2023年关于施工合同(合集篇).docx

2023年关于施工合同(合集篇)关于施工合同1甲方(发包方)：地址：企业营业执照号码： 联系电话：乙方(承包方):地址:企业营业执照号码： 联系电话：根据中华人民共和国合同法的规定，结合本工程详细状况，甲、乙双方本着自愿、同等、诚恳、信任的原则协商一样，共同订立如下条款，以资双方共同信守。第一条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程项目及承包范围：详细详见工程预算书。1.4工程内容：详细详见工程预算书。1.5承包方式：详细详见工程预算书。1.6施工日期：自 年 月 日始，至 年 月 日止，工期共 天。1.7工程总额：人民币 元整(小写： 元)。其次条 工程款付款方式的约定2.1于签署本合同当日,甲方向乙方一次性支付工程总造价的30%比例支付备料款，乙方于收妥该备料款并在商定开工日3个自然日内，备料(工程特别用料或变更部分物料除外)及施工机械,并在甲方帮助下办理完毕进场施工手续;隔墙结束油漆工进场前甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;油漆工结束后甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;另10%比例装修工程余款，自双方验收合格之日起7个自然日内，由甲方一次性向乙方支付完毕。2.2因工程项目(内容)变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定项目变更单，因此而增加的费用应在签定之后2个自然日内一次性支付给乙方。2.3工程施工期间，如甲方特别要求，须乙方比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意;乙方提前竣工，甲方须支付乙方因赶工期增加的相应费用(费用额度依据工程详细状况由甲乙、双方另行协商)。2.4施工过程中，如甲方未按以上约定付款方式刚好付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程总造价0.3%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止;付款时间延误7个自然日以上的，乙方有权单方面终止履行该合同，甲乙双方办理工程结算手续;已收工程款项，无论工程是否完结，乙方不予退还;乙方已施工工程，甲方未支付工程款的.，须按实际工程量支付乙方工程款，乙方因此而造成的损失应有甲方担当。2.5工程竣工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式刚好付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程尾款的1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。2.6非甲方缘由延误工期，导致工程不能按约定进度进行时，甲方应付的工程款项，可依据实际状况经甲乙双方协商一样后，延期支付。2.7甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之托付人，否则，由此产生的一切后果由甲方自行担当。第三条 工期约定3.1施工过程中，甲方要求修改个别设计方案的，须在该工程项目未正式施工前通知乙方施工管理人员和/或设计师，乙方设计师须在接到通知3天内进行修改，并通知甲方确认，因此而造成的工期延误，工期顺延;3.2施工项目中由甲方供应的装饰材料，乙方须提前填列甲方打算材料通知单交付甲方，以便甲方刚好备料;甲方接到该通知单后，须按通知单要求打算材料;如因甲方打算材料不刚好或不精确，延误工期，工期顺延;如因乙方不刚好通知甲方打算材料或通知内容错误，导致甲方不能刚好和/或打算材料不精确而延误工期，工期不顺延。3.3施工过程中，因甲方未按该合同约定之付款方式付款且延误至7个自然日以上的，乙方有权停止施工，直至甲方付清款项，乙方接着施工，由此造成的工期延误，工期顺延。3.4施工过程中，隐藏工程施工完毕，甲方在接到工程验收通知单后，因故未能刚好进行隐藏工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误，工期顺延。3.5因甲方缘由，增加工程量和/或工程项目更改时，工期顺延。3.6因乙方支配组织施工不当导致的工期延误，工期不顺延。3.7工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延误，工期顺延。3.8因甲方所属物业管理部门缘由导致的工期延误，工期顺延。3.9因停水、停电、台风等客观缘由导致的工期延误，工期顺延。3.10因消防工程、中心空调工程缘由导致的工期延误，工期顺延。3.11以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误，甲乙双方互不支付工期延误费;工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方根据工程总造价0.3%的标准向甲方支付延误费。关于施工合同2甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，甲方所承包的半山美苑小区绿化工程发包给乙方施工，在双方同等自愿的前提下，经协商达成如下合同。一、 工程范围：半山美苑小区绿化一期苗木种植，包工包料。二、 工程造价：总面积约 平方米，每平方米捌拾伍元(：85.00)，合计人民币 元，(： )。注结算以实际竣工验收数量结算依据。三、 工程要求：苗木要求：乔木、灌木搭协作理，色块草坪美观大方，乔木规格 3-15c，灌木80-100c,色块30-40c，草坪种植马尼拉草坪，做到各个区域，搭协作理，美观大方，整个小区品种不少于20个品种。四、 工程期限：自_年_月_日至_年_月_日竣工，工期 天，如甲方土方不能到位和其它方面缘由，工期必需顺延。五、甲方责任：开工前，甲方需按绿化要求，回填好全部种植区域种植土壤，平整到可种植苗木为限。做好每个施工区域其它附属，以免绿化施工后，造成损失，同时做好技术交底，供应施工区域地平管线图纸，以免施工中造成管线破坏。供应全部施工用水、电确保每幢一个接口，以作绿化施工养护运用。主动协作乙方施工，刚好解决施工中甲方应解决的全部问题。六、乙方责任：乙方必需不折不扣完成合同中的全部义务，保证按质按量按期完成全部工程。七、保修期限：自_年_月_日至_年_月_日保修结束，保修期内由于乙方养护缘由，造成苗木死亡，乙方按原规格补植，乙方施工结束及进入养护，有以下状况者乙方不保修，如需保修全部费用由甲方担当。1、其它施工被破坏已完成绿化的.，人为破坏已完工绿化的;2、被偷盗已完工绿化;3、业主装修破坏已完工绿化的。八、验收：施工结束，乙方向甲方供应竣工报告，测绘数量，甲方在接到乙方的竣工报告之日起，无正值理由不组织验收，_日内不组织验收者，视作竣工报告已被批准。验收报告，以验收实数为结算依据。九、付款方式：工程开工无预付款，工程结束阅历收后付工程款的90%，余款10%到养护结束一周内一次性付清，不得拖欠。十、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，到付清尾款自动失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日关于施工合同3发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包平安其次条工程期限一、合同工期总日历天数10天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，全部工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必需达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中须要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行平安检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的'成果进行爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进行修理。第五条平安施工乙方必需留意平安事项，保证安装前对其相关人员进行平安教化。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附则二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：乙方：代表：代表：年_月_日年_月_日关于施工合同4建设单位：施工单位：日 期：施 工 合 同 书建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：甲乙双方经同等协商，本着相互合作、紧密协作、分工负责的原则，就城市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程达成以下条款，以便共同遵守。第一条：工程范围、造价数量、单价、总价1.1 工程范围：“城市碧园公寓B、C栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透亮玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透亮白玻幕墙。1.2 工程单价：(详见后附报价书之报价明细表)1.3 工程数量及总价合计：(详见后附报价书之工程报价总表)1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工绽开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料改变等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。其次条：工程用料2.1 玻璃：幕墙的玻璃采纳东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透亮钢化玻璃及6mm透亮钢化白玻，按乙方供应的玻璃样板确认。2.2 铝合金型材：均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满意AA15级要求，按乙方供应的样品确认。2.3 硅酮结构胶及密封胶：选用郑州中原胶厂产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方供应的样品确认。2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。2.5 钢件：国产优质Q235b钢型材。第三条：付款方式3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30作为第一次工程进度款；3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20；3.3 玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20；3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80；3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97给乙方，剩余3从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方担当由此引起的一切经济损失和违约责任。第四条：甲乙双方责任4.1 甲方责任：4.1.1 供应本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料；4.1.2 办理施工许可证；4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；4.1.4组织有关单位与乙方的协调会；4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；4.1.6组织和协作质检及有关部门，监督检查工程质量，刚好签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐藏工程或中间工程程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可接着施工。4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工协作工作；4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收；注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。4.2 乙方责任：4.2.1 对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可运用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，担当因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。4.2.2 严格根据批准的设计图纸施工，听从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发觉问题刚好订正，对工程质量负责，担当因工程质量问题引起的一切后果；4.2.3 编制施工组织设计和工期进度安排，并经甲方审核通过；4.2.4 负责全部进场材料的保管及未验收前的成品爱护，爱护期间发生损坏，乙方缘由乙方自费修复，非乙方缘由损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方担当追加合同价款；4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工平安及文明施工；4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的全部有关资料两套作为竣工资料交给甲方。4.2.7 供应完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他缘由，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方担当。第五条：工期5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。5.2 施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日起先计算，满意现场施工脚手架落架的要求。5.3 工期顺延：以下缘由造成竣工日期拖延，工期相应顺延；5.3.1 由于设计变更、工程量改变，引起施工程序和内容改变；5.3.2 一周内非乙方缘由停水、停电造成停工累计超过八小时；5.3.3 由于斗争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方缘由造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等；5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款；5.3.5 其它非乙方缘由的停工；5.4 以上状况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。第六条：工程质量6.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。6.3 工程竣工后，乙方向甲方供应质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。第七条：设计变更7.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应马上停止。7.2 由于变更通知不刚好造成的乙方损失由甲方负责。第八条：竣工、结算与保修8.1 工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正值理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已起先运用，视为已验收。8.2 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核看法。如收到结算书后十天内无正值理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。8.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。第九条:工程停建或缓建9.1 因人力不行抗力及甲乙双方之外缘由导致工程停工、缓建，使合同不能接着履行，双方应签订工程停、缓建协议。9.2工程停缓建后，乙方应妥当做好己完工程和己购材料、设备、器具的爱护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。第十条：其它10.1 全部甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。10.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好看法协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后马上生效, 生效后无正值理由单方不能弃约, 弃约方需赔偿对方的一切经济损失。10.4 本合同待工程验收, 工程结算完成, 甲方支付完工程款，除有关保修条款仍旧生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。10.5 本合同正本一式两份, 双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。甲方: 乙方:法人代表: 法人代表：(或托付代理人): （或托付代理人）:开户银行: 开户银行:帐 号: 帐 号:电 话: 电 话:传 真: 传 真：地 址: 地 址:邮 编: 邮 编:关于施工合同5甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)经甲乙双方共同协商，乙方情愿承揽甲方 工程项目施工。在甲乙双方同等协商的基础上签订本合同，双方共同遵守执行。一、项目及单价1、路基整修 ： m ， 元/ m。2、砼路面 ： m ， 元/ m。3、砼边沟带盖板： m ， 元/ m 。二、工期该工程要求 月 日开工， 月 日竣工。三、工程质量1、材料要求水泥采纳天王台或冀东生产的32.5#合格水泥产品;碎石采纳破裂机生产的4cm以下干净、坚硬、坚韧、耐久、匀质，符合级碎石标准，无风化石颗粒;砂采纳中粗砂，;水泥砼拌和用的水，一般能饮用的水均可运用。2、质量标准本项目工程质量为优良工程标准，乙方按施工技术规范要求进行施工，甲乙双方都要有高度的'责任感，视工程质量为生命，以百年大计、质量第一为口号，仔细执行国家质量标准。乙方必需按技术规范要求施工，如甲方发觉乙方有不规范施工、偷工减料、不符合工程质量标准的，要求乙方马上返工，其返工造成的损失由乙方自负。四、施工费用本工程总承包费用为 元整(￥ 元)，最终费用以实际工程量为准。五、付款方式乙方进场后，甲方应预付乙方10%材料款，施工正式起先时付20%，剩余其它款项在施工过程中按进度支付，到工程结束时全部付清。六、平安生产甲方供应起止点的施工标记。乙方应按有关平安施工法及平安制度进行平安施工，如有违纪违规行为，甲方有权视情节轻重对乙方进行教化、罚款或终止合同。在施工过程中，乙方必需严格管理，平安施工，若发生大小事故，均由乙方自理，甲方概不担当任何责任。七、双方责任1、甲方职责a甲方对项目进行总体管理，主要负责对工程质量、工程进度的限制监督和验收。b甲方负责向乙方供应施工所用水电及料场用地、住宿场所等。c甲方负责该项目施工过程中各种外围关系的协调处理，保证工程顺当进行。2、乙方职责a乙方必需听从甲方的管理，并主动协作甲方完成施工任务。b乙方必需严格根据施工规范相关要求进行施工。本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，自双方签字盖章之日起生效，履行完一切手续后自动失效，未尽事宜，双方另行协商补充。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日关于施工合同6_（以下简称甲方）_（以下简称乙方）身份证号码：_联系电话：_家庭住址：_根据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条理的规定，结合本工程状况，经双方协商，订立本合同：第一条工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、楼号：_4、承包范围：外墙乳胶漆施工5、承包方式：包青工6、工程单价：_元；7、总工程量：外墙约_平方米；8、工程价款：约_万元。9、工程期限：本工程自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。其次条甲方义务1、开工前1天，向乙方供应经确认的施工要求或做法说明1份，并向乙方进行交底；2、指派为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜；3、协调施工现场的有关事宜。第三条乙方的义务1、参与甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度安排，交甲方审定；2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行平安监督检查；按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜；3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情；第四条工程质量及验收1、工程质量：优良；2、在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要听从甲方的管理，如乙方不听从管理，视状况严峻程度赐予100200的罚款；3、在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部担当；4、每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的'施工，假如未阅历收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部担当；5、工程完工后，乙方应通知甲方刚好验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；6、本工程保修期为_年。第五条付款方式施工期间，甲方只供应生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50；竣工验收决算完毕付到施工费的95，余款作为保修费_年，无施工质量问题到期一次无息付清。第六条违约责任1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部担当；2、缘由造成合同无法接着履行时，应刚好通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失；3、空桶回收，缺少一个罚二桶漆款；奢侈一桶罚十桶漆款；偷倒一桶罚一百桶漆款；第七条施工平安乙方在施工中严格执行施工平安措施，发生任何平安事故全部责任由乙方担当；甲方概不负责（详细参见施工要求及施工平安协议）。第八条争议地解决本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。第九条其他约定事项1、甲方供应腻子、底漆、面漆，乙方负责全部工具；2、乙方负担在施工中的用电费用；第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力。第十一条本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方：（盖章）_代表人：_乙方：（盖章）_代表人：_年_月_日关于施工合同7甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程施工事项协商一样，签订本合同。一、工程名称：环山中XX和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程二、工程地点：环山中XX和厨房后三、工程内容：护坡总体积为30.89;护坡总投资13900元。宿舍后圳护坡长：42.2215;宽0.3215;高0.810.133宿舍后圳边：长42.2215;宽0.5215;高0.245.063厨房后圳边：长38.4215;宽0.5215;高0.35.763厨房后圳护坡：长38.4215;宽0.3215;高0.89.223伸进土中加宽脚：长0.3215;宽0.15215;高0.8215;20个0.7230.893215;450元313900元四、合同工期1、经双方协商确定工作日为20天，自_年_月_日起至_年_月_日。2、若施工过程中发生人力不行抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。五、质量标准1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整，13900.00元。2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。3、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，依据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。4、支付方式：工程完工后，付给合同总价70%，余款按规定竣工验收后_日内全部支付。六、甲方义务1、按时向承包人拨付工程款。2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。七、乙方义务1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度安排。2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械平安性能良好，操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证状况的检查。3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。八、施工平安承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受甲方支配的检查人员实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人担当。九、违约责任1、甲方应按本合同约定刚好支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期借款利率计算支付利息。2、因非甲方缘由、不行抗力缘由，乙方未按期完成工程内容，每逾期_日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过_日，甲方有权单方面解除合同。十、其他本协议自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各持一份。未尽事宜，当发生时甲乙双方相互协商解决。甲方：乙方：_年_月_日关于施工合同8发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：依据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过协商签订本合同。1、工程概况(一)工程名称： xxxxxxxxxxxxxxxxxx(二)工程地点： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2、工程承包范围平安维护及整改3、合同工期 30天4、工程造价工程造价为： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整5、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2运用标准、规范(包括但不限于以下内容)：5.2.1本工程的技术标准与规范应根据国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。5.2.2本工程适用的地方标准、规程必需符合湖南省标准规程。6、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。7、工程计价7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价2023406号建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2023), 湖南省建设工程造价管理方法(省人民政府令第192号), 湖南省建设工程计价方法,2023湖南省修缮定额、2023湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准、2023湖南省安装工程消耗标准及工程消耗标准动态调整统一说明进行编制。7.2人工、材料价格的'确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价2023237号文件综合工资单价计取,材料价格根据施工同期长沙建设造价预算价，信息价及市场价格执行。7.3详细工程量以甲方签证单为准。8、工期有下列状况者，工期经核实签证后可顺延。8.1不行抗力因素引起的停工，不行抗力包括：国家政策调整、斗争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。8.2因非乙方缘由造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际状况顺延。8.3因乙方缘由造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方担当。8.4因甲方缘由造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方担当。9、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。10、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式担当违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方担当违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应担当赔偿责任。11、平安生产和文明施工仔细执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好平安管理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合治理工作。12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。13、其他乙方应按国家有关规定刚好支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权干脆从工程款中支付民工工资。 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日关于施工合同9甲乙工 程方： 方： 地 点：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同的条例的规定，结合本工程详细状况，甲乙双方达成如下协议：第一条：工程概况：1.1工程内容和做法：1.2工期：本工程 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。1.3合同价款：本工程总造价（由乙方施工部分）为人民币 元（大写：）。全部工程造价按下列规定计算：在施工工程中如有增减工程项目及工程量，应按签证单、预算单价和实际工程量计算。1.4工程质量：按合同约定和 宜宾市家庭房屋装饰装修工程质量检验规定。1.5承包范围：1.6承包方式：1.7定 金：甲乙双方签定合同后，甲方须向乙方支付定金人民币伍佰元，此定金在甲方支付第一次工程款项时扣除。其次条：甲方工作2.1开工前向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明，并向乙方进行现场交底。为乙方入场施工创建条件。包括：腾空房屋、清除影响施工的障碍物、向乙方供应施工所需的水、电等。并办理施工所涉及的各种申请、批件等手续（如变更房屋结构等）。2.2负责协调邻里关系（包括与物业管理部门的关系）。2.3协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。2.4负责工程质量和进度的监督及验收。第三条：乙方工作3.1严格执行施工规范、平安操作规程、防火规定及环保规定。3.2装饰施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.3工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条：关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期实行的措施费用。4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。4.3因甲方不能按合同规定付款造成的停电、停水及人力不行抗拒因素影响，导致停工一周内累计8小时以上，工期相应顺延。第五条：关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、做法说明、合同约定、签证单和宜宾市家庭房屋装饰装修工程质量检验规定等为质量评定验收标准。5.2隐藏工程应刚好办理手续。乙方应提前通知甲方参与隐藏工程验收。甲方不按时参与隐藏工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认，若要求复验时，乙方应按要求进行复验。若复验合格甲方担当费用，若不合格费用由乙方担当。5.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知3日内验收，并办理验收移交手续。如甲方未能在3日内验收，甲方应承认竣工日期，并担当乙方的保管费用。5.4装饰工程自竣工之日起保修期为年（全免费修理）。保修期后修理只收成本费。第六条：关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采纳：以预算为基础，竣工时按实际发生决算的方式。6.2本合同生效后甲方按下表支付工程款：第七条：嘉奖和违约责任7.1凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规，受到罚款或给对方造成损失的.，均由责任方担当责任，并负责由此造成的损失。7.2未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责，并负责经济赔偿。第八条：设计变更8.1甲乙双方均不得随意更改工程项目及设计方案，确需更改的应由双方协商并签证后方可实施。第九条：争议或纠纷处理9.1本合同在履行期间，如双方发生争议应本着友好协商的看法解决。9.2若经协商仍不能解决，则交由有关部门仲裁。第十条：其他约定10.1本合同经双方签字（盖章）后生效。竣