2023年安装合同模板锦集六篇.docx

2023年安装合同模板锦集六篇安装合同 篇1一、工程概况：1、工程名称：水电安装2、工程地点：藤业富豪广场二栋一单元704房 。3、工程内容： 电：（包括：凿打线槽、钻孔、布线、线管固定、灯具安装、水泥沙浆补线槽、限制开关、电表、电箱、线路铺设、开关、照明插座及电话线、光纤线、网络线、电视线、安防系统、煤气管线、铺设室内安装、室外接到总表等强弱电工程、）施工、调式、验收。 水：（包括：凿砖墙体、水泥沙浆补水管槽、自来水供进水管、水表、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、洗脸盆、座便器、水池、热水器、室内安装铺设、热水上下水及限制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程）施工、调试、验收。 踢脚线：（根据装修标准打好踢脚线）施工、验收。 清理施工所产生的垃圾：（根据物业管理要求乙方须把水电安装所产生垃圾运到指定位置）。4、工程性质：单包工、包质量、包工期、包平安、包文明施工。5、承包范围：该套住房所属水、电安装所涉及到的相关施工内容。二、施工工期：1、总工期2、开工日期3、竣工日期三、付款方式1踢脚线打好、凿打线槽及凿砖墙体完成付30%，水电安装完、水泥沙浆补好线槽和水管槽付50%，开关、插座板、水龙头、热水器/灯具等与水电安装有关内容安装完后付 。三个月后付 。四、工程总价：人民币 元（大写 ）（双方协商包干价）五、施工质量要求及验收规范。1、在施工过程中每完成一道工序须通知甲方验收，方可进行下一道施工，如有问题可以责令乙方返工。2、合格，符合国家现行规定施工标准。3、在布水电路时，水电路不准有意饶线路，尤其是在过墙时候必需打眼穿墙过。布完电线后以易抽动为原则。4、电视线、网络线必需有安排盒，整线分支到全部的位置，禁用电视线、网络线及电话线走同一条管道。5、“火线进开关、零线进灯头插座接线应符合左零右火接地在上”的规定。6、开关、插座安装坚固、位置正确，盖板端正，紧贴墙面、四周无缝隙,；电气工程安装后应进行电气通电、灯具试亮、开关限制。7、管道排列合理、铺设坚固、横平竖直、运用敏捷便利、隐藏工程先要验收再封闭。六、甲方和乙方权、责。1、施工所需工具用具、平安用品用具均由乙方自备、有关平安责任、平安事宜均由乙方负责负担与甲方无关2、乙方按甲方要求，并协作各工序科学施工，并为其他工序施工供应便利和便利。3、以上安装全部的材料都由甲方供应、乙方对全部的材料负有质量监管和验收责任。乙方负责安装，包工不包料。乙方对工程安装质量保修期为三年。4、施工安装期间，甲方负责供应足够的安装场地及须要安装的材料；乙方负责组织安装工人安装施工等，假如甲方未按以上条款供应支持使乙方未能按时完成工程量的，乙方不负任何责任。5、乙方进入工地后，严格做好平安防范要求，人员平安防范及平安事宜均由乙方负责和负担，与甲方无关。6、在保修期出现的问题所产生责任由乙方担当。7、在施工期间对小区内物品（如：电梯 楼梯 地板等物品）所造成的损坏，由乙方负责或赔偿。8、如双方看法不一样、协商不成时，乙方应无条件撤场。之后双方均可向有关部门申诉，或向法院起诉。七、本合同一式两份，甲、乙、双方各持一份，自签字起生效。甲方：乙方： 乙方担保单位：身份证： 身份证：联系电话： 联系电话：安装合同 篇2合同编号：_发包人(简称甲方)：_承包人(简称乙方)：_依照(中华人民共和国合同法)以及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在遵循自愿、同等、公允、诚信的原则基础上，达成如下协议：第一条工程概况和造价一、工程地点：_。二、工程内容及施工方法：_。(详见附件一(工程设计图)和附件二(工程方案书)。三、本工程由_方设计，供应工程设计图纸一式_份。四、总价款：￥_元(人民币大写_元)其中：设备材料费_元，人工费_元，拆除费 _元，清洁、搬运、运输费_元，图纸设计费_元，管理费_元，其他费用_元。五、本工程设备材料供应详见附件三(设备材料供应清单)。乙方供应的设备材料：_。甲方自购的设备材料：_。其次条工期开工日期：_。竣工日期：_。第三条工程监理若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订(工程监理合同)，并将监理人员的姓名、单位、联系方式及职责等在开工前通知乙方。第四条施工协作一、甲方义务(一)供应房屋原始图纸等相关文件。(二)需在地面上有特别要求的，预先向乙方提出，以便乙方实行预留措施；开工前，在乙方指导下完成以下工作：清空并整平地面、打通墙面管道通孔、使线缆管路不暴露于地面、对室内陈设归堆和遮盖、供应符合施工条件的水源、电源、气源。(三)爱护乙方已施工完成的部分。(四)参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收、隐藏工程验收及工程竣工验收。(五)_。二、乙方义务(一)施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。(二)爱护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的'畅通。(三)保证施工现场的整齐，工程完工后负责清理施工现常(四)_。第五条工程质量和验收一、本工程质量标准按下列第_项执行。(一)执行国家现行的jgj 142-XX(地面辐射供暖技术规程)和gb 50243-XX(通风与空调工程施工质量验收规范)。(二)按双方约定的标准_执行。二、施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前与乙方联系，签订(工程项目变更单)(见附件四)后方能进行施工。三、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收，乙方应提前_天通知甲方，阶段验收合格后应填写(工程质量验收保修单)(见附件五)：(一)设备材料验收；(二)隐藏工程验收；(三)工程竣工验收。四、工程竣工后，甲方验收通过的，乙方向甲方供应(工程质量验收保修单)(见附件五)，同时供应管线竣工图等资料，并办理验收移交手续。第六条支付方式一、双方约定按下列第_种方式支付合同款项。(一)双方约定合同款项按如下方式支付1合同签订时，甲方向乙方支付合同总金额的_。2工程开工后_天内，甲方向乙方支付合同总金额的_。3验收合格收到(工程结算单)(见附件六)后_天内，甲方向乙方付清合同余款。4补充约定_。(二)其他方式：_。二、竣工结算后，乙方收回分期收款收据同时开具税务统一发票交甲方。第七条售后服务一、保修期从竣工验收通过签字或盖章之日起算。二、系统隐藏部分“三包”有效期为十年，其他产品按生产商或代理商的相关承诺执行，无相关承诺的“三包”有效期为两年。三、竣工验收后，乙方应至施工现场为甲方供应一次免费产品运用培训(安装除外)，并供应 次免费调试。四、竣工验收后，由于甲方的缘由须要有所变更的，应提前向乙方预约服务时间，变更费用由甲方担当。五、乙方接甲方报修后， 小时内供应服务。如遇特别状况， 小时内供应服务。六、“三包”有效期内，对于两天内无法修复完好的采暖炉及乙方供应的其他设备(凭发票确认)，乙方承诺免费供应备用设备暂用。第八条违约责任一、甲方责任(一)因甲方缘由造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，每停工、窝工一天，甲方应支付乙方违约金_。(二)未按合同约定时间付款的，每逾期一天，应向乙方支付违约金 。(三)未办理验收手续，提前运用或擅自动用工程成品，因此而造成的损失由甲方担当。(四)_。二、乙方责任(一)因乙方缘由造成工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金_。(二)合同期限届满，工程质量未达到双方约定的质量标准，乙方应当按工程造价的_支付违约金，同时，在工程质量达标前，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金_。(三)_。(四)_。第九条其它约定_第十条纠纷处理方式因本合同发生的争议，由双方当事人协商、调解，或按下列第_种方式解决。一、提交上海仲裁委员会仲裁。二、依法向人民法院起诉。第十一条附则一、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。二、本合同一式_份，甲、乙双方各执一份，本合同附件为合同的组成部分，具有同等的法律效力。第十二条合同附件附件一：工程设计图；附件二：工程方案书；附件三：设备材料供应清单；附件四：工程项目变更单；附件五：工程质量验收保修单；附件六：工程结算单(工程合同造价、变更增加项目、变更削减项目、工程结算总额、甲方已付金额、甲方应付乙方金额、乙方应付甲方金额)。合同附件上均应有甲乙双方的签名及详细签署日期。甲方(盖章)：_乙方(签章)：_居处 ：_居处：_法定代表人：_身份证号：_托付代理人：_托付代理人：_联系地址：_联系地址：_邮政编码：_邮政编码：_联系电话：_联系电话：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_日期：_年_月_日日期：_年_月_日安装合同 篇3建设单位：（简称甲方）地 址：施工单位：（简称乙方）地 址：兹有 工程，经过投标、议标、确定由乙方施工。依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点其次条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1. 工程价款2发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为 天。开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日2. 如遇下列状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。（1） 甲方不能按合同约定供应开工条件，（2） 工程量改变和设计变更；（3） 非乙方缘由得超过4个小时以上时；停水停电停气（4） 工程款未按时支付；（5） 不行抗力（如地震台风火灾等）3由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4.乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款 元，反之每提前一天嘉奖 元。但奖罚累计不超过总造价得2%。安装合同 篇4合同编号：签订地点：需方： （以下简称甲方）供方： （以下简称乙方）甲方依据实际须要，一事，经双方友好协商，达成如下协议： 一、甲方选购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：如在约定安装时间内，因甲方缘由造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以协作；新增型号、单价另议。超过约定安装时间后，甲方要求接着履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，根据涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发觉甲方选购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。二、产品的运输方式和费用负担：三、风险责任担当：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方担当，货物自到达安装地后，灭失的风险责任由甲方担当。四、安装地点 五、产品安装调试：1. 由乙方免费安装调试；2. 甲方为乙方供应电源、场地等设施供乙方安装调试运用，以协作乙方安装调试。六、其他费用：1. 分体机室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必需用的空气开关等费用均由甲方担当。2. 甲方特别要求的'支架、护网等材料及制作费用的约定为3. 配管加长、附件增加（超出原厂包装配置）部分费用约定为七、设备验收：双方约定验收时间期限为：乙方安装调试完毕，通知甲方对设备进行验收之日起十五日内，甲方验收完毕，逾期视同验收合格。八、结算方式及期限 ，甲方付款逾期十日，视为甲方违约。 九、包修期限：根据国家三包法及厂家保修规定十、违约责任：十一、合同纠纷解决方式：十二、本合同一式份，其中甲方保留份，乙方保留份，生产厂家保留 贰 份。十三、其他约定事项：甲方单位名称：乙方单位名称：单位地址： 单位地址：法人代表（或托付代理人）：法人代表（或托付代理人）：联系电话： 联系电话： 合同签订日期：安装合同 篇5建设方：营山县城市管理局 （以下简称甲方） 施工方：（以下简称乙方） 县城火车站前广场道路长期拥堵不堪，严峻影响了城市市容市貌和车辆行驶，依据县委、政府的支配和要求，将对该段道路进行隔离栏杆安装。经甲乙双方共同协商，甲方将此任务托付给乙方实施，特订立本合同。双方在实施过程中共同遵照执行。一、工程名称：县城火车站广场道路隔离栏杆安装工程。二、工程地点：县城火车站前广场外道路。三、工程内容：对火车站前广场道路实施隔离栏杆安装，共计153米。（隔离栏杆型号附后）1、拆除原来破损栏杆。2、进行新式栏杆安装，共计153米。四、合同工期：开工日期：竣工日期：五、工程造价及付款方式：本工程造价为每米_元整，共计_（大写：_）。另外原有栏杆拆除，拆除后的破损栏杆由乙方自行处置，由甲方补助人员工资_元。新装栏杆加固_米，共计金额_元；配套外增加8个立柱_元，减速带12米共计_元。总计金额为_元。本工程完工后，经甲方验收合格后一次性付清全部款项。六、建设要求及双方责任（一）乙方必需根据国家有关规范和标准组织施工，做好平安防护措施，加强工作人员平安教化，不得发生任何平安责任事故。否则，概由乙方担当全部责任。（二）乙方必需根据国家相关规范和标准组织施工，工程质量必需符合国家规定。（三）乙方须听从甲方支配和监督管理，遵守甲方的'各项规定，根据甲方要求组织施工。如违反，甲方有权要求返工，其后果概由乙方担当。（四）甲方必需按合同约定拨付工程款，否则乙方有权依法向甲方追究其责任。七、本合同未尽事宜，双方协商解决。八、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字马上生效。甲方：乙方：年 月 日安装合同 篇6甲方：乙方：丙方：甲、乙、丙三方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下： 双方确认，甲方欠乙方中堡子村综合改造工程栏杆、百叶工程款人民币_元，以宏府鲲翔九天项目房屋抵付，乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。 乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：一、以房抵款金额及方式：1款 399136元，工程质保金不在抵扣范围内。2、抵付方式为乙方开出所欠工程款全部发票，甲乙双方帮助丙方办理房屋手续，欠付款项价款应与商品房预售合同中规定的房款一样，如房款超过399136元，超出部分由丙方自行向宏府项目的开发商缴纳。3、本协议签订后，即表示甲方已按施工合同约定履行了元(大写人民币为： 399136元整)的工程款付款义务。二、房屋有关状况：1.详细房号以丙方与开发商签订的.购房合同。2.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有改变。按政府相关文件执行，所发生费用由丙方自行担当。3.以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。(详细标准参照商品房预售合同)。产生费用均由丙方自行担当。三、原合同工程结算、付款约定：因乙方承揽甲方的工程的原合同除抵房款项之外，其余款项由甲乙双方依据双方原合同执行。四、承诺：1、乙方同意甲方在商品房预售合同中将购买人名称干脆按乙方要求写成丙方。2、因房屋质量产生任何问题，由丙方干脆与开发商联系，甲乙双方不因房屋质量问题干脆与丙方产生任何关联。且协议签订后，乙方不得向甲、乙方提出退房或索赔等要求。3、丙方同意按与开发商签订商品房预售合同规定担当房屋其它相关费用。4、丙方签订此合同时，该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时，均由丙方与开发商干脆联系。五、本协议签订后，丙方与开发商签订商品房买卖合同后，即为甲乙双方抵付行为完成。六、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。七、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决;若协商不成，任何一方可将争议提交甲方北京市石景山区人民法院诉讼解决。八、本协议自三分签字盖章之日起生效。本协议一式三份，甲方一分，乙方一份，丙方一份。甲方： 乙方： 丙方：年月日：