次裁决，一次裁决即为终局裁决C.自愿仲裁原则，申请劳动仲裁需要双方签署劳动仲裁协议，自愿交由仲裁机构裁决D.合议原则，指仲裁庭裁决劳动争议案件，实行少数服从多数的原则，不能形成多数意见的，由仲裁委员会作出最终决定答案：B解析：书P56 ，劳动争议仲裁的原则有三条：1 一次裁决原则：即劳动争议仲裁实行一个裁级一次裁决制度，一次裁决即为终局裁决。当事人若不服裁决，只能依法向人民法院起诉，不能要求上一级仲裁委员会申请复议或重新处理（因为仲裁委员会并不是法定机构，根本没有上一级）；2 合议原则：仲裁庭组成可由一人或三人组成，若是三人组成，实行少数服从多数制；3 强制原则：当事人申请仲裁无须双方达成协议，只要一方（多为原告申请）仲裁委员会即可受理。若仲裁庭对争议调解不成，无须得到当事人的同意，可直接行使裁决权。7、某项属于应列入城建档案馆接收范围的工程，建设单位于2007年1月1日接到施工单位提交的竣工验收报告，当年2月1日竣工验收顺利通过。建设单位最晚应于（ ）前向档案馆移交该工程项目的档案文件。A.2007年1月1日 B.2007年4月1日C.2007年5月1日 D.2007年10月1日答案：C解析：书P62，建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆（室）移交一套符合规定的工程档案。8、我国安全生产法规定，生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，导致发生安全事故给他人造成损害的，其责任的规定是（ ）。A.生产经营单位承担全部责任B.承包方（或承租方）承担全部责任C.生产经营单位与承包方（或承租方）承担连带赔偿责任D.危险物品生产企业承担全部责任答案：C解析：凡是双方都有过错的，均以承担连带赔偿责任算。9、我国安全生产法规定，生产经营单位建设项目的安全设施投入应当纳入其（ ）。A.建设项目概算 B.经营成本 C.生产成本 D.建设项目保障费答案：A解析：书P67，项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、施工、投入生产。（“三同时”制度）。其中安全设施投资应纳入建设项目概算。10、依据建设工程安全生产管理条例规定，从事垂直运输机械作业人员、爆破作业人员、登高架设作业、人员等特种作业的人员，必须事先进行培训，并取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，该规定属于（ ）范畴。A.岗位人员的安全生产责任制 B.项目经理责任制C.安全生产教育培训制度 D.从事建筑活动主体负责人的责任制答案：C解析：书P83，安全生产教育培训包括：1 管理人员的考核；2 作业人员的安全生产教育培训包括：a 日常培训：每年一次的安全生产教育；b 新岗位培训：对新技术、新工艺、新设备、新材料（四新）的作业人员应进行安全生产教育；c 特种作业人员的专门培训：取得特种作业操作资格证，持证上岗。11、工程监理单位在实施监理过程中，发现施工单位存在安全事故隐患，应首先（ ）。A.要求施工单位整改 B.要求施工单位全面停止施工C. 仅报告建设单位 D.仅向有关主管部门报告答案：A解析：若只是安全隐患，要求整改；若事故较大，向建设单位报告并责令停工；若施工单位对停工指令不听，则向有关主管部门报告。12、下列关于建设工程质量保证金的说法，错误的是（ ）。A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金B.采用工程质量担保、工程质量保险等保证方式的，保证金的预留比例应降低C.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实D.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月答案：B解析：书P100 关于保证金，按按工程结算款的5%。若采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。当缺陷责任期到期后，发包人应于收到承包人的返还保证金申请后14日内给予确认核实，若无异议，确认后的14日内返还保证金。（关于保证金的追讨，时间均是14日）关于缺陷责任期：若承包人原因不能验收的，从实际通过验收日起计； 若发包人原因不能验收的，承包人提交验收报告90天后，自动进入缺陷责任期。一般为6个月、12个月或24个月具体可由发承包双方在合同中约定13、工程发包和招标过程中的质量责任和义务的承担者应当是（ ）。A.施工单位 B.勘察、设计单位C.建设单位 D.工程监理单位答案：C解析：书P92 建设单位的质量责任和义务包括：1 发包 2 招标 3 不干预投标人（不能给投标人定不合理要求）4 送审施工图 5 提供工程原始资料 6 委托监理 7 确保提供的物资符合要求 8 不得擅自改变主题和承重结构（装修） 9 依法组织竣工验收 10 移交档案14、承包某楼盘施工的甲公司在施工中偷工减料，降低工程质量标准，结果造成3人死亡的安全事故。对甲公司的行为应当（ ）。A.按重大责任事故罪论处理 B.按重大劳动安全事故罪论处C.按工程重大安全事故罪论处 D.按意外事件处理答案：C解析：书P108 重大责任事故罪：违反安全管理规定，强令他人违章冒险 重大劳动安全施工罪：安全生产设施或生产条件不符合国家规定 工程重大安全事故罪：主观降低工程质量标准。15、在证据可能灭的情况下，当事人可以向法院申请（ ）。A.先予执行 B.证据保全 C.强制执行 D.财产保全答案：B解析：证据保全即为保护证据不灭失。16、关于证据，以下说法正确的是（ ）。A.所有证据都应该在法庭上出示B.书证必须提交原件C.18周岁以下的未成年人不得作为证人D当事人之间必须在庭审中相互明示其持有的证据答案：A解析：P156 A为法庭质证的过程：证据应在法庭上出示，由当事人质证，未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据;B 书证可以是合同文本、信函、电报、传真、图纸、图表 ；C 不能做为证人的人：不能正确表达意志的人、诉讼代理人、审判员、陪审员、书记员、鉴定人员、参与诉讼的检查人员。D 当事人之间不能相互明示其持有的证据，以防串供17、甲乙在履行合同过程中发生争议，双方对合同中的仲裁条款效力有异议，甲申请仲裁委员会认定,而乙请求法院认定，则下述说法正确的是( )。A.由仲裁委员会作出决定 B.由人民法院裁定C.由先收到申请一方决定 D.由仲裁委员会和人民法院协商确定答案：B解析：书P167 当事人双方一方请求仲裁委员会决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。18、关于“诚实守信”说法不正确的是（ ）。A.诚实守信就是要重承诺，信守诺言，忠实地履行自己应承担的义务B.诚实守信是市场经济的内在法则C.诚实守信与市场经济的根本目的相矛盾D.诚实守信与市场经济的根本目的不矛盾答案：C19、下列哪一项不是我省申领小型项目管理师证书应当具备的条件（ ）。A.经全省统考合格 B.受聘于一个单位C.经全省统考合格 D.年龄在70周岁以下答案：D解析：书P191 小管师应具备条件：1 省统考合格 2 受聘一个单位 3 高中以上学历 4 65岁以下 5 相关专业工作3年以上，非相关专业5年以上20、根据江苏省建筑业企业小型项目管理师管理办法规定，小型项目管理师可作为（ ）标准所要求的我省施工企业项目经理人员的岗位资格申报条件。A.一级企业资质 B.二级企业资质C.三级企业资质 D.四级企业资质答案：C解析：书P193 小管师作为三级企业的项目经理人员21、施工图设计文件未审查或者审查不合格，擅自施工属于（ ）不良行为记录人定范畴。A.建设单位 B.勘察单位C.设计单位 D.施工单位答案：D解析：擅自施工时施工单位自已原因。22、施工项目管理的核心任务是项目的（ ）。A.目标控制 B.安全控制 C.进度控制 D.质量控制答案：A23、下列关于施工单位编制建设工程项目施工进度计划的说法，错误的是( )。A.施工条件和资源利用的可行性是编制项目施工进度计划的重要依据B.编制项目施工进度计划发球工程项目管理的范畴C.项目施工进度计划应符合施工企业施工生产计划的总体安排D.项目施工进度计划安排应考虑项目监理机构人员的进场计划答案：D解析：监理只是协助管理机构，与施工进度计划没有关系24、已知某工程双代号网络图如图1-1所示，有A、B、C、D、E五项工作组成，则E工作的紧前工作为（ ）。A.工作A、工作B B.工作BC.工作A、工作B、工作C D.工作D图1-1答案：B25、施工现场混凝土坍落度试验属于现场质量检查方法中的（ ）。A.目测法 B.实测法 C.现场试验 D.无损检测答案：C解析：日常现场检测方法包括：1 目测法：看，摸，敲，照；2 实测法：套，梁，吊，靠3 现场试验:包括建材的一系列建筑属性26、从建设工程施工质量验收的角度来说，工程施工质量验收的最小单位是（ ）。A.检验批 B.工序 C.分部工程 D.分项工程答案：A解析：建设工程的大小顺序从小到大为：检验批 分项工程 分部工程 单位工程27、施工质量正式验收一般应该在施工单位自检合格的基础上，在（ ）之后进行。A.建设单位接到监理单位的质量评估报告和竣工报验单B.监理单位接到施工单位的质量评估报告和竣工报验单C.建设单位接到施工单位的质量评估报告和竣工报验单D.建设单位接到政府主管部门的质量评估报告和竣工报验单答案：A解析:正确的验收程序是：1 施工单位进行自检，合格后报监理单位 2 监理单位进行质量评估并将质量评估报告及竣工报验单一起递交建设单位 3 建设单位在收到监理单位的评估报告和竣工报验单后组织项目各方（如勘察，设计，监理，施工等单位）一起进行项目验收28、实施建设工程监理的建设项目，未经（ ）签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。A.监理员 B.监理工程师C.总监理工程师 D.业主现场代表答案：B解析：材料配件的进场安装使用及下一道工序的施工需要现场监理工程师签字认可，总监理工程师只有竣工验收及进度款拨付的时候才需要。29、分部分项工程费计算步骤的前五步包括：（1）市场调查和询价；（2）工、料、机数量测算；（3）计算施工方案工程量；（4）计算清单项目分项工程的直接工程费单位；（5）计算综合单价。其正确的顺序是（ ）。A. （1）（3）（4）（2）（5） B. （2）（1）（3）（4）（5） C. （3）（2）（1）（4）（5） D. （1）（4）（3）（2）（5） 答案：C解析：书P30930、施工项目成本控制是施工企业全面成本管理的重要环节，应贯穿于施工项目（ ）。A.从筹建到竣工的全过程 B.从招标到竣工的全过程C.从投标到竣工的全过程 D.从开工到竣工的全过程答案：C解析：书P296 施工成本管理从工程投标报价开始，直至项目竣工结算完成为止，贯穿于项目实施的全过程。31、按照施工现场临时用电布置的有关规定，施工现场保护零线的重复接地数目应不少于（ ）处。A.1 B.2 C.3 D.4答案：C解析：书P356 关于现场配电箱与开关箱的要求：1 三级配电（总、分配电箱，开关箱）2 两级保护（总配电箱和开关箱）3 接地保护（现场保护零线的重复接地应不少于三处）32、建筑物进行人工拆除作业的正确做法是（ ）。A.拆除工作应自上而下进行 B.栏杆、楼梯、平台应先行拆除C.可以数层同时拆除 D.应优先采用推倒方法拆除答案：A解析：拆除工程应自上而下，先拆非承重，后拆承重结构（板非承重墙梁承重墙柱）。严禁先拆防护措施，严禁上下同时作业。33、施工单位负责人接到安全事故报告后，应当在（ ）小时内向事故发生地县级以上人民政府建设行政主管部门和有关部门报告。A.1 B.3 C.5 D.7答案：A解析：书P361 施工单位负责人接到报告后，应当在1小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主干管部门和有关部门报告。（安全事故和发现地下宝物均由施工单位直接报告，无须通知建设单位）34、建筑工程施工现场为避免或减少污染物向外扩散，在市区主要路段，临街的围挡设置高度不得低于（ ）m。 A.1.6 B.1.8 C.2.0 D.2.5答案：D解析：按照规定，主要路段围挡2.5米，一般路段1.8米35、当承包人提出变更方案建议时，下列说法正确的是（ ）。A.如果承包商认为有利于节约费用，可以不用经过工程师的批准B.如果承包商认为有利缩短工期，可以先实施再报工程师批准C.如果承包商认为有利提高工程质量，可以先实施再报工程师批准D.不论变更是否有利于业主，都必须经过工程师的批准答案：D解析：现场承包商的任何改动都必须先通知工程师（即监理或甲方现场代表）36、建设工程施工合同示范文本合同文件其优先解释顺序是不同的，一般的优先顺序应为（ ）。 A.中标通知书投标书及其附件专用合同条款通用合同条款B.投标书及其附件中标通知书专用合同条款通用合同条款C.中标通知书投标书及其附件通用合同条款专用合同条款D.中标通知书专用合同条款通用合同条款投标书及其附件答案：A解析：合同文件及解释顺序：合同协议书中标通知书投标书及其附件专用合同条款通用合同条款标准、规范图纸工程量清单报价预算书37、当干扰事件对工程影响持续时间长，承包人应按工程师要求的合理间隔时间提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后（ ）天内提交一份最终索赔报告。A.7 B.14 C.28 D.42答案：C解析：涉及价款变更14天，涉及索赔28天38、建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使用项目的（ ）能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。A.数据 B.图纸 C.信息 D.成本答案：C39、在工程施工技术管理资料中，工程竣工文件作为工程施工技术管理资料的一部分，应包括竣工报告、竣工验收证明书和（ ）。 A.隐蔽工程验收资料 B.工程施工质量验收资料C.工程质量保修书 D.工程质量控制资料答案：C解析：书P409 工程竣工文件包括：竣工报告、竣工验收证明书、工程质量保修书。40、工程竣工验收报告是指工程项目在具备竣工条件后，由施工单位向建设单位报告，提请（ ）组织竣工验收的文件。 A.建设单位 B.设计单位C.监理单位 D.施工单位答案：A解析：竣工验收由建设单位组织二、多项选择题（以下各题的备选答案中都只有两个或两个以上是最符合题意的，且至少有一个错项，请将正确选项选择出，并在答题卡上将对应题号后的相应字母涂黑。多选、少选、错选均不得分。每题1分，共20分）41、我国招标投标法规定了在中华人民共和国境内必须进行招标的工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购，这些项目包括（ ）。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的E.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的投标和合同实施阶段的主办、协调工作答案：ABC解析：书P27 DE是可以不进行招标情形42、根据工程建设国家标准管理办法的规定，下列属于工程建设国家强制性标准的有（ ）。A.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准B.工程建设通用的建筑模数和制图方法标准C.工程建设通用的试验、检验和评定方法等标准D.工程建设通用的信息技术标准E.工程建设通用的质量标准答案：AE解析：书P3843、建设单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，并处20万元以上50万元以下的罚款，由下列表述正确的有（ ）。A.暗示施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行施工的B.暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料的C.采购不符合施工图设计文件要求的保洁材料的D.使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的E.对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的答案：ABD解析：书P94，C 使用不合格建筑材料罚款，保洁材料不属于建筑材料 E 对未验收或验收不合格工程进行使用或将不合格工程当合格工程验收的处于合同款的2%-4%的罚款。44、根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工现场“应设置明显的、符合国家标准的安全警示标志”的危险部位包括（ ）。A.出入通道口 B.孔洞口C.临时用电设施部位 D.生活区 E、基坑边沿答案：ABCE解析：需要设置警示标志的部位一般包括危险区域如电，火等区域及四口（通道口，预留洞口，楼梯口，电梯井口）五临边（屋面临边，露面临边，阳台临边，升降梯临边，基坑临边）45、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，下列选项中说法正确的有（ ）。A.安全生产许可证的有效期为5年B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证D.企业仅发生1例死亡事故的，许可证有效期届满时可以自动延期E.企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件答案：BCE解析：P89-91 A 安全生产许可证的有效期为3年，D 安全生产许可证期满需办理延期手续。（需要安全生产许可证的企业包括：矿山，建筑施工，危险化学品，烟花爆竹，民用爆破器材。食品企业和一般化学品公司不需要安全生产许可证）46、我国合同法要求合同参与各方应遵循的基本原则包括（ ）。A.自由原则 B.公平原则C.平等原则 D.自愿原则 E.诚实信用原则答案：BCDE解析：P109-11047、建设工程合同纠纷的当事人可根据我国民事诉讼法的规定，协议选择（ ）法院管辖。A.发包人依据地 B.承包人住所地C.合同签订地 D.施工行为地 E.合同变更地答案：ABCD解析：P15348、申请人有下列情形之一的，不予核发小型项目管理师证书的选项是（ ）。A.不具有完全民事行为能力的B.申请人在两个或者两个以上单位工作的C.受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的D.因职业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申领证书之日止不满6年的E.在申请小型项目管理师证书之日前3年内担任项目负责人期间，所负责项目发生过质量和安全事故的答案：ABCE解析：P191-192 D不满5年49、职业道德行为基本规范的内容有（ ）。A.爱岗敬业，忠于职守 B.诚实守信，宽厚待人C.办事公道，服务群众 D.以身作则，奉献社会 E.勤劳认真，勇敢顽强答案：ABCD解析：P17850、对违反江苏省工程建设管理条例造成（ ）的，应当依法承担民事责任。A.工程质量事故 B.安全事故C.人身损害 D.财产损害 E.进度延误答案：CD解析：P104-10551、依据江苏省建筑市场管理条例的规定，施工承包人必须为项目中从事危险作业的（ ）办理意外伤害保险，支付保险费。A.监理工作人员 B.塔吊安装工C.工程爆破作业工 D.人工挖孔桩作业工 E.直接从事水污染作业的人员 答案：BCD解析：施工单位应为现场从事危险作业的工作人员支付意外伤害保险52、下列关于施工总承包管理方的说法中，正确的有（ ）。A.施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调B.施工总承包管理方可与分包方和供货方直接签订施工合同C.业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招标发包工作D.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任E.由业主方选定的分包方无须施工总承包管理方的认可答案：ABD解析：P224 C 发包人还需处理设计总承包与施工总承包之间的矛盾所以不是直接由总承包管理方负责整个施工的招标发包工作; E 分包方由总承包管理方选定 53、与网络计划相比较，横道图进度计划法的特点有（ ）。 A.适用于手工编制计划B.工作之间的逻辑关系表达清楚C.能够确定计划的关键工作和关键线路D.调整工作量大E.适应大型项目的进度计划系统答案：AD解析:P261 横道图的特点有：1 工序之间逻辑关系不易表达清楚 2 适于手工编织 3 因为没有严谨参数计算，所以不能确定关键工作、路线与时差 4 调整纯手工，工作量大 5 不适用大型项目54、根据工程质量事故分类标准，以下可作为单独判定为重大质量事故的事实依据有（ ）。A.经济损失850万元 B.死亡10人C.经济损失4900万元 D.死亡3人 E.重伤60人答案：BE解析：P290事故等级的划分：55、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由（ ）。 A.总承包单位向建设单位承担责任B.分包单位单独向建设单位承担责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任E.分包单位向总承包单位承担责任，总承包单位不承担责任答案：AC解析：BDE 总包单位也应承担相应责任，而不能由分包单位单独承担56、下列关于施工成本控制的说法，正确的有（ ）。 A.施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程B.施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求无限降低成本的途径C.施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制D.进度报告、工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料E.合同文件和成本计划是成本控制的目标答案：ACD解析：B 应在保证符合设计要求和质量标准的前提下;E 合同文件时施工成本控制的依据，成本计划是制定的施工成本控制方案。57、施工安全管理目标中的“六杜绝”是指：“杜绝因公受伤、死亡事故”，“杜绝坍塌伤害事故”以及（ ）。 A.“杜绝触电事故” B.“杜绝物体打击事故” C.“杜绝高处坠落事故” D.“杜绝机械伤害事故” E.“杜绝惯性事故”答案：BCD解析：六杜绝：杜绝因公受伤、死亡事故；杜绝坍塌伤害事故；杜绝物体打击事故；杜绝高处坠落事故；杜绝机械伤害事故；杜绝触电事故58、根据建设工程施工现场管理规定，施工单位的下列做法中，符合防止环境污染措施要求的有（ ）。A.将冲洗车辆的泥浆水未经处理直接排入河流B.施工现场位于城市郊区，在现场熔融沥青C.使用密闭器将高空废弃物运输至地面D.将有毒有害废弃物作为土方回填E.对产生噪音的机械，安装降噪设备答案：CE解析：A 未说明车辆是否装有有毒污染物 B 有人的地方不许焚烧沥青 D 禁止将有毒有害废弃物回填59、下列属于投标文件中应当包含内容的选项是（ ）。 A.施工组织设计 B.投标报价 C.投标函 D.招标文件 E.资格预审文件答案：ABC60、建设工程竣工验收应当具备（ ）等条件。A.完整的技术档案资料和施工管理资料B.工程所用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告C.勘察、设计、施工、监理单位分别签署的质量合格文件D.已付清所有款项E.有施工单位签署的工程保修书答案：ABCE解析：工程竣工验收应当具备的条件：1 完成设计与合同约定的内容 2 有完整的技术档案和施工管理资料 3 有工程使用的主要材料、构配件、设备的进场试验报告 4 有勘察、设计、施工、监理分别签署的质量合格文件 5 施工单位签署的工程保修书。三、判断题（判断下列各题对错，并在答题卡上将对应题号后的相应字母涂黑，正确的涂“A”，错误的涂“B”，每题0.5分，共8分）61、中华人民共和国建筑法第7条规定：“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。”答案：A解析：P17 不需要施工许可证的工程有： 1 30万或300平以下的工程 2 文物保护 3 抢险 4 临时性房屋 5 军用 6 国务院批开工报告的工程62、投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。答案：A解析：投标人可以在投标文件截止时间之间对投标文件进行修改及补充63、建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计施工。答案：A64、根据我国消防法的规定，在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。对已经设置且确有困难不能立即加以解决的，应当采取必要的消防安全措施，经武警消防机构批准后，可以在限期内继续使用。答案：B解析：需经公安消防机构批准，不是武警消防机构批准65、根据建设工程质量管理条例关于质量保修制度的规定，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期为2年。答案：A解析：最低保修期限的规定：1 基础和主体，设计规定的合理使用年限 2 防水防渗 5 年 3 供热供冷，2个采暖期，供冷期 4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修2年66、对建设单位将建设工程肢解发包的，应责令改正，同时可处工程合同价款10%以上20%以下的罚款。答案：B解析：P94.建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0.5%-1%罚款。67、从事建筑市场活动，实施建筑市场监督管理，应当遵循统一开放、竞争有序和公开、公正、平等竞争的原则。答案：A解析：P18468、小型项目管理师不分专业，证书有效期5年。答案：B解析: P190 小管师不分专业，证书有效期为3年。69、小型项目管理师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。答案：A解析：P19370、施工风险管理包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和风险控制。答案：A解析：P24971、施工方案对工程进度有直接的影响，所以在对施工方案的选用进行决策时，不仅应分析技术的先进和经济合理性，还应考虑其是否能缩短合同中规定的工期。答案：A72、项目完工后应由项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底，技术交底资料应办理签字手续并归档保存。答案：B解析：技术交底应在项目开工前进行。73、工料单价法中，工程的承发包价是由措施费、间接费、利润、税金汇总组成。答案：B解析：工料单价法的费用组成为：直接费（直接工程费+措施费）、间接费、利润、税金 74、根据有关规定，白天浇筑混凝土施工时，振捣器产生的噪声不得超过限值35分贝。答案：B解析：关于噪声：夜间一律不得高于55分贝白天：打桩85，土石方75，结构70，装修65分贝。75、某实施监理的建设工程项目，对于承包人向发包人提出的索赔请求，在经过工程师审核索赔文件并提出初步意见后，应该直接由发包人进行审查和批准。答案：B解析：P399.监理在收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时可要求承包人提交全部原始记录副本。之后还应商定或确定追加的付款和延长的工期，并将结果答复承包人。76、工程竣工文件一般包括竣工报告、竣工验收证明书和工程质量保修书。答案：A解析：书P409 工程竣工文件包括：竣工报告、竣工验收证明书、工程质量保修书。四、案例分析题（请将以下各题的正确答案选出，并在答题卡上将对应题号后的相应字母涂黑。共2大题，每大题5分，每小题1.5分，共12分）（一）背景 长江公司将其高速公路项目路面工程招标工作委托给具有相应资质的大成招标代理机构进行。招标公告规定：购买招标文件时间为2008年8月28日上午9时至2008年8月25日下午4时，标前会议时间为2008年8月28日上午9时，投标书递交截止时间为2008年9月15日下午4日。77、根据我国招标投标法的有关规定，开标时间应为（ ）。A.2008年8月25日下午4时 B.2008年8月28日上午9时C.2008年9月15日下午4时 D.2008年9月16日上午9时答案：C解析：开标时间应与投标截止时间为同一时间。78、若投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标属于（ ）。A.投档人相互串通投标 B.投票人与招标人骂串通投标C.投标人以行贿的手段谋划取中标 D.投标人以不平衡报价方式竞标答案：A79、评标应由依法组建的证标委员会负责，负责组建评标委员会的单位是（ ）。A.地方政府相关行政主管部门 B.招标代理人C.中介机构 D.招标人答案：D80、评标委员会成员名单应当（ ）。A.在开标前向社会公布